Документация (стр. 3 )

1.Копиями договоров, заключенных с заказчиками, на выполнение работ аналогичных предмету открытого запроса цен.

____________________________________

(подпись, М. П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки!

2. В этой форме Участник закупки указывает перечень договоров на поставку товара, выполнение работ, оказания услуг за 3 (три) года.

3. Участник закупки может указать сведения и по незавершенным договорам (отметить данный факт).

Форма №5

Справка о наличии персонала, у участника запроса, необходимого для проведения оценочных работ

№№ п/п	Ф. И.О.	Должность	Специальность и квалификация в соответствии с базовым (дополнительным) образованием	Стаж работы
Общий, лет	Количество выполненных отчетов об оценке
1.
2.
…

Руководитель организации ___________________________(Ф. И.О.)

М. П.

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. ________________

_____________________________________________________________________

(число, месяц и год выдачи доверенности прописью)

Организация – Участник закупки____________________________________________________

________________________________________________________________________________

доверяет _________________________________________________________________________

(Ф. И.О., должность)

паспорт серии ____________№ ___________ выдан ___ «___» ___________________________ ________________________________________________________________________________

представлять интересы

________________________________________________________________________________

(наименование организации)

на открытом запросе цен_____________________________________________________________________,

(название)

В целях выполнения данного поручения он уполномочен предоставлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации-доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись ________________________________ ________________________ удостоверяем.

(Ф. И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по « _____ » _______________20__ г.

Руководитель организации ___________________________(Ф. И.О.)

М. П.

ДОГОВОР № ___

по корректировке паспортов причалов

и по расчету остойчивости причалов в портах Сахалинской области

г. Корсаков «__» ___________ 2013 года

Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт» (»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директора Сахалинского филиала » Власенко Вячеслава Николаевича, действующего на основании Положения о Сахалинском Филиале » и доверенности № 000 от 01.01.2001 г., с одной стороны, и ___________________________________________________________________________

именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ___________________________________________, действующего на основании __________________________ с другой стороны, руководствуясь протоколом заседания комиссии проведенной процедуры закупки от «__» ________ 2013 г. № ____________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по корректировке паспортов причалов и по расчету остойчивости причалов (определению несущей способности причалов с учётом конструкции причалов, их технического состояния и сейсмичности площадки, для увеличения расчётного типа судна, способного швартоваться у данных причальных сооружений) в портах Сахалинской области:

· Морской порт Корсаков:

Южный район – причалы № 1,2,3,4;

Средний ковш – причалы В-Г, Г-Д-Е;

Северный район – причалы № 4,5,6,7,8.

· Морской порт Шахтерск – Восточная набережная;

Техническая документация должна соответствовать действующим нормативно-техническим документам.

1.2 Сроки работ:

Начало работ – поступление аванса по Договору на расчётный счёт Исполнителя

Окончание работ – в течение 60 дней со дня начала работ

1.3 При несоблюдении условий оплаты, предусмотренной в п. 2.5 Договора, сроки выполнения работ корректируются по усмотрению Исполнителя.

1.4 Дополнения, изменения по объёмам и видам работ согласовываются с Заказчиком и оформляются дополнительными соглашениями.

2.Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Договорная цена на выполнение работ определяется на основании смет, составляемых Исполнителем.____________________________ руб. (__________________________), в том числе НДС 18% - _________________________ руб. (__________________________)

2.2. Договорная цена на работы является твёрдой и изменению не подлежит.

2.3. Для подтверждения согласия на договорную цену Заказчик подписывает Протокол соглашения о договорной цене.

2.4. Оплата производится с авансовым платежом. В течение 5-ти банковских дней со дня подписания Договора, Заказчик производит оплату аванса в размере 30 % стоимости работ, указанной в п. 2.1 Договора на основании выставленного счёта, что составляет ___________, в том числе НДС 18% - ______________.

2.5. Окончательная оплата производится Заказчиком в течение 5-ти банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

3. Порядок сдачи и приемки работ

3.1 Приемка и оценка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями технического задания и действующими нормативными документами.

3.2 По завершении работ Исполнитель предоставляет Заказчику технической документации: 4 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе (диск SD) текстовая документация – форматы MS Word и графическая документация представляется в формате Autodesk AutoCAD 2000, акт сдачи - приемки работ.

3.3 В течение 5-ти рабочих дней, со дня следующего за днем получения от Исполнителя документов, указанных в п. 3.2. Договора, Заказчик обязуется принять работу и направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ.

3.4 В случае мотивированного отказа сторонами (в течение 3-х рабочих дней со дня следующего за днем получения Исполнителем мотивированного отказа) составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков.

3.5 Доработки по мотивированному отказу производятся при условии, что они не выходят за пределы технического задания. Повторное предъявление и повторная приемка результатов работ осуществляется в порядке, установленном для первоначальной сдачи-приемки работ.

3.6 Если в процессе изысканий выявляется нецелесообразность их дальнейшего проведения, Заказчик обязан известить об этом Исполнителя за 5 календарных дней до приостановки работ.

Стороны в течение 15 календарных дней оформляют акт приостановки с указанием выполненных Исполнителем физических объёмов и их стоимости на день приостановки работ, что является основанием для компенсации затрат Исполнителя.

3.7 В случае задержки Заказчиком подписания акта сдачи-приемки работ свыше указанного срока (п.3.3 договора), Исполнитель считает работы принятыми.

3.8 Момент перехода права владения, пользования и распоряжения изыскательской продукцией, являющейся предметом договора, от Исполнителя к Заказчику наступает с момента выполнения всех договорных отношений.

4. Ответственность сторон

4.1 За невыполнение или за ненадлежащие выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами

4.3 В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Сахалинской области.

4.4. В случае несвоевременного представления выполненной работы Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% цены договора, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.

4.5. В случае несвоевременной оплаты Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1% цены договора, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.

5. Обстоятельства непреодолимой силы

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия природного характера, военные действия, восстания, гражданские волнения, а также обстоятельства, ставшие следствием принятия органами государственной власти Российской Федерации решений, препятствующих исполнению Сторонами обязательств, принятых на себя в соответствии с условиями Договора) и других обстоятельств, не зависящих от Сторон, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

5.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна
в течение пяти календарных дней уведомить другую Сторону о возникновении и возможной продолжительности действия непреодолимой силы. Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении упомянутых обстоятельств, лишается права ссылаться на них.

5.3. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден свидетельством, выданным компетентным государственным органом.

5.4. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств возникла вследствие действия непреодолимой силы, фактическая или возможная продолжительность действия которой составит один месяц или более, то Сторона, исполнение обязательств которой не затронуто действием непреодолимой силы, будет иметь право расторгнуть Договор без обязательств по возмещению убытков другой Стороне.

6. Срок действия договора

6.1 Договор заключается путём обмена подписанными экземплярами и вступает в силу со дня, когда направивший подписанный Договор Исполнитель получит обратно завизированный Заказчиком экземпляр и действует до полного выполнения обязательств по Договору.

6.2 Стороны пользуются средствами факсимильной, электронной связи, вследствие чего, документы, переданные по факсу, электронной почте имеют юридическую силу и влекут за собой все правовые последствия, в случае предоставления получающей стороне оригинальных экземпляров в течение 10 дней.

7. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью

7.1 Протокол соглашения о договорной цене (приложение № 1) - _ л.

7.2 Техническое задание на выполнение работ (приложение № 2) - _ л.

7.3 Сметный расчет на выполняемые работы (приложение № 3) - _ л.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8. Реквизиты сторон

Исполнитель: ______________ / _____________ мп

Заказчик: » Юридический адрес: Российская Федерация, стр. 7, Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт» р/с в ГПБ (ОАО), г. Москва к/с » Сахалинский филиал Почтовый адрес: 694020 г. Корсаков, ул. Портовая, д. 13/2, т/ф. (424 Дальневосточный банк России» г. Хабаровск К/с. в ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю, Р/с. , Директор Сахалинского филиала » __________ мп

Приложение к договору подряда № _________ от «__» ___________ 20__ г.

Протокол соглашения о Цене Договора

1.3 Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – Директор Сахалинского филиала » и от лица Исполнителя – ________________________ удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о Цене Договора на выполнение работ по корректировке паспортов причалов и по расчету остойчивости причалов (определению несущей способности причалов с учётом конструкции причалов, их технического состояния и сейсмичности площадки, для увеличения расчётного типа судна, способного швартоваться у данных причальных сооружений) в портах Сахалинской области:

· Морской порт Корсаков:

Южный район – причалы № 1,2,3,4;

Средний ковш – причалы В-Г, Г-Д-Е;

Северный район – причалы № 4,5,6,7,8.

· Морской порт Шахтерск – Восточная набережная,

как ниже указано в сумме ________________  (________ ) включая НДС (18 %) – _____________ (_________________).

Указанная Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

Цена и сроки выполнения работ

№ этапа	Наименование работ	Сроки выполнения работ	Стоимость работ (рублей), без НДС
дата начала	дата окончания
1
2
…..
Стоимость работ
кроме того НДС (18 %)
Общая стоимость работ

Настоящий Протокол составлен на основании протокола заседания комиссии от ________ № ______, а также в соответствии с расчетом цены Договора, предложенным _________________________________________________________.

Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Сторонами.

Исполнитель: ______________ / _____________ мп

Заказчик: Директор Сахалинского филиала » __________ мп

Приложение к договору подряда № _______ от «__» _________ 2013г.

Утверждаю:

Директор

Сахалинского филиала

»

_____________ /

мп

«___» ____________ 2013

ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по корректировке паспорта гидротехнических сооружений

и по расчету возможности изменения расчётного судна

1	Наименование объекта	Морской порт Корсаков: · Южный район: причалы № 1, 2, 3, 4; · Средний ковш: причалы В-Г, Г-Д-Е; · Северный район: причалы № 4, 5, 6, 7, 8 Морской порт Шахтерск: · Восточная набережная .
2	Вид работ. Цель (назначение) проектных работ	Цель работы: Расчет возможности изменения расчетного судна. Определение необходимых и достаточных мероприятий по модернизации ГТС, без проведения реконструкции сооружений Корректировка (текстовой и графической части) паспорта сооружения в соответствии с действующими нормативными документами.
3	Основание	В соответствии с РД.31.3.01.-93, СтП РМП 31.01-2007 «Положение о техническом контроле гидротехнических сооружений, закрепленных за » на праве хозяйственного ведения», ГОСТ «Портовые гидротехнические сооружения»
4	Заказчик	Сахалинский филиал », Сахалинская область, 3/2
5	Генеральная проектная организация	Определяется по результатам открытого запроса цен
6	Субподрядные организации	Определяются генеральной проектной организацией по согласованию с Заказчиком
7	Источник финансирования	Средства »
8	Сроки	IV квартал 2013 г.
9	Основные технико-экономические показатели Объекта	1. Морской порт Корсаков: Причал № 1 (южный район) Длина 100 м, ширина 20 м, глубина 6,8-8,0 м; Причал № 2 (южный район) Длина 140 м, ширина 20 м, глубина 6,0 м; Причал № 3 (южный район) Длина 140 м, ширина 20 м, глубина 5,5-6,0 м; Причал № 4 (южный район) Длина 135 м, ширина 20 м, глубина 7,8-8,0 м; Причал В-Г (средний ковш), Длина 49,35 м, ширина 22,4 м, глубина 5,86 м; Причал Г-Д-Е (средний ковш), Длина 84,4 м, ширина 17,4 м, глубина 5,86 м; Причал № 4 (северный район) Длина 135 м, ширина 20 м, глубина 7,0-8,0 м; Причал № 5 (северный район) Длина 135 м, ширина 20 м, глубина 7,5 м; Причал № 6 (северный район) Длина 109,7 м, ширина 10 м, глубина 7,3 м; Причал № 7 (северный район) Длина 136 м, ширина 16 м, глубина 8,0 м; Причал № 8 (северный район) Длина 184,9 м, ширина 16 м, глубина 5,0-5,8 м; 2. Морской порт Шахтерск: Восточная набережная Длина 188,85 м, ширина 10 м, глубина 2,38 м
10	Технические регламенты, соблюдаемые при проектировании	Действующее законодательство РФ, действующие руководящие документы, нормы и правила проектирования с учетом специфики Объекта и вида работ.
11	Требования по выполнению инженерных изысканий	11.1. Выполнить в объеме, необходимом для выполнения Договора; 11.2. Программу инженерных изысканий согласовать с Сахалинским филиалом ».
	Требования к техническим решениям	Решения должны быть оптимальными по критерию «стоимость-эффективность-качество» и основываться на отечественной технической базе.
12	Требования к архитектурно-строительным и конструктивным решениям	Определить необходимые и достаточные мероприятия для модернизации ГТС в рамках увеличения параметров расчетного судна. При увеличении параметров расчетного типа судна, определить расчетами: - нагрузки на сооружение; - количество и тип отбойных устройств; - количество и тип швартовых устройств; - определение и тип покрытия.
13	Требования по оценке экономической эффективности	Произвести оценку влияния модернизации на экономическую эффективность деятельности морских портов.
14	Исходные данные, предоставляемые Представителем Заказчика	15.1. Паспорт гидротехнического сооружения; 15.2. Материалы инженерных изысканий и промеров глубин прошлых лет. 15.3. Параметры судов, планируемых к использованию
15	Особые условия	Система высот - Балтийская 1977 г., система координат – местная.
16	Количество экземпляров Проектной документации	Документация оформляется в сброшюрованном виде в 4-х экземплярах и в электронном виде на CD – в 1 экз. в форматах (doc, dwg).
17	Потребность в демонстрационных материалах	По дополнительному требованию Заказчика (при необходимости)

Заказчик: Сахалинский филиал »

Главный инженер Сахалинского филиала »
Начальник ОКСиР Сахалинского филиала »

генеральный проектировщик: _________________________________________________

Генеральный директор _____________________ _____________ / _____________

Главный инженер проекта _____________ / _____________