Котировочная документация № ЗапК_21_0000131_2013 (стр. 3 )

Руководитель организации (должность) __________________ФИО, дата

Главный бухгалтер __________________ФИО, дата

Учредитель организации __________________ФИО, дата

Учредитель организации __________________ФИО, дата

Учредитель организации __________________ФИО, дата

М. П.

Приложение 5

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _______

Санкт-Петербург «___»_________2013г.

_________________________________________________________, именуем__ в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице _________________________________________________, действующего на основании _________________________________________________, с одной стороны, и Федеральное государственное унитарное предприятие «Гознак» (ФГУП «Гознак»), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», -Петербургской бумажной фабрики – филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Гознак» , действующего на основании доверенности №74Д от 01.01.2001 и Положения о филиале, с другой стороны, (далее - "Стороны") заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 настоящего Договора стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными силами на объекте работы по ремонту самогреющихся кабелей для обогрева свесов кровель и наружных водосточных труб на зданиях фабрики согласно Ведомости объемов работ (Приложение ).

1.2. Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его согласно условиям настоящего Договора.

1.3. При производстве работ Подрядчик использует собственные материалы и комплектующие. Стоимость используемых материалов указывается в смете. Объем, содержание и стоимость работ, выполняемых в соответствии с настоящим Договором, также указываются в смете, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Условия Договора являются обязательными для исполнения Сторонами.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Стоимость выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору Работ, включая стоимость материалов и комплектующих на момент заключения Договора, в соответствии со сметной документацией (Приложение к настоящему Договору), составляет _________ (__________________________________) руб., в том числе НДС 18% - ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________ руб..

2.2. Заказчик на основании дополнительных соглашений дополнительно оплачивает Подрядчику затраты на получение раз­решений и согласований, обязательных при выполнении работ по настоящему Договору и другие фактические затраты Подрядчика, не учитываемые в нормах накладных расходов, но относимые на накладные расходы согласно «Методическим указаниям по определению величины накладных расходов в строительстве МДС-81.33.2004» (утв. Постановлением Госстроя России ).

2.3. Стороны устанавливают обязательность процедуры ежемесячного учета объема выполненных работ вне зависимости от согласованных сроков платежей.

2.4. Стоимость строительно-монтажных работ по договору является твердой договорной ценой.

2.5. Согласованные правила ценообразования могут быть изменены только по взаимному соглашению Сторон, в случае изменения действующей нормативной базы ценообразования в строительстве и налогового законодательства.

2.6. Окончательная стоимость Работ по настоящему Договору определяется на основании актов сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и справок стоимости выполненных работ (форма КС-3), подписываемых Сторонами ежемесячно, после подписания итогового Акта установленной формы (форма ОС-1 для нового объекта строительства или ОС-3 для реконструируемого объекта) или иного документа, свидетельствующего об окончании Работ по настоящему Договору, с учетом подписанных в процессе исполнения Договора дополнительных соглашений, и при соответствии Работ действующим строительным нормам и правилам.

2.7. Если в процессе производства работ возникла необходимость проведения дополнительных работ, не предусмотренных сметой, либо изменения стоимости Работ, Подрядчик должен своевременно предупредить об этом Заказчика. Заказчик, не согласившийся на увеличение сметной стоимости работ по настоящему Договору, вправе отказаться от их проведения.

3. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН

3.1. Передать Подрядчику утвержденную «в производство работ» Ведомость объемов работ до начала производства работ.

3.2. При внесении по своей инициативе изменений в утвержденную Ведомость объемов работ, после ее передачи Подрядчику, возместить Подрядчику все обоснованные затраты и убытки, понесенные последним в связи с внесением изменений, и уточнить, по согласованию с Подрядчиком, стоимость и сроки выполнения работ, что оформляется соответствующими дополнительными соглашениями.

3.3. Передать Подрядчику по акту Строительную площадку до начала производства работ.

3.4. Предоставить Подрядчику фронт работ с обеспечением последнего точками подключения к требуемым для производства работ энергоносителям.

3.5. Осуществить допуск персонала Подрядчика на Объект в соответствии с требованиями РДПР, действующими строительными нормами и правилами.

3.6. Обеспечить оформление пропусков и разрешений для въезда персонала, техники и автотранспорта Подрядчика на Объект.

3.7. Принять законченные Работы.

3.8. Обеспечить финансирование производства Работ.

3.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других условиях настоящего Договора.

4. ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН

4.1. Принять от Заказчика утвержденную «в производство работ» Ведомость объемов работ.

4.2. Принять от Заказчика по акту Строительную площадку до начала производства работ.

4.3. Подрядчик имеет право привлекать к исполнению договора других лиц (СУБПОДРЯДЧИКОВ), прошедших квалификационный отбор по результатам размещения заказа с обязательным письменным уведомлением об этом Заказчика, отвечая перед Заказчиком за результаты их деятельности.

4.4. Соблюдать при осуществлении работ требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды, охране труда, промышленной и пожарной безопасности и правил внутри объектного режима. Соблюдать безопасность при проведении работ, ежедневно производить уборку рабочих мест.

Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с действующим законодательством и за риск причинение вреда жизни и здоровью персонала Подрядчика, а также за вред причиненный жизни, здоровью персонала и имуществу Заказчика в зоне производства работ и хранения материалов.

4.5. Нести полную ответственность за сохранность оборудования, изделий, конструкций и материалов до подписания Акта рабочей комиссией, в случае их предоставления Заказчиком.

4.6. Выполнить Работы собственными и/или привлеченными силами (по согласованию с Заказчиком), средствами и из его материалов (иждивением Подрядчика) по настоящему Договору в соответствии со строительными нормами и правилами, соответствующими ведомственными правилами и инструкциями, в сроки, установленные Графиком производства работ (Приложение ).

4.7. Допускать к выполнению работ персонал, аттестованный по электробезопасности, прошедший необходимое профессиональное обучение, обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке, инструктаж по пожарной безопасности и спецрежиму.

4.8. Приступать к выполнению работ повышенной опасности с обязательным оформлением наряда-допуска.

4.9. Очистить от строительного мусора и иных отходов места проведения строительных работ.

4.10. Для оформления соответствующих документов своевременно известить Заказчика об окончании работ, по завершении которых проводятся работы, скрывающие результат выполненных Работ.

4.12. Сдать законченные Работы на Объекте.

4.12. Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные в других условиях настоящего Договора.

4.13. Осуществлять вывоз и размещение отходов (строительных отходов), образующихся при выполнении работ по договору, на лицензированные свалки с ежеквартальным подтверждением факта размещения отходов.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Работы по Договору должны быть начаты, завершены и производиться в соот­ветствии с Графиком производства работ (Приложение ).

Начало Работ: с момента подписания договора;

Окончание Работ: не позднее 30.09.2013 года.

5.2. График производства работ может быть изменен путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Ответственным со стороны Заказчика за решение организационно-технических вопросов, приемку выполненных работ является главный энергетик .

6.2. Ответственным со стороны Подрядчика за решение организационно-технических вопросов, сдачу выполненных работ является _________________________________ ____________________________________________________или лицо, им назначенное.

6.3. Подрядчик ежемесячно, в срок до 25-го числа, представляет Заказчику акты сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3), соответствующую исполнительную документацию.

6.4. Выполненные Подрядчиком работы принимаются Заказчиком поэтапно, в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2). Право собственности на результаты работ Подрядчика переходит к Заказчику с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

6.5. Заказчик в течение 10-ти календарных дней со дня получения актов сдачи-приемки выполненных работ обязан подписать их и возвратить Подрядчику или направить мотивированный отказ.

6.6. Перечень дефектов и сроков их исправления оформляется актом за подписью Сторон. Обнаруженные недостатки выполненных работ устраняются Подрядчиком за свой счет.

7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые Работы на основании подписанных обеими Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ, согласованных сроков платежей и выставляемых счетов-фактур в течение 10-ти дней.

7.2. Расчеты по настоящему Договору производятся в рублях РФ путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Подрядчика, по согласованию сторон возможны иные формы расчетов, не противоречащие действующему законодательству РФ.

7.3. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Гарантийный срок эксплуатации результата работ, в том числе после пусковые гарантийные обязательства, устанавливаются не менее 12 месяцев с момента подписания Акта или

иного документа, свидетельствующего об окончании Работ по настоящему Договору или вводу Объекта в эксплуатацию.

8.2. Подрядчик обязан за свой счет устранить все дефекты, возникшие по его вине в процессе выполнения работ и выявленные в период гарантийного срока эксплуатации результата работ, включая ремонт, замену оборудования, запасных частей, в течение согласованного обеими сторонами срока, но не превышающего 30 дней с момента обнаружения дефектов. Срок гарантийной эксплуатации автоматически продлевается на весь период календарного времени по устранению Подрядчиком выявленных дефектов.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ Заказчик имеет право начислить Подрядчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных или несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки.

9.2. За нарушение Заказчиком срока исполнения обязательств по оплате выполненных работ по настоящему договору Подрядчик имеет право начислить Заказчику пени в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

9.3. В случае если Подрядчик в сроки, установленные пунктом 8.2., не устранил допущенные по его вине дефекты, Заказчик вправе устранить их своими силами (привлеченными силами) за счет Подрядчика либо за свой счет с отнесением на Подрядчика возникших расходов. Кроме того, Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика неустойку в размере 10% стоимости работ по устранению дефектов.

9.4. Начисление пени и неустойки производится после письменного уведомления стороны о начисления пени и неустойки. При этом право на получение пени и неустойки возникает у каждой из сторон после того, как она выставит претензию с обоснованным расчетом пени и неустойки, а другая сторона признает их, либо после того, когда суд вынесет решение о взыскании пени и неустойки и данное решение вступит в законную силу.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

10.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в течение 5 дней известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 30.12.2013 года.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия – споры разрешаются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Лен. Области. Стороны обязуются соблюдать до арбитражный порядок урегулирования споров. Срок ответа на претензию 20 дней с момента ее получения.

13. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

13.1. Если одна из Сторон сочтет, что ввиду несоблюдения договорных обязательств или ненадлежащего их исполнения другой Стороной возникают препятствия к дальнейшему исполнению

Договора, то она обязана отправить письменное сообщение другой Стороне, в котором указываются причины, побуждающие к расторжению Договора.

13.2. Сторона, получившая такое сообщение, обязана в течение 15 дней изложить в письменной форме свои позиции и предложения.

Если, исходя из обусловленных позиций Стороны, нельзя надеяться на устранение возникших трудностей либо, если исполнение Договора нельзя продолжить в течение 30 дней, то обе Стороны вправе расторгнуть Договор в течение 30 дней со дня письменного сообщения, указанного в пункте 13.1 настоящего Договора.

13.3. В случае расторжения Договора по основаниям предшествующих пунктов настоящей статьи Стороны обязаны рассчитаться по своим обязательствам, возникшим до дня расторжения Договора.

13.4. При нарушении персоналом Подрядчика требований охраны труда, пожарной безопасности, трудовой дисциплины и режимных требований Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке путем направления уведомления Подрядчику. Расторжение договора по вышеуказанным основаниям производится в течение 5 календарных дней с момента направления уведомления Подрядчику, независимо от срока окончания работ.

13.5. При расторжении Договора Подрядчик и Заказчик имеют право на возмещение расходов в соответствии с действующим законодательством.

14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

14.1. Права и обязанности, возникшие из настоящего Договора, Стороны не вправе передавать третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

14.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

14.3. Заказчик передает право собственности Подрядчику на отходы, образующиеся при выполнении работ по договору. Ответственность за вывоз и размещение отходов на лицензированных свалках несет Подрядчик.

14.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства РФ.

14.5. Договор составлен на ___ листах и подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 1 экземпляр для Подрядчика, 1 экземпляр для Заказчика.

14.6. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

14.7. Все изменения, дополнения, переписка и документация по Договору считаются действительными, если они оформлены письменно, в виде приложений или дополнительных соглашений к настоящему Договору и подписаны Сторонами.

15. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН

Заказчик: »

г. Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д. 3 литера В

Грузополучатель: Санкт-Петербургская бумажная фабрика Гознака

Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.144

факс (8, ,

, ,

E-mail: goznak.spbf@*****

Платежные: ИНН//, код

Санкт-Петербургская бумажная фабрика Гознака

р/с 405 028 109 390 

Филиал ОПЕРУ ВТБ в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург

к/с

Подрядчик: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Обо всех изменениях данных, указанных в настоящем разделе, Стороны обязаны информировать друг друга письменно в трехдневный срок от даты изменения.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Смета

2. Ведомость объемов работ

3. График производства работ

ПОДРЯДЧИК ЗАКАЗЧИК

Директор

Санкт-Петербургской бумажной

фабрики - филиала »

_______________ _______________

М. П. М. П.

Приложение к договору.№ ___________

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор Санкт-Петербургской бумажной

фабрики - филиал ФГУП "Гознак"

________________________

_______________________

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Санкт-Петербургская бумажная фабрика - филиал ФГУП "Гознак"

Объект

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на ремонт самогреющихся кабелей для обогрева свесов кровель и наружных водосточных труб на зданиях фабрики

Основание проект

Сметная стоимость -

______ тыс. руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость -

_______ чел-ч

Сметная заработная плата -

__________ тыс. руб

Составлена в ценах ________ г., пересчитана на _________ г.

№ п/п

Шифр и номер позиции норматива

Наименование работ и затрат

Количество

Стоимость на единицу, руб

Общая стоимость, руб.

Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

Всего

Экспл. машин

Всего

Основной зарплаты

Экспл. машин

обслуживающ. машины

ед. изм.

Основной зарплаты

В т. ч. зарплаты

В т. ч. зарплаты

На един.

Всего

№1 наименование работы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Итого НДС 18% Всего по смете: СОСТАВИЛ _________________ ПРОВЕРИЛ _________________

Приложение к договору № ______