№ п/п | Занимаемая должность | Ф. И.О. | Образование и специальность | Стаж работы (общий) | Стаж работы по профилю занимаемой должности | Стаж работы (в занимаемой должности) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Рабочие
№ п/п | Специальность* | Разряд, квалификация* | Количество рабочих данной специальности** | Средний стаж работы по специальности |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
*Рабочих одной и той же специальности, но разного разряда или класса квалификации указывать в отдельных строках.
**Если рабочий имеет несколько специальностей, необходимо указать его в каждой из специальностей
Имеющий полномочия подписать информационный лист претендента от имени _____________________________________
(Полное наименование претендента)
_________________________________________________________________
Печать (должность, подпись, ФИО)
«____» _____________ 201_ г.
Приложение
к аукционной документации
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
на выполнение капитального ремонта
г. Санкт-Петербург «___» ________ 2013г.
ОАО "Российские железные дороги" (), именуемое в дальнейшем "Заказчик" -филиала ОАО "РЖД" Кузменкова Андрея Викторовича, действующего на основании Доверенности ______________, и _(наименование контрагента)___________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице _(Ф. И.О., должность)____________________, действующего на основании __(доверенности или устава)_______________, далее совместно именуемые – «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Подрядчик обязуется в установленный настоящим договором срок выполнить работы по капитальному ремонту здания мастерских Экспериментального завода Октябрьской железной дороги – филиала (именуемого в дальнейшем "Объект", согласно дефектному акту (Приложение к договору), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его согласно условиям настоящего договора.
1.2. Объект имеет инвентарный номер сетевой номер , балансодержатель – Экспериментальный завод Октябрьской железной дороги, расположен по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Рыбинская, д. 4.
2. Стоимость работ.
2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы в объеме, определенном дефектным актом (приложение № 2) и локальным сметным расчетом (приложение №1), по договорной цене ______________ (_______________) рублей __ копеек без НДС, кроме того НДС 18% в размере _________________ (________________) рублей ___ копеек, итого с учетом НДС ______________________ (________________) рублей ___ копеек, в соответствии с протоколом согласования договорной цены (приложение №3) (Указывается в соответствии с применяемой системой налогообложения).
2.2. Цена договора является твердой и изменению не подлежит.
3. Сроки выполнения работ.
3.1.Срок выполнения работ:
3.1.1. Начало работ – с момента заключения договора.
3.1.2. Срок окончания работ - __________г.
4. Условия платежей.
4.1. Подрядчик ежемесячно отчитывается о выполненных работах путем предоставления Заказчику для подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Справка представляется Подрядчиком на подписание Заказчику в 3-дневный срок, но не позднее 27-28 числа каждого отчетного месяца.
Подрядчик вызывает Заказчика на приемку работ до 25 числа текущего месяца.
Заказчик имеет право задержать приемку работ, выполненных с отступлением от строительных норм и правил (СНиП) или иных обязательных требований, а также с применением материалов, не соответствующих Государственным стандартам (ГОСТ) или техническим условиям (ТУ), до устранения замечаний.
4.2. Оплата за выполненные работы производится ежемесячно на основании форм КС-3 и КС-2, подписанных Заказчиком, в течение 30 календарных дней с даты предоставления счета-фактуры Заказчику.
Гарантийный (удержанный) платеж, составляющий 5% от стоимости выполненных работ, осуществляется в течение 30 календарных дней после завершения работ по договору.
4.3. Оформление счетов-фактур осуществляется следующим образом:
“Продавец” – указывается полное или сокращенное наименование налогоплательщика-продавца
“Грузоотправитель и его адрес” ---
“Грузополучатель и его адрес” ---
К платежно-расчетному документу № от
«Покупатель» - «Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» или
«Адрес» - 107174
ИНН/КПП-/;
В нижней части счета-фактуры (ниже подписей уполномоченных лиц) указать:
Грузополучатель: Экспериментальный завод Октябрьской железной дороги – филиала , г. Санкт-Петербург, ул. Рыбинская,.
4.4. Подрядчик одновременно с предоставлением счетов-фактур (для осуществления первого платежа по договору), предоставляет Заказчику копию приказа (доверенности) на лиц, уполномоченных на подписание счетов-фактур за руководителя и главного бухгалтера. При изменении перечня лиц, Подрядчик обязан незамедлительно информировать Заказчика с предоставлением обосновывающих документов.
5. Обязанности Подрядчика.
5.1. Обязуется выполнить работы по объекту в соответствии со строительными нормами и правилами, иными обязательными требованиями, сдать объект приемочной комиссии.
5.2. Доставляет на объект необходимые для производства работ материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, технику (различные виды машин, механизмов, оборудование, временные и передвижные источники тепла и энергии, инвентарь и всякого рода оснастку, необходимые для выполнения работ) и осуществляет их приемку, разгрузку и складирование на объекте.
5.3. Выполняет своими силами и средствами временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему
договору в пределах, установленных сметой. Законченные строительством временные сооружения передает Заказчику по фактическим затратам на основании оформленных акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3. Материалы, полученные в результате разборки временных сооружений, остаются в распоряжении Заказчика. Затраты по временным сооружениям, вводимым за счет сметной стоимости капитального ремонта объекта в смете отражаются обособленно от затрат на капитальный ремонт объекта.
5.4. Обеспечивает выполнение необходимых в период проведения работ противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности, соблюдение правил технической эксплуатации железных дорог, инструкции по сигнализации на железных дорогах, инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах, а также осуществляет природоохранные мероприятия, соблюдает чистоту на строительной площадке и прилегающих территориях.
5.5. Несет ответственность за охрану зоны производства работ и Объекта до сдачи его в эксплуатацию.
5.6. Безвозмездно устраняет дефекты и недостатки, выявленные при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.
5.7. Представляет Заказчику по его требованию образцы материалов для проведения испытаний и оценки их качества или результатов их испытаний.
5.8. При выполнении работ берет на себя обязательство не раскрывать третьим лицам информацию, ставшую ему известной в процессе выполнения работы, в частности,
относящуюся к предмету договора, ходу его исполнения, характеру и объему выполняемых работ, ходу их выполнения, полученным результатам и условиям их оплаты.
5.9. В недельный срок со дня подписания акта о приемке завершенного капитальным ремонтом объекта освобождает строительную площадку от принадлежащего ему имущества, материальных ресурсов, строительной техники.
5.10. Обязуется соблюдать требования «Положения о взаимодействии между и подрядными организациями в сфере охраны труда», утвержденного распоряжением 17.08.2009г.№ 000р.
5.11. Работы должны быть выполнены из материалов Подрядчика, собственными силами Подрядчика в соответствии с утвержденной сметной документацией. При выполнении работ привлечение субподрядных организаций возможно только с письменного разрешения Заказчика.
5.12. Подрядчик обязан представить информацию об изменениях в составе владельцев Подрядчика, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах Подрядчика не позднее чем через 5 календарных дней после таких изменений.
6. Обязанности Заказчика.
6.1. Содействует Подрядчику в своевременном начале работ, нормальном их ведении и завершении в срок.
6.2. Осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных
Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
6.3. Заказчик назначает своего представителя, , который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и дефектной ведомости. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства, а так же осуществлять от имени и во исполнение настоящего договора следующие действия:
а) контролировать исполнение условий настоящего договора;
б) согласовывать объемы работ, техническую и сметную документацию, изменения и дополнения к ней;
в) подписывать справки и акты выполненных работ.
7. Производство работ.
7.1. Между представителями Заказчика и Подрядчиком на строительной площадке будут при необходимости производиться совещания по согласованию возникающих вопросов.
7.2. Подрядчик обязан осуществлять капитальный ремонт и связанные с ним работы в соответствии с дефектной ведомостью и сметой, определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования.
При обнаружении в ходе капитального ремонта неучтенных ведомостью работ и возникновении в связи с этим необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости капитального ремонта Подрядчик обязан сообщить об этом Заказчику.
При согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных работ Подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика, либо не могут быть выполнены Подрядчиком по не зависящим от него причинам.
7.3. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход производства работ против установленных сроков (п.3.1.), Подрядчик должен немедленно известить об этом Заказчика.
7.4. Согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик.
7.5. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ.
Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков.
7.6. Риск случайного уничтожения и повреждения объекта до момента сдачи его Заказчику несет Подрядчик.
8. Приемка работ.
8.1. Приемка работ по настоящему договору производится в течение 14 календарных дней с момента получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об окончании производства работ и оформляется актом приема-передачи выполненных работ.
8.2. После приемки работ в соответствии с п.8.1., осуществляется приемка законченного капитальным ремонтом объекта приемочной комиссией.
8.3. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки законченного капитальным ремонтом объекта один экземпляр исполнительной документации.
Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данные документации полностью соответствуют фактически выполненным работам.
8.4. Работы считаются выполненными после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ уполномоченными представителями сторон.
В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
9. Гарантии.
9.1. Подрядчик гарантирует:
- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с технической и сметной документацией и действующими нормами, установленными для данного вида работ;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;
- нормальное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.
9.2. Гарантийный срок на выполненные работы, материалы и оборудование составляет ___ месяцев с момента приемки объекта в эксплуатацию.
9.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик назначит квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характере, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.
9.4. При отказе Подрядчика от устранения выявленных недостатков (недоделок) Заказчик вправе устранить таковые собственными или привлеченными силами и средствами с последующим возмещением понесенных расходов Подрядчиком.
10. Имущественная ответственность.
10.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Имущественную ответственность за повреждение или разрушение при производстве работ зданий и сооружений, расположенных на территории, прилегающей к строительной площадке, несет Подрядчик, если Подрядчик не согласовал с Заказчиком указания по производству работ вблизи них или не обеспечил выполнение этих указаний.
10.3. В случае просрочки выполнения своих обязательств Сторона, нарушившая обязательство, уплачивает другой Стороне пени в размере 0,1% от суммы просроченного обязательства за каждый день просрочки.
11. Расторжение договора.
11.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в случаях:
- задержки Подрядчиком начала работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения капитального ремонта, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 10 дней;
- прекращение действия свидетельства о допуске, выданного СРО, издания государственными органами актов, лишающих Подрядчика права на производство работ.
11.2. Подрядчик вправе расторгнуть договор в случаях:
- остановки Заказчиком капитального ремонта по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 дней;
11.3. В случае непредоставления Подрядчиком информации, указанной в п. 5.12 настоящего договора, Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления за 15 дней до даты расторжения.
12. Обстоятельства непреодолимой силы.
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязанностей по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (пожара, военных действий, наводнения и т. п.) и если эти обстоятельства непосредственно влияют на исполнение настоящего договора.
12.2. Сторона, для которой наступили определенные п.12.1. обстоятельства, обязана незамедлительно сообщить об этом другой стороне договора.
12.3. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы.
12.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения выполнения обязательств по настоящему договору. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора в случае, если стороны не смогут договориться в течение двух месяцев.
12.5. Подтверждением наступления обстоятельств непреодолимой силы является справка, выданная соответствующим государственным органом.
13. Прочие условия.
13.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31.10.2013г., а в части взаиморасчетов - до полного исполнения сторонами своих обязательств.
13.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в виде дополнительного соглашения.
13.3. Ни одна из сторон не вправе передать свои права и обязанности, вытекающие из настоящего договора, третьим лицам без письменного согласия другой стороны.
13.4. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть её и ответить по существу претензии не позднее 45 дней с даты её получения. При недостижении согласия споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
13.5. Конфиденциальность:
- стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего Договора;
- передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации может осуществляться только с письменного согласия Заказчика (стороны по договору), независимо от причины прекращения действия настоящего договора;
- ни одна из сторон не несет ответственности в случае передачи информации государственным органам, имеющим право и основание ее затребовать в соответствии с законодательством Российской Федерации, если предварительно уведомит другую сторону об обращении за информацией соответствующих государственных органов;
- сторона по договору обязана возместить причиненный ущерб, если не будут соблюдены абзацы 1,2,3 настоящего пункта и конфиденциальная информация, ставшая ей известной в связи с исполнением данного договора, будет разглашена.
13.6. Все приложения к настоящему договору со стороны Заказчика подписываются Главным инженером Октябрьской железной дороги _________________________.
К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:
13.6.1. Приложение : локальный сметный расчет;
13.6.2. Приложение : дефектный акт;
13.6.3. Приложение : Протокол согласования договорной цены.
14. Адреса и банковские реквизиты.
Заказчик:
, Филиал ОАО "Российские железные дороги" - Октябрьская железная дорога г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д.2 , р/сч. в ОАО "ТрансКредитБанк ", СПб к/сч. , , , ОКОГУ 41091, ОКОПФ 90 , ОКФС 12 | Подрядчик: |
Заказчик: Подрядчик:
Первый заместитель начальника Октябрьской железной дороги – филиала | |||||||||||||||||||||||||||||
_________________ // Приложение к договору № ______от________
Локальный сметный расчёт
Составил: Заказчик Подрядчик Главный инженер _______________ФИО _______________ФИО Приложение к договору № _____от________
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ На капитальный ремонт (наименование работ и затрат, наименование объекта) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Технологию работ подтверждаю: | |||||||||||||||||||||||||||||
Приложение N 3
к Договору N________
от «___» ________ 2012г.
Протокол согласования договорной цены.
ОАО "Российские железные дороги" (), именуемое в дальнейшем "Заказчик" – филиала _______________, и________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице ____________________, далее совместно именуемые – «Стороны», удостоверяют, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены работ по капитальному ремонту здания мастерских Экспериментального завода Октябрьской железной дороги – филиала (инвентарный номер сетевой номер , балансодержатель – Экспериментальный завод Октябрьской железной дороги), расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Рыбинская, в 2013 году, в размере ____________________ (__________________) рублей _______ копеек, в том числе НДС 18% в размере _________________ (______________) рублей ___ копеек (указывается с учётом применяемой системы налогообложения).
Заказчик: Подрядчик:
Главный инженер Октябрьской железной дороги – филиала | |
_________________ /__________________./ |
Расписка о получении документов
на участие в открытом аукционе №_______________
г. Санкт-Петербург «____» ____________ 20___г.
Настоящая расписка о получении документов на участие в открытом аукционе № ______________________ на право ______________________ составлена о том, что организатор – Санкт-Петербургское региональное отделение Центра организации конкурсных закупок– структурного подразделения принял, а Претендент ____________ передал документы в соответствии с пунктом 3.1 аукционной документации для участия в открытом аукционе № _________ на право _____________.
Перечень документов:
№ п/п | Наименование документа | Кол-во страниц |
1. | Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная не ранее дня размещения извещения о проведении аукциона в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей аукционной документации налоговыми органами по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 21января 2013г. № ММВ-7-12/22@ с учетом внесенных в приказ изменений (оригинал либо нотариально заверенная копия) |
Рассмотрение представленных документов, их содержания и оценка их соответствия требованиям, изложенным в аукционной документации, осуществляется в составе аукционной заявки __(наименование претендента) в порядке, предусмотренном аукционной документацией.
Принял ___________________________ | Сдал _______________________ |
Санкт-Петербургское региональное отделение Центра организации конкурсных закупок – структурного подразделения | От имени претендента |
[1] PDF - Portable Document Format (открытый стандарт ISO 32000) - кроссплатформенный формат электронных документов, разработанный фирмой Adobe Systems Incorporated.
[2] DPI – Dots per inch – количество точек на линейный дюйм.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
