Котировочная документация № ЗапК_21_0000169_2013 (стр. 3 )

Учредитель организации __________________ФИО, дата

Учредитель организации __________________ФИО, дата

М. П.

Приложение

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ________

на выполнение ремонтных работ

Санкт-Петербург «___»____________ 2013 г.

_________________________________________________________, именуем__ в дальнейшем "ПОДРЯДЧИК", в лице _________________________________________________, действующего на основании _________________________________________________, с одной стороны, и Федеральное государственное унитарное предприятие «Гознак» (ФГУП «Гознак»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», Санкт-Петербургской бумажной фабрики – филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Гознак» , действующего на основании доверенности № 74Д от 01.01.2001 г. и Положения о филиале, с другой стороны, (далее - "Стороны") заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 настоящего Договора стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными силами на объекте работы по ремонту арочного пространства между корпусами №№ 1, 4, 6 Санкт-Петербургской бумажной фабрики – филиала », расположенного по адресу: наб. реки Фонтанки, д. 144, литер Б в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение ).

1.2. Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его согласно условиям настоящего Договора.

1.3. При производстве работ Подрядчик использует собственные материалы и комплектующие. Стоимость используемых материалов указывается в смете. Объем, содержание и стоимость работ, выполняемых в соответствии с настоящим Договором, также указываются в смете, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4.Условия Договора являются обязательными для исполнения Сторонами.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Стоимость выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору Работ, включая стоимость материалов и комплектующих, является твердой ценой и в соответст­вии со сметой (Приложение к настоящему Договору) составляет __________ ( _______________________), в том числе НДС 18% - _______________.

2.2. Стороны устанавливают обязательность процедуры ежемесячного учета объема выполненных работ вне зависимости от согласованных сроков платежей.

2.3. Текущая стоимость работ определяется на основании ежемесячно подписываемых сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2).

2.4. Согласованные в Договоре объемы работ и стоимость Работ являются окончательными и изменению не подлежат.

2.5. Если в процессе производства работ возникла необходимость проведения дополнительных работ, не предусмотренных сметой, либо изменения стоимости Работ, Подрядчик должен своевременно предупредить об этом Заказчика. Заказчик, не согласившийся на проведение дополнительных работ или на увеличение сметной стоимости работ по настоящему Договору, вправе отказаться от их проведения. В случае согласия Заказчика производство дополнительных работ либо изменение сметной стоимости оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

3. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН

3.1. Создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2. Принять с участием Подрядчика законченные Работы.

3.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других условиях настоящего Договора.

4. ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН

4.1. Выполнить Работы собственными силами, средствами и из его материалов (иждивением Подрядчика) по настоящему Договору в сроки, установленные пунктом 5.1. настоящего Договора.

4.2. Подрядчик имеет право привлекать к исполнению договора других лиц (СУБПОДРЯДЧИКОВ), прошедших квалификационный отбор по результатам размещения заказа с обязательным письменным уведомлением об этом Заказчика, отвечая перед Заказчиком за результаты их деятельности.

4.3. Соблюдать при осуществлении работ требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды, охране труда, промышленной и пожарной безопасности и правил внутри объектного режима. Соблюдать безопасность при проведении работ, ежедневно производить уборку рабочих мест.

Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с действующим законодательством и за риск причинения вреда жизни и здоровью персонала Подрядчика, а также за вред, причиненный жизни, здоровью персонала и имуществу Заказчика в зоне производства работ и хранения материалов.

4.4. Допускать к выполнению работ персонал, аттестованный по электробезопасности, прошедший необходимое профессиональное обучение, обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке, инструктаж по пожарной безопасности и спецрежиму.

4.5. Приступать к выполнению работ повышенной опасности с обязательным оформлением наряда-допуска.

4.6. Нести полную ответственность до момента окончания Работ за сохранность оборудования, изделий, конструкций и материалов, в случае их предоставления Заказчиком.

4.7. Сдать Заказчику законченные Работы на Объекте с обязательным предоставлением протокола испытания предела огнестойкости конструкций, проекта по огнезащитной обработки металлических конструкций и сертификатов на все применённые материалы.

4.8. Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные в других условиях настоящего Договора.

4.9. Очистить от строительного мусора и иных отходов места проведения ремонтных работ.

4.10. Для оформления соответствующих документов своевременно известить Заказчика об окончании работ, по завершении которых проводятся работы, скрывающие результат выполненных Работ.

4.11. Осуществлять вывоз и размещение отходов (строительных отходов), образующихся при выполнение работ по договору, на лицензированные свалки с ежеквартальным подтверждением факта размещения отходов.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Сроки выполнения Работ:

Начало Работ: с момента заключения договора

Окончание Работ: не позднее 25.12.2013 г.

5.2. Сроки выполнения работ могут быть изменены путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Ответственным со стороны Заказчика за решение организационно-технических вопросов, приемку выполненных работ является начальник ОКСиР или лицо ею назначенное.

6.2. Ответственным со стороны Подрядчика за решение организационно-технических вопросов, приемку выполненных работ является____________________ или лицо им назначенное.

6.3. Подрядчик ежемесячно, в срок до 25-го числа, предоставляет Заказчику акты сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета-фактуры и соответствующую исполнительную документацию.

6.4. Выполненные Подрядчиком работы принимаются Заказчиком поэтапно, в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2). Право собственности на результаты работ Подрядчика переходит к Заказчику с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

6.5. Заказчик в течение 10-ти календарных дней со дня получения актов сдачи-приемки выполненных работ обязан подписать их и возвратить Подрядчику или направить мотивированый отказ.

Перечень дефектов и сроков их исправления оформляется актом за подписью Сторон. Обнаруженные недостатки выполненных работ устраняются Подрядчиком за свой счет.

7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые Работы на основании подписанных обеими Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2 и ОС-3), согласованных сроков платежей и выставляемых счетов-фактур в течение 10-ти дней.

7.2. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

7.3. Оплата выполненных Работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Гарантийный срок эксплуатации результата работ, в том числе после пусковые га­рантийные обязательства, устанавливаются не ме­нее 12 месяцев с момента окончания Работ по настоящему Договору или ввода Объекта в эксплуата­цию.

8.2. Подрядчик обязан за свой счет устранить все дефекты, возникшие по его вине в процессе выполнения работ и выявленные в период гарантийного срока эксплуатации результата работ, включая ремонт, замену оборудования, запасных частей, в течение согласованного обеими сторонами срока, но не превышающего 30 дней с момента обнаружения дефектов. Срок гарантийной эксплуатации автоматически продлевается на весь период календарного времени по устранению Подрядчиком выявленных дефектов.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ Заказчик имеет право начислить Подрядчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных или несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки.

9.2. За нарушение Заказчиком срока исполнения обязательств по оплате выполненных работ по настоящему договору Подрядчик имеет право начислить Заказчику пени в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

9.3. В случае если Подрядчик в сроки, установленные п.8.2, не устранил допущенные по его вине дефекты, Заказчик вправе устранить их своими силами (привлеченными силами) за счет Подрядчика либо за свой счет с отнесением на Подрядчика возникших расходов. Кроме того Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика неустойку в размере 10% стоимости работ по устранению дефектов.

9.4. Начисление пени и неустойки производится после письменного уведомления стороны о начисления пени и неустойки. При этом право на получение пени и неустойки возникает у каждой из сторон после того, как она выставит претензию с обоснованным расчетом пени и неустойки, а другая сторона признает их, либо после того когда суд вынесет решение о взыскании пени и неустойки и данное решение вступит в законную силу.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

10.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в течение 5 дней известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 31.01.2014 г.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия – споры разрешаются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Лен. Области. Стороны обязуются соблюдать до арбитражный порядок урегулирования споров. Срок ответа на претензию 20 дней с момента ее получения.

13. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

13.1. Если одна из Сторон сочтет, что ввиду несоблюдения договорных обязательств или ненадлежащего их исполнения другой Стороной возникают препятствия к дальнейшему исполнению Договора, то она обязана отправить письменное сообщение другой Стороне, в котором указываются причины, побуждающие к расторжению Договора.

13.2. Сторона, получившая такое сообщение, обязана в течение 15 дней изложить в письменной форме свои позиции и предложения.

Если, исходя из обусловленных позиций Стороны, нельзя надеяться на устранение возникших трудностей либо, если исполнение Договора нельзя продолжить в течение 30 дней, то обе Стороны вправе расторгнуть Договор в течение 30 дней со дня письменного сообщения, указанного в пункте 13.1 настоящего Договора.

13.3. В случае расторжения Договора по основаниям предшествующих пунктов настоящей статьи Стороны обязаны рассчитаться по своим обязательствам, возникшим до дня расторжения Договора.

13.4. При нарушении персоналом Подрядчика требований охраны труда, пожарной безопасности, трудовой дисциплины и режимных требований Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке путем направления уведомления Подрядчику. Расторжение договора по вышеуказанным основаниям производится в течение 5 календарных дней с момента направления уведомления Подрядчику, независимо от срока окончания работ.

13.5. При расторжении Договора Подрядчик и Заказчик имеют право на возмещение расходов в соответствии с действующим законодательством.

14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

14.1. Права и обязанности, возникшие из настоящего Договора, Стороны не вправе передавать третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

14.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

14.3. Заказчик передает право собственности Подрядчику на отходы, образующиеся при выполнении работ по договору. Ответственность за вывоз и размещение отходов на лицензированных свалках несет Подрядчик.

14.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства РФ.

14.5. Договор составлен на ___ листах и подписан в 2-х экземплярах, имеющих одина­ковую юридическую силу, 1 экземпляр для Подрядчика, 1 экземпляр для Заказчика.

14.6. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

14.7. Все изменения, дополнения, переписка и документация по Договору считаются действительными, если они оформлены письменно, в виде приложений или дополнительных соглашений к настоящему Договору и подписаны Сторонами.

15. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН

Заказчик: »

г. Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д. 3 литера В

Грузополучатель: Санкт-Петербургская бумажная фабрика Гознака

Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 144

факс (8, ,

тел. (8,

E-mail: *****@

Платежные: ИНН// Санкт-Петербургская бумажная фабрика Гознака

р/с 405 028 109 390 в ОПЕРУ ВТБ в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург

к/с , код

Подрядчик: __________________________________________________________________________________

Обо всех изменениях данных, указанных в настоящем разделе, Стороны обязаны информировать друг друга письменно в трехдневный срок от даты изменения.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Смета

2. Ведомость объемов работ

ПОДРЯДЧИК ЗАКАЗЧИК

Директор Санкт-Петербургской бумажной

фабрики - филиала »

________________ _______________

М. П. М. П.

		Приложение к договору №_____ от _____
СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор		Директор Санкт-Петербургской бумажной фабрики – филиала »
___________________		__________________________
ФОРМА № 4
Наименование стройки - Санкт-Петербургская бумажная фабрика-филиал ФГУП "Гознак"
Объект:
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
на Работы по ремонту арочного пространства между корпусами №№ 1, 4, 6 Санкт-Петербургской бумажной фабрики – филиала », расположенного по адресу: наб. реки Фонтанки, д. 144, литер Б
Основание
Чертежи №
Составлена в ценах Января 2000 г., пересчитана на .........................
№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин
Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины
ед. изм.
Основной зарплаты	В т. ч. зарплаты	В т. ч. зарплаты	На един.	Всего
№1 <Нет раздела>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:	0	0	0	0
0	0
СОСТАВИЛ ПРОВЕРИЛ

Приложение

к договору №_________от _____

Санкт-Петербургская бумажная фабрика – филиала »

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер Санкт-Петербургской бумажной фабрики Гознака

_________________

Ведомость объемов работ

по ремонту арочного пространства между корпусами №№ 1, 4, 6

Санкт-Петербургской бумажной фабрики – филиала », расположенного по адресу: наб. реки Фонтанки, д. 144, литер Б

№ п/п	Наименование работ	Ед изм.	Объем
1	Очистка поверхности металлических конструкций от лакокрасочных покрытий с применением смывки «Abratekx Tvatt»	м2	210
2	Снятие лакокрасочного покрытия с ребристых бетонных поверхностей потолка 252х1,6	м2	403,2
3	Заделка отверстий, гнезд и борозд в ж/б перекрытиях	м3	1,5
4	Ремонт штукатурки потолков отдельными местами до 1м2 толщиной до 30 мм	м2	30
5	Антисептирование поверхности потолка от грибка и плесени составом Эпазит 2000	м2	403,2
6	Сплошное выравнивание штукатурки потолков Ветонитом VH	м2	403,2
7	Окраска потолка композицией ОС-70-02 (химостойкая)	м2	403,2
8	Огрунтовка металлических конструкций грунтовкой «Abratekx Grund»	м2	210
9	Огнезащитное покрытие мет. конструкций составом «УНИКУМ»	м2	210
10	Окраска металлических конструкций краской Темадур с преобразователем ржавчины	м2	210
11	Обрамление арки угловой сталью 50х50	т	0,4
12	Вывоз строительного мусора	т

Начальник ОКСиР _____________

Вед. инженер

надзора за строительством ОКСиР _____________