ТИПОВОЙ КОНТРАКТ №__________
от «____» __________ 20__ года
на выполнение работ и услуг
по земельным участкам на объектах:
«РВСП 20000 м3 №12 ЛПДС «Торгили». Тюменское УМН. Строительство», «Трубопр Д 529 н/пр Ш-Т 266-376 км 110 км. Обустройство перехода под а/д, 294 км, 370 км, Ду-500мм. Тюменское УМН. Реконструкция»
Лот № ТУМН/СНП/380/2014/93
Подрядчик: _______________
2014 год
СОДЕРЖАНИЕ
Стр.
РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНТРАКТА............................................................................................................. 3
СТАТЬЯ 1. Определение и толкование терминов............................................................................................... 3
СТАТЬЯ 2. Предмет Контракта.................................................................................................................................. 4
СТАТЬЯ 3. Контрактная цена.................................................................................................................................... 4
СТАТЬЯ 4. Порядок и условия платежей................................................................................................................ 5
СТАТЬЯ 5. Сроки и порядок выполнения Работ, услуг....................................................................................... 6
РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН................................................................................................................... 7
СТАТЬЯ 6. Принятие Подрядчиком условий Контракта..................................................................................... 7
СТАТЬЯ 7. Обязательства Подрядчика................................................................................................................... 7
СТАТЬЯ 8. Обязательства Заказчика...................................................................................................................... 9
РАЗДЕЛ III. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ....................................................................................................................................... 10
СТАТЬЯ 9. Исходные данные.................................................................................................................................. 10
РАЗДЕЛ IV. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ............................................................................................... 10
СТАТЬЯ 10. Режим работы........................................................................................................................................ 10
СТАТЬЯ 11. Привлечение Субподрядчиков........................................................................................................... 10
СТАТЬЯ 12. Учетная документация......................................................................................................................... 10
СТАТЬЯ 13. Контроль качества выполнения Работ, услуг................................................................................. 11
СТАТЬЯ 14. Предотвращение ущерба.................................................................................................................... 11
СТАТЬЯ 15. Сдача-приемка....................................................................................................................................... 11
РАЗДЕЛ V. ИЗМЕНЕНИЯ....................................................................................................................................................... 12
СТАТЬЯ 16. Внесение изменений в Исходные данные и/или Техническое задание............................... 12
СТАТЬЯ 17. Обстоятельства, о которых Подрядчик обязан предупредить Заказчика.............................. 12
РАЗДЕЛ VI. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНТРАКТА................................................................................................................ 13
СТАТЬЯ 18. Банковские Гарантии, предоставляемые Подрядчиком............................................................ 13
СТАТЬЯ 19. Обязательства Подрядчика в Гарантийный период.................................................................... 13
СТАТЬЯ 20. Ответственность Сторон и санкции.................................................................................................. 15
СТАТЬЯ 21. Условия конфиденциальности........................................................................................................... 17
СТАТЬЯ 22. Форс-мажорные обстоятельства...................................................................................................... 17
СТАТЬЯ 23. Урегулирование споров. Арбитраж.................................................................................................. 18
СТАТЬЯ 24. Расторжение Контракта...................................................................................................................... 18
СТАТЬЯ 25. Особые условия..................................................................................................................................... 19
Статья 26. Приложения к Контракту.................................................................................................................... 20
Статья 27. Вступление Контракта в силу и Срок действия Контракта......................................................... 20
Статья 28. Реквизиты Сторон................................................................................................................................. 21
г. ____________________
Дата подписания «____» __________ 20__ г.
Открытое акционерное общество «Сибнефтепровод» (), «Тюменское управление магистральных нефтепроводов» , действующего на основании доверенности №20-44, выданной 22.01.2014 года, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с одной стороны, и __________________________________________________, в лице __________________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», с другой стороны,
совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНТРАКТА
СТАТЬЯ 1. Определение и толкование терминов
В Контракте используются следующие термины:
1.1. «Акт сдачи-приемки работ, услуг» – подписанный Сторонами документ о завершении Работ, услуг в объеме согласно Исходным данным, Техническому заданию (Приложение 1) и условиям Контракта по форме, соответствующей требованиям законодательства РФ, действующим на момент подписания Контракта;
1.2. «Дополнение» или «Дополнительное соглашение» - подписанный Сторонами документ, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в Контракт, и составляющий неотъемлемую часть Контракта;
1.3. «Дополнительные работы» – дополнительные объемы работ, услуг по дополнительным Исходным данным, Техническому заданию, утвержденным Заказчиком;
1.4. «Документация» – документы, разработанные и/или полученные Подрядчиком в результате выполнения Работ, услуг и передаваемые Заказчику в соответствии с Исходными данными, Техническим заданием (Приложение 1) и условиям Контракта, оформленные в соответствии с действующим законодательством;
1.5. «Исходные данные» - материалы отвода земель (МОЗ), а также другая документация, в объеме, необходимом для производства Работ, услуг, предоставленная Заказчиком;
1.6. «Контракт» - настоящий Контракт, заключенный Сторонами, со всеми Приложениями и Дополнениями к нему;
1.7. «Контрактная цена» - денежная сумма, оговоренная в статье 3 Контракта, которая выплачивается Подрядчику за полное и надлежащее выполнение им обязательств по Контракту в порядке и на условиях, определенных в статье 4 Контракта;
1.8. «Межевание объектов землеустройства» - представляет собой работы по установлению на местности границ земельных участков с закреплением таких границ межевыми знаками и определению их координат или составлению иного описания местонахождения границ объекта землеустройства с изготовлением карты (плана) объекта землеустройства;
1.9. «Надзорные органы РФ» – органы, осуществляющие в пределах своих полномочий и в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами технических нормативов и других регулятивных норм, введенных законами и нормативными правовыми актами единого государственного органа управления;
1.10. «Недоделки/упущения» - любые отступления в Работах, услугах по сравнению с Исходными
1.11. «Одобрение» - подтверждение в письменной форме, сделанное Сторонами или их уполномоченными Представителями;
1.12. «Ошибка» - техническая, кадастровая ошибка, допущенная при выполнении Работ, услуг;
1.13. «Персонал Подрядчика» – штатные сотрудники Подрядчика или физические лица, привлеченные Подрядчиком на договорной основе для выполнения Работ, услуг или их части;
1.14. «Представитель Подрядчика» – лицо, уполномоченное Подрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Контрактом. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий;
1.15. «Приложение» - документ, указанный в перечне приложений к Контракту, или в дальнейшем прилагаемый к нему, и являющийся неотъемлемой частью Контракта;
1.16. «Работы и услуги», «Работы» - комплекс работ и услуг по земельным участкам, выполняемые Подрядчиком в соответствии с Исходными данными, Техническим заданием (Приложение 1) и условиями Контракта;
1.17. «Регламенты Заказчика» - нормативные документы ОАО «АК «Транснефть», устанавливающие нормы и правила, общие принципы или характеристики выполняемых работ, услуг;
1.18. «Срок выполнения Работ» - период времени для выполнения работ, установленный Контрактом;
1.19. «Срок действия Контракта» - период времени с Даты вступления Контракта в силу до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту, включающих обязательства Сторон в Гарантийный период;
1.20. «Сторона» - Заказчик и/или Подрядчик;
1.21. «Субподрядчик» - любая организация, привлеченная Подрядчиком по предварительному согласованию с Заказчиком для выполнения любой части Работ, услуг по Контракту;
1.22. «Техническое задание» - задание на выполнение работ и услуг, выдаваемое Заказчиком Подрядчику и являющееся Приложением к Контракту (Приложение 1);
1.23. «Этап» - совокупность операций, приводящих к получению промежуточного продукта (на конечной стадии – конечного продукта), определяемого качественно.
Приведенные выше определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.
СТАТЬЯ 2. Предмет Контракта
2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение Работ и услуг, состав которых определен в Техническом задании (Приложение 1).
2.2. Подрядчик в установленные Контрактом сроки и в пределах Контрактной цены выполнит за свой риск, своими силами все Работы и услуги в полном объеме в соответствии с действующим законодательством.
2.3. В случае необходимости Стороны вправе заключить Дополнительное соглашение к Контракту, в котором согласуют необходимые дополнительные условия выполнения Работ и услуг.
СТАТЬЯ 3. Контрактная цена
3.1. Контрактная цена Работ и услуг, подлежащая оплате Подрядчику, составляет ______________ руб. (________________________ рублей, ____ копеек), в том числе НДС (18%) в сумме __________________________ (_______________________________________ рублей, ___ копеек) (Приложение 2).
3.2. Указанная в пункте 3.1. цена Работ и услуг, определенных Контрактом, изменению не подлежит (за исключением случаев, предусмотренных в пункте 3.3. и/или Статье 16 Контракта).
3.3. Если после вступления настоящего Контракта в силу будут введены, отменены либо изменены налоги, сборы и пошлины, и это обоснованно повлечет за собой изменение размеров затрат Подрядчика, Контрактная цена может быть соразмерно увеличена или уменьшена, о чем Стороны подписывают Дополнительное соглашение к Контракту.
3.4. Подрядчик является самостоятельным плательщиком налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
СТАТЬЯ 4. Порядок и условия платежей
4.1. В течение 20 (Двадцати) рабочих дней после предоставления Подрядчиком безусловных и безотзывных банковских гарантий в соответствии со Статьей 18 и оригинала Счета на выплату аванса, Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 0% (Ноль процентов) от Контрактной цены, что составляет 0,00 руб. (0 рублей, 00 копеек), в том числе НДС (18%) в сумме 0 руб. (0 руб. 00 копеек).
Подрядчик обязан выставить счет-фактуру не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения сумм оплаты и/или частичной оплаты в счет предстоящего выполнения работ / оказания услуг по форме, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.
Сумма аванса зачитывается Сторонами равными частями ежемесячно в соответствии с графиком удержания авансовых сумм, указанных в Графике финансирования (Приложение 3), и соответствующие платежи осуществляются Заказчиком в пользу Подрядчика уменьшенными на сумму авансовых платежей.
4.2. Оплата Заказчиком этапов выполненных Работ производится в пределах лимитов финансирования, установленных в Графике финансирования работ (Приложение 3).
4.3. Опережение исполнения графика производства Работ и услуг не влечет за собой безусловную обязанность Заказчика оплачивать выполненные работы сверх объема финансирования, установленного Графиком финансирования работ (Приложение 3) в отчетном месяце.
4.4. Оплата выполненных согласно Графику выполнения работ (Приложение 4) и принятых Заказчиком работ осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) рабочих дней, следующих за датой получения Представителем Заказчика оригинала счета, оформленного Подрядчиком на основании Акта сдачи-приемки работ, услуг (Приложение 8) и счет-фактуры при условии предоставления Подрядчиком банковских гарантий в соответствии со ст. 18. Контракта, при этом Акт должен быть принят (подписан) полномочным Представителем Заказчика. В счете на оплату выполненных работ Подрядчик отражает стоимость выполненных работ, сумму засчитанного в счет оплаты стоимости выполненных работ авансового платежа с указанием реквизитов соответствующего платежного документа, а также сумму, полагающуюся к доплате за выполненные работы.
В счете-фактуре, помимо указания реквизитов платежно-расчетного документа в строке 5 счета-фактуры на соответствующий авансовый платеж, дополнительно указывается сумма засчитанного в счет оплаты стоимости выполненных работ авансового платежа. Сумма засчитанного авансового платежа может быть указана как в строке 5 счета-фактуры, так и отдельной таблицей, справочно, в качестве дополнительного реквизита счета-фактуры. Заказчик оплачивает последний платёж в размере 5% от Контрактной цены за выполненные работы в течение 30 дней с момента приемки Заказчиком Работ и услуг, установленных в Техническом задании (Приложение 1).
Датой платежа по настоящему Контракту является дата отметки банка на платежном документе Стороны, осуществляющей платеж. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.
Заказчик в расчетно-платежном документе на оплату выполненных работ/оказанных услуг указывает точные реквизиты счета Подрядчика на оплату выполненных работ/оказанных услуг.
4.5. Подрядчик обязан возвратить Заказчику незачтенный аванс (за невыполненные Подрядчиком и/или не принятые Заказчиком объемы работ) в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты получения Подрядчиком в соответствии со ст.24 уведомления Заказчика об отказе от исполнения Контракта в одностороннем порядке, либо с даты расторжения Контракта по Соглашению Сторон, либо по иным основаниям.
4.6. Подрядчик обязан ежегодно до окончания срока действия Контракта оформлять и направлять в адрес Заказчика акты сверки расчетов по Контракту по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 октября, 31 декабря – не позднее 15 числа месяца, следующего за датой, на которую составляется соответствующий акт сверки.
Акт сверки по окончании срока действия Контракта направляется Подрядчиком Заказчику в течение 10 календарных дней с момента исполнения всех обязательств по Контракту.
В течение 10 календарных дней с даты получения акта сверки Заказчик, при отсутствии возражений к акту сверки, обязан подписать акты сверки, скрепить печатью и направить Подрядчику, либо представить письменные возражения по акту сверки.
При этом соответствующие акты сверки составляются с отдельным указанием задолженности Подрядчика по полученным, но не засчитанным в счет выполненных работ авансам, а также с отдельным указанием задолженности Заказчика за выполненные, но не оплаченные работы.
4.7. По выполненным работам Стороны ежемесячно составляют Соглашение об определении работ, в счет которых уплачен аванс (часть аванса) с указанием конкретных сумм авансовых платежей (в т. ч. реквизиты платежных документов на перечисление авансовых платежей), которые были засчитаны в счет оплаты выполненных работ, реквизитов договора (спецификации), первичного учетного документа, которым было оформлено выполнение работ, стоимости выполненных работ. Форма указанного соглашения является приложением 13 к Контракту.
СТАТЬЯ 5. Сроки и порядок выполнения Работ, услуг
5.1. Работы, услуги, предусмотренные Контрактом и выполняемые Подрядчиком в сроки согласно Графику выполнения работ (Приложение 4), должны быть полностью завершены не позднее 30 сентября 2015 года.
5.2. Никакие задержки и нарушения в выполнении Работ и услуг не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении Срока выполнения Работ, за исключением случаев, оговоренных в Статьях 16, 17 и 22 Контракта.
РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
СТАТЬЯ 6. Принятие Подрядчиком условий Контракта
Подрядчик подтверждает, что:
6.1. Подрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ, услуг по Контракту в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативно-правовыми актами.
6.2. Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, услуг, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.
6.3. Никакая другая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб Работам по Контракту.
СТАТЬЯ 7. Обязательства Подрядчика
В рамках Контрактной цены, указанной в Статье 3 Контракта, Подрядчик:
7.1. Выполняет все Работы и услуги, являющиеся предметом Контракта, в соответствии с Исходными данными, Техническим заданием (Приложение 1), Графиком выполнения работ (Приложение 4), Графиком финансирования (Приложение 3), иными условиями Контракта, а также требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Любые отклонения от Исходных данных, Технического задания (Приложение 1) и условий Контракта, в том числе не влияющие на технологию и качество Работ, услуг, Подрядчик обязан согласовать с Представителем Заказчика.
7.2. Своими силами и средствами обеспечивает получение всех необходимых, разрешений на право производства Работ и услуг, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы.
7.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Контракта в силу, назначает ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ, услуг, о чем направляет Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф. , занимаемая у Подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей.
7.4. Начинает производство Работ и услуг на объекте не позднее 5 календарных дней после подписания Контракта с Заказчиком, письменно уведомив о начале Работ Заказчика.
7.5. Ежемесячно, в срок до 25 (Двадцать пятого) числа текущего месяца разрабатывает и согласовывает с Заказчиком Помесячный график выполнения работ, услуг (Приложение 5) на следующий месяц.
7.6. Представляет полномочному Представителю Заказчика:
7.6.1. Еженедельно по четвергам до 17:00 (местного времени) отчеты о ходе выполнения Работ, услуг по формам, согласованным дополнительно с Заказчиком, подписанные ответственным представителем в письменном и электронном виде;
7.6.2. По письменному запросу Заказчика предоставляет дополнительные данные о ходе Работ, услуг, в том числе привлеченных технических и людских ресурсов, и других данных, имеющих отношение к выполняемым Подрядчиком Работ, услуг;
7.7. В течение срока действия Контракта собственными силами и за свой счет устраняет все разногласия с органами исполнительной власти и/или надзорных органов, владельцами и пользователями земель, заинтересованными лицами, если это является упущением и/или некачественным выполнением Работ, услуг Подрядчика.
7.8. В счет Контрактной цены, своими силами и средствами обеспечивает размещение Персонала Подрядчика.
7.9. В период выполнения Работ, услуг, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации ведет документацию по выполняемым Работам, услугам. Копию комплекта документов на предъявляемые к приемке Работы, услуги предоставляется Заказчику одновременно с Актами сдачи-приемки выполненных Работ, услуг.
7.10. В срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты завершения Работ, услуг в полном объеме и в соответствии с Исходными данными, Техническим заданием (Приложение 1) направляет Заказчику письменное уведомление о завершении Работ, услуг.
7.11. Устраняет в течение срока, установленного Заказчиком, своими силами и за свой счет все недоделки/упущения в результатах выполненных им Работ, услуг, выявленные в течение Срока действия Контракта и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту.
7.12. Несет полную ответственность перед Заказчиком и принимает на себя все санкции к Заказчику при выявленных отступлениях от Исходных данных и Технических условий (Приложение 1), допущенных Подрядчиком при исполнении настоящего Контракта.
От имени Заказчика в случае необходимости осуществляет подачу документов на государственную регистрацию перехода к Заказчику права собственности на все оформленные Подрядчиком земельные участки, договоров аренды, субаренды, сервитутов, на получение документов, прошедших государственную регистрацию.
7.13. Обеспечивает своевременное ведение и хранение документации по выполняемым Работам, услугам, а также предоставляет по первому требованию Заказчику, надзорным организациям для контроля всю текущую документацию, в том числе все необходимые документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении Подрядчиком своих обязанностей.
7.14. Предоставляет Заказчику документацию по выполненным работам, услугам в количестве 5 (Пяти) экземпляров, три оригинала и две копии, за 5 (Пять) рабочих дней до завершения Работ, услуг.
7.15. Берет на себя обязательства по обеспечению и контролю своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, безопасности работающих. Привлекает квалифицированный, опытный персонал, обученный по вопросам охраны труда.
Гарантирует, что любой Субподрядчик, привлеченный к выполнению работ, услуг от лица Подрядчика, выполняет их в соответствии с локальными нормативными актами Подрядчика и «Транснефть» по всем вопросам, связанным с охраной труда.
7.16. Обязуется уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях, связанных с исполнением Контракта, включая, но не ограничиваясь:
· хищения и иные противоправные действия (в течение 24 (Двадцати четырех) часов);
· арест и/или блокирование счетов и/или иные обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами (в течение 24 (Двадцати четырех) часов);
· забастовки Персонала Подрядчика, действия третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления прямо или косвенно касающиеся Объекта и взаиморасчетов Сторон и обязательств Сторон по Контракту (в течение 24 (Двадцати четырех) часов);
· иные обстоятельства, факты, сообщения в средствах массовой информации и т. п. (в течение 24 (Двадцати четырех) часов).
7.17. Устраняет по требованию Заказчика и за его счет недоделки/упущения, за которые Подрядчик не несет ответственности.
7.18. Для выполнения обязанностей по настоящему Контракту Подрядчик вправе привлекать иных лиц по согласованию с Заказчиком.
7.19. Подрядчиком предоставлена Заказчику информация по форме приложения
№ 12 к настоящему Контракту о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей - физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Подрядчика, с приложением документов, подтверждающих данную информацию. Изменения в представленной ранее информации о собственниках, бенефициарах и лицах, входящих в состав исполнительных органов Подрядчика, с приложением подтверждающих документов Подрядчик обязуется представлять Заказчику по форме приложения № 12 к настоящему договору не позднее 3 календарных дней с момента, когда произошли данные изменения, либо с момента заключения настоящего Контракта, если изменения в ней произошли до заключения настоящего Контракта.
7.20. Если какие-либо поля формы приложения № 12 к настоящему Контракту (кроме поля: «Номер и дата заключения договора») не заполнены соответствующими сведениями, информация считается представленной ненадлежащим образом.
7.21. Подрядчик согласен на раскрытие Заказчиком предоставленной Подрядчиком информации по форме приложения № 12 к настоящему Контракту, включая содержащиеся в ней персональные данные, путем ее предоставления в органы государственной власти и предоставляет Заказчику право передавать данную информацию и подтверждающие документы указанным органам. Подрядчик, предоставляя Заказчику информацию по форме приложения № 12 к настоящему Контракту, обязуется выполнить все требования законодательства о защите персональных данных. Подрядчик подтверждает, что необходимые согласия субъектов персональных данных на их раскрытие, как это предусмотрено настоящим пунктом, Подрядчиком получены (будут получены).
СТАТЬЯ 8. Обязательства Заказчика
По Контракту Заказчик:
8.1. Производит оплату выполненных Подрядчиком Работ, услуг в порядке, предусмотренном Статьей 4 Контракта, а также производит иные платежи, предусмотренные Контрактом и/или Дополнительными соглашениями к нему.
8.2. Обеспечивает получение и передачу Подрядчику необходимых документов указанных в Техническом задании (Приложение 1).
8.3. Передает Подрядчику Исходные данные в соответствии с Графиком выдачи Исходных данных (Приложение 6).
8.4. Осуществляет контроль за сроками и качеством Работ, услуг, ведение соответствующего учета.
8.5. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Контракта в силу, назначает полномочного Представителя Заказчика, а также уведомляет Подрядчика о назначенных Представителях.
8.6. Осуществляет поэтапную приемку выполненных Работ, услуг.
РАЗДЕЛ III. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
СТАТЬЯ 9. Исходные данные
9.1. Заказчик передает Подрядчику 1 (Один) экземпляр Исходных данных, согласно Графику выдачи Исходных данных (Приложение 6).
9.2. Подрядчик признает, что любые данные, включая Исходные данные, могут быть неполными и не содержать всех необходимых для выполнения Работ, услуг подробностей. Ошибки и пропуски в Исходных данных, которые Подрядчик выявил и/или имел возможность выявить в соответствии с собственной квалификацией, полученными лицензиями и разрешениями, не должны использоваться Подрядчиком в ущерб качеству Работ, услуг и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества и срока завершения выполненных им Работ, услуг.
9.3. В случае выявления Подрядчиком противоречий, ошибок, пропусков или расхождений в Исходных данных, Подрядчик должен совершить действия в соответствии со Статьей 17 Контракта.
9.4. Подрядчик признает, что все Исходные данные, переданные ему Заказчиком, являются конфиденциальной информацией и не могут быть переданы или опубликованы им без предварительного письменного согласия Заказчика.
РАЗДЕЛ IV. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ.
СТАТЬЯ 10. Режим работы
10.1. Режим работы Персонала Подрядчика при производстве Работ, услуг устанавливается Подрядчиком самостоятельно, но с учетом безусловного исполнения Графика выполнения работ (Приложение 4) и получения согласования (разрешения) Заказчика на работу в выходные и праздничные дни на территории предприятий Заказчика.
СТАТЬЯ 11. Привлечение Субподрядчиков
11.1. Подрядчик представляет на согласование Заказчику Список субподрядчиков (Приложение 7) с указанием выполняемых ими Работ, услуг.
В период производства Работ, услуг Подрядчик обязан предварительно письменно согласовать с Заказчиком замену заявленных Субподрядчиков, а равно привлечение новых (дополнительно к ранее заявленным) Субподрядчиков.
11.2. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за выполнение условий Контракта привлеченными им Субподрядчиками.
СТАТЬЯ 12. Учетная документация
12.1. Подрядчик обязан вести и предоставлять Заказчику, не позднее 25 числа каждого месяца, учетную документацию в порядке и объеме, установленном Заказчиком.
12.2. Учетная документация включает в себя:
- акт сдачи-приемки работ, услуг (по форме Приложения 8);
- счет и счет-фактуру на выполненные работы (услуги).
12.3. Заказчик имеет право требовать от Подрядчика представления дополнительной документации, предварительно за 10 (десять) дней передав Подрядчику перечень дополнительной документации и письменно уведомив о порядке и сроках ее представления. Подрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемую Заказчиком документацию.
СТАТЬЯ 13. Контроль качества выполнения Работ, услуг
13.1. Подрядчик обеспечивает собственными силами проведение контроля качества всех видов Работ, услуг по документированным процедурам, выполняемым по Контракту, в соответствии с нормами и правилами Российской Федерации.
13.2. Подрядчик обязан осуществлять контроль за соблюдением в процессе выполнения Работ, услуг требований, установленных действующим законодательством РФ и регламентами «Транснефть».
13.3. Подрядчик обязан обеспечить устранение выявленных в процессе работы и указанных в предписаниях Заказчика, других контролирующих органов нарушений и своевременно представлять отчет об их устранении.
13.4. Подрядчик должен обеспечить соответствие выполненных Работ, услуг требованиям действующего законодательства, Техническому заданию (Приложение 1) и Исходным данным.
13.5. Подрядчик предоставляет Заказчику возможность проверять ход выполнения Работ, услуг, квалификацию специалистов, состав и содержание выполняемых Работ, услуг и оформляемых при этом документов. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств по Контракту.
СТАТЬЯ 14. Предотвращение ущерба
14.1. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т. п. со стороны третьих лиц, организаций, органов власти и местного самоуправления, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту при выполнении Работ и услуг, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.
СТАТЬЯ 15. Сдача-приемка
15.1. Сдача-приемка выполненных Работ, услуг, осуществляется за отчетный период по Акту сдачи-приемки работ, услуг (Приложение 8). При этом отчетным периодом является период, начинающийся с 26 числа месяца, предыдущего месяцу приемки, и заканчивающийся 25 числа месяца приемки.
Оригинал Акт сдачи-приемки работ, услуг, счет и счет-фактуру Подрядчик предоставляет Заказчику с сопроводительным письмом в срок не позднее 25 (Двадцать пятого) числа текущего месяца.
15.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Подрядчика Акта сдачи-приемки работ, услуг, Заказчик обязан направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки работ, услуг, либо мотивированный отказ от приемки выполненных Подрядчиком Работ, услуг. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, услуг, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, услуг и повторно направить Акт Заказчику.
15.3. Приемка Работ, услуг производится в соответствии с действующим законодательством, Регламентами Заказчика.
15.4. Дата подписания Акта сдачи-приемки работ, услуг Заказчиком является Датой завершения Работ, услуг.
РАЗДЕЛ V. ИЗМЕНЕНИЯ
СТАТЬЯ 16. Внесение изменений в Исходные данные и/или Техническое задание
16.1. Заказчик вправе вносить в установленном Регламентами Заказчика порядке изменения в Исходные данные и/или Техническое задание (Приложение 1), которые являются обязательными для Подрядчика.
16.2. Если в результате внесенных изменений в Исходные данные и/или Техническое задание (Приложение 1) возникает необходимость проведения Дополнительных работ, в том числе переделка ранее выполненных Работ и услуг, за исключением случаев изменения объема работ в связи с введением в действие законодательных и подзаконных актов, Подрядчик составляет расчет стоимости Дополнительных работ, который передает Заказчику на утверждение. Если такой расчет увеличивает Контрактную цену и/или срок завершения Работ, услуг Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Заказчиком соответствующего Дополнительного соглашения.
16.3. Если при внесении изменений в Исходные данные и/или Техническое задание (Приложение 1) объем выполняемых Подрядчиком Работ и услуг будет уменьшен, Контрактная цена Работ подлежит пропорциональному уменьшению с оформлением Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения.
16.4. Подрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных Работ и услуг, возникших в результате внесения изменений в Исходные данные и/или Техническое задание (Приложение 1).
СТАТЬЯ 17. Обстоятельства, о которых Подрядчик обязан предупредить Заказчика
17.1. Подрядчик обязан письменно предупредить Заказчика в течение 3 (Трех)
календарных дней и приостановить работу до получения от Заказчика указаний при
обнаружении:
· непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком Исходных данных;
· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ и услуг;
· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые влекут не выполнение Работ и услуг, либо создают невозможность их завершения в срок, определенный Графиком выполнения Работ.
17.2. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 17.1, в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента получения предупреждения не заменит непригодные или недоброкачественные Исходные данные, не изменит указаний о способе выполнения Работ и услуг или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе ставить вопрос о переносе Срока завершения Работ, услуг.
17.3. Подрядчик:
· не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 17.1;
· либо продолживший работу, не дожидаясь истечения срока, указанного в пункте 17.2.;
· либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы;
несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ, услуг.
РАЗДЕЛ VI. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНТРАКТА
СТАТЬЯ 18. Банковские Гарантии, предоставляемые Подрядчиком
18.1[1]. Не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с даты подписания Контракта Подрядчик предоставляет безусловную и безотзывную банковскую Гарантию в обеспечение возврата аванса (Приложение 9) банка-гаранта, указанного в пункте 18.4. Контракта, на сумму в размере 10% (Десять) процентов от Контрактной цены. Срок действия банковской гарантии в обеспечение возврата аванса должен превышать на 45 (сорок пять) календарных дней последнюю дату зачета общей суммы выданного аванса по Графику финансирования (Приложение 3).
18.21. Не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с даты подписания Контракта Подрядчик предоставляет безусловную и безотзывную банковскую Гарантию выполнения условий Контракта (Приложение 10) банка-гаранта, указанного в пункте 18.4. Контракта, на сумму в размере 10 (Десять) процентов от Контрактной цены. Срок действия банковской гарантии исполнения условий Контракта должен превышать Срок выполнения Работ, услуг по Контракту или по Дополнительному соглашению к Контракту на 90 (Девяносто) календарных дней.
18.31. Не позднее 10 (Десяти) календарных дней после подписания последнего Акта сдачи-приемки Работ, услуг Подрядчик обязан представить безусловную и безотзывную банковскую гарантию выполнения обязательств Подрядчика в Гарантийный период (Приложение 11) банка-гаранта, указанного в пункте 18.4. Контракта, на сумму в размере 5% (Пять) процентов от Контрактной цены. Срок действия банковской гарантии выполнения обязательств Подрядчика в Гарантийный период должен превышать Гарантийный период на 30 (тридцать) календарных дней.
18.4. Подрядчик предоставляет банковские гарантии одного из банков-гарантов (либо их региональных филиалов, действующих от имени банка), указанных в Приложении 1А.
18.5. При изменении сроков выполнения Работ, услуг, объема Работ, услуг или Контрактной цены, Подрядчик предоставляет Заказчику новые банковские гарантии вышеназванных банков-гарантов, учитывающие вышеуказанные изменения, в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Дополнительного соглашения к ранее заключенному Контракту. Все расходы на оформление новых банковских гарантий несет Подрядчик.
18.6. Заказчик возвращает Подрядчику оригиналы выданных ему безусловных и безотзывных банковских гарантий выполнения условий Контракта и обеспечения возврата аванса, включая оригиналы банковских гарантий, выданных в связи с изменением сроков выполнения Работ и услуг, объема Работ или Контрактной цены после получения от Подрядчика банковской гарантии, указанной в п. 18.3. Контракта.
18.7. Заказчик возвращает Подрядчику оригиналы выданных ему безусловных и безотзывных банковских гарантий выполнения обязательств Подрядчика в Гарантийный период после завершения гарантийного периода, указанного в ст. 19. Контракта.
СТАТЬЯ 19. Обязанности Подрядчика в Гарантийный период
19.1. Продолжительность гарантийного периода для работ, услуг, выполненных по настоящему Контракту, составляет 2 (два) года от даты утверждения Акта сдачи-приемки Работ, услуг (Приложение 8). Если в соответствии с настоящим Контрактом результаты Работ, услуг Подрядчика приняты Заказчиком по частям, течение срока исковой давности начинается со дня приемки работ.
19.2. Гарантии качества результата выполнения Работ, услуг, предусмотренные настоящим Контрактом, распространяется на все составляющие результатов работ, услуг, выполненных в рамках Контракта.
19.3. Подрядчик несет ответственность за нарушение действующего законодательства и выявленные ошибки, если не докажет, что они произошли вследствие изменения законодательства.
19.4. Качество выполненных Подрядчиком Работ, услуг должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, требования настоящего Контракта.
19.5. В течение Гарантийного периода Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика, в срок, установленный Заказчиком, своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению недоделок, упущений, ошибок, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды Работ, услуг.
19.6. Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчику предоставлены требования исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления, собственников, землепользователей, землевладельцев земельных участков о нарушении действующего законодательства, а также необходимости устранения ошибки, то Гарантийный период продлевается на срок, равный сроку устранения указанных недостатков.
19.7. Срок гарантии в отношении устраненных нарушений начинает отсчитываться вновь с даты исправления таких нарушений.
19.8. При обнаружении ошибок в Гарантийный период Заказчик назначает Комиссию для расследования причин случившегося, письменно извещает Подрядчика об обнаружении ошибок или требований законодательства с указанием сроков прибытия Представителей Подрядчика и подписания Акта о выявленных нарушениях, где фиксируется характер нарушения, дата его обнаружения и предполагаемая дата его устранения. В случае необоснованного неприбытия Представителей Подрядчика, либо их отказа от подписания Акта о выявленных нарушениях, действительным считается Акт, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке.
19.9. После устранения Подрядчиком нарушений, отмеченных в Акте о выявленных нарушениях, составляется Акт устранения нарушений.
19.10. Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте о выявленных нарушениях, не устранит указанные в Акте нарушения, Заказчик вправе применить к Подрядчику штрафные санкции. При этом, без ущемления своих прав по гарантиям Подрядчика Заказчик вправе устранить нарушения собственными силами или силами привлеченных лиц за счет гарантийной суммы, оговоренной в банковской гарантии, указанной в п. 18.3. настоящего Контракта. В этом случае Подрядчик обязан в течение 30 дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по устранению нарушений на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат.
СТАТЬЯ 20. Ответственность Сторон и санкции
20.1. Ответственность Подрядчика:
20.1.1. В случае если Подрядчик допустил срыв согласованного Заказчиком Помесячного графика производства работ (Приложение 5), Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в виде штрафа в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от Контрактной стоимости работы/этапа, по которой допущен срыв Графика производства работ за каждый день просрочки, но не более 2,5% (Две целых пять десятых процента) от Контрактной стоимости работы/этапа, по которой допущен срыв Графика производства работ.
Если вследствие допущенного отставания Подрядчик допустит отставание в последующем (их) месяце (ах), неустойка в размере, указанном выше, должна быть уплачена по каждому месяцу отдельно.
При этом надлежащим доказательством, фиксирующим факт нарушения при выполнении работ, услуг в текущем месяце, является Акт, составленный Заказчиком.
20.1.2. В случае, если Подрядчик не предоставил Представителю Заказчика в соответствии с пунктом 7.5. Контракта Помесячный график выполнения работ, услуг (Приложение 5) на следующий месяц и/или еженедельно представляемые отчеты о ходе выполнения Работ, услуг в соответствии с пунктом 7.6.1 по формам, согласованным в Заказчиком, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от стоимости Контракта за каждый день просрочки, но не более 2,5% (Две целых пять десятых процента) от Контрактной цены.
20.1.3. В случае привлечения для выполнения Работ, услуг субподрядчиков, не согласованных с Заказчиком в порядке, определенном пунктом 11.1. настоящего Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 2,5% (Две целых пять десятых процента) от Контрактной цены.
20.1.4. В случае задержки Подрядчиком срока завершения Работ, услуг в соответствии с Графиком выполнения работ, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от Контрактной цены за каждый день просрочки, но не более 2,5% (Две целых пять десятых процента) от Контрактной цены.
20.1.5. За задержку более чем на 3 (Три) календарных дня сроков устранения, указанных в предписаниях Представителя Заказчика недоделок/упущений в выполненных Подрядчиком Работах, услугах, выявленных в течение Срока действия Контракта или Гарантийного периода, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от Контрактной цены за каждый день просрочки, но не более 2,5% (Две целых пять десятых процента) от Контрактной цены. При этом неустойка рассчитывается начиная с даты окончания согласованного Сторонами срока для устранения недоделок/упущений до даты их фактического устранения.
20.1.6. В случае, если Заказчик откажется от исполнения Контракта в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным в пункте 24.1., Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 5% (Пять) процентов от Контрактной цены.
В случае уплаты Подрядчиком иных видов неустойки размер неустойки по данному пункту должен быть уменьшен на сумму взысканных Заказчиком неустоек.
20.1.7. Подрядчик несет предусмотренную действующим законодательством РФ ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в Исходных данных, Техническом задании (Приложение 1).
20.1.8. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком своих обязательств, помимо уплаты штрафных санкций, предусмотренных Контрактом, Подрядчик возмещает Заказчику все причиненные убытки сверх штрафных санкций в полном объеме.
20.1.9. В случае задержки предоставления Подрядчиком оформленных банковских гарантий выполнения условий Контракта более чем на 10 (Десять) рабочих дней от дат, установленных в ст. 18 Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от Контрактной цены за каждый день просрочки, но не более 2,5% (Две целых пять десятых процента) от Контрактной цены.
20.1.10. В случае непредоставления или не своевременного предоставления Заказчику в соответствии с пунктом 15.1 Акта сдачи-приемки работ, услуг в комплекте с оформленной в установленном порядке документацией Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от стоимости месячного задания за каждый день просрочки, но не более 2,5% (Две целых пять десятых процента) от Контрактной цены.
20.1.11. В случае отказа в государственной регистрации перехода права собственности, договора (аренды, субаренды, безвозмездного пользования, сервитута и др.), документы, на регистрацию которых были сданы Подрядчиком, по причинам, за которые Заказчик не несет ответственность, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика выплаты штрафа, а Подрядчик обязан такое требование удовлетворить, из расчета 10% от Контрактной цены за каждый факт отказа в государственной регистрации.
20.1.12. В случае приостановления государственной регистрации перехода права собственности, договора (аренды, безвозмездного пользования, сервитута и др.), документы на регистрацию которых были сданы Подрядчиком, по причинам, за которые Заказчик не несет ответственность, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика выплаты пени, а Подрядчик обязан такое требование удовлетворить, из расчета 0,01% от Контрактной цены за каждый день приостановления государственной регистрации до момента возобновления государственной регистрации либо до вынесения решения об отказе в государственной регистрации.
20.1.13. В случае нарушения срока возврата аванса установленного в п. 4.5 Контракта Подрядчик обязан по требованию Заказчика уплатить ему пеню в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от суммы невозвращенного в срок аванса за каждый день просрочки.
20.1.14. В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления надлежаще оформленных счетов-фактур, указанных в ст. 4 настоящего Контракта, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки из расчета 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы частичной оплаты в счет предстоящего выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав за каждый день просрочки.
20.1.15. Неустойка/пеня, начисляемая в пунктах 20.1.1; 20.1.2; 20.1.4; 20.1.9; 20.1.10; 20.1.13, исчисляется, включая день фактического исполнения обязательства Подрядчиком.
20.1.16. В случае предъявления Подрядчиком в обеспечение своих обязательств банковских гарантий, предусмотренных Статьей 18 Контракта, выдачу которых банк-гарант не подтвердил путем предоставления Заказчику по его запросу официального письма, Заказчик вправе предъявить Подрядчику неустойку в размере 30% от суммы банковской гарантии, выдача которой не была подтверждена гарантом.
20.2. Ответственность Заказчика:
20.2.1. В случае, если Заказчик нарушил условия оплаты, оговоренные в ст.4 Контракта, на срок свыше 15 (Пятнадцати) календарных дней, Заказчик, при условии выполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, обязан по требованию Подрядчика уплатить ему пеню в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от суммы задержанного/просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 2,5% (Две целых пять десятых процента) от части Контрактной цены, соответствующей сумме задержанного/просроченного платежа.
20.3. Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнение своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Контракту, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки.
20.4. Предъявление Сторонами неустоек/пени и/или иных санкций за нарушение условий Контракта, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по Контракту, производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и/или возмещении. При этом письменное требование (претензия) не является документом, определяющим дату получения Сторонами доходов в виде неустоек/пеней и/или иных санкций за нарушение условий контрактных обязательств.
Возмещение убытков, уплата неустойки/пени не освобождает Стороны от исполнения принятых по Контракту обязательств.
20.5. В остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.
СТАТЬЯ 21. Условия конфиденциальности
21.1. Условия Контракта являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, как в течение срока его действия, так и в последующие 2 (Два) года с момента прекращения его действия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в пункте 21.3 настоящего Контракта.
21.2. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Подрядчиком и Заказчиком друг от друга в процессе исполнения Контракта сведения, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.
Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации Контракта.
21.3. Не считается разглашением условий Контракта сообщение части его условий Субподрядным организациям, государственным органам власти, органам местного самоуправления, а также иным органам и организациям, в соответствии с действующим законодательством.
СТАТЬЯ 22. Форс-мажорные обстоятельства
22.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Контракту, если указанное неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы).
Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны подразумевают: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, массовые беспорядки. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления форс-мажорных обстоятельств.
22.2. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств, но не позднее, чем через 3 (Три) календарных дня после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
Возникновение форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или иным компетентным органом власти.
22.3. Срок действия Контракта автоматически продлевается на период форс-мажора и устранения его последствий.
22.4. Если какие-либо форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 3 (Трех) месяцев, Стороны, должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Контракту либо о расторжении Контракта.
СТАТЬЯ 23. Урегулирование споров. Арбитраж
23.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Контракта или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой их поступления.
23.2. В случае неудовлетворения Подрядчиком обоснованных претензионных требований Заказчика в рамках настоящего Контракта, либо не предоставления Подрядчиком мотивированного документально подтвержденного отзыва на предъявленную претензию, Заказчик вправе удержать сумму претензионных требований из суммы оплаты за выполняемые работы.
23.3. При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров с применением претензионного порядка, они подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.
СТАТЬЯ 24. Расторжение Контракта
24.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке, уведомив об этом Подрядчика в письменном виде, в случаях:
24.1.1. Когда Подрядчик допустил нарушение сроков выполнения Работ, услуг, установленных Графиком выполнения работ (Приложение 4);
24.1.2. Когда Подрядчик:
· допускает задержку начала выполнения Работ, услуг более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
· допускает два и более случая документально подтвержденных Заказчиком отступлений от условий Контракта, ухудшающих результаты Работ, услуг (брак в работе, некачественные документы/материалы Подрядчика); и/или
· допускает два и более случая нарушения сроков выполнения Работ, услуг установленных Помесячным графиком выполнения Работ (Приложение 5); и/или
· допускает два и более случая документально подтвержденных Заказчиком недостатков в Работе, которые делают ее результат непригодным для предусмотренного Контрактом использования; и/или
· лишается согласно действующему законодательству права на выполнение Работ и услуг; и/или
· не предоставляет в согласованный срок банковские гарантии, оговоренные в Статье 18 Контракта; и/или
· представил Заказчику банковскую гарантию, выдачу которой банк-гарант не подтвердил путем предоставления Заказчику по его запросу официального письма.
24.1.3. По иным основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом РФ.
24.2. Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
24.3. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, оговоренным в пункте 24.1., вручается Подрядчику за 20 (Двадцать) календарных дней до предполагаемой Даты одностороннего расторжения Контракта. К уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие обстоятельства, являющиеся основанием для отказа от исполнения контракта (акты о срыве сроков, некачественном выполнении работ, услуг и т. д., подписанные представителем Заказчика).
В этом случае Подрядчик, до Даты одностороннего расторжения Контракта, обязан прекратить выполнение Работ и услуг, передать Заказчику выполненные на момент расторжения Контракта результаты Работ и услуг, Исходные данные, Техническое задание (Приложение 1) и оформленную документацию, а Заказчик обязан оплатить Подрядчику часть Контрактной цены, в объеме, определяемом ими в Дополнительном соглашении к Контракту.
24.4. Оплата Работ, услуг, выполненных Подрядчиком после вручения ему уведомления согласно п. 24.3. Контракта по основаниям, оговоренным в пункте 24.1., а также возмещение убытков, Заказчиком не производятся.
24.5. В случае если до Даты одностороннего расторжения Контракта Подрядчик не передал Заказчику результаты Работ, услуг, Исходные данные, Техническое задание (Приложение 1) и оформленную документацию, Заказчик вправе самостоятельно принять и определить стоимость выполненных Работ и услуг.
24.6. Заказчик, отказавшийся от исполнения Контракта по основаниям, указанным в пункте 24.1., вправе с Даты одностороннего расторжения Контракта привлечь для завершения Работ по Контракту нового Подрядчика.
24.7. Если указанные в п. 7.19 настоящего Контракта информация и документы не были надлежащим образом представлены Заказчику, последний вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта без возмещения Подрядчику убытков, заявив о таком отказе за 5 календарных дней, по истечении которых Контракт считается расторгнутым. При этом, все исполненное по Контракту, а если это невозможно - стоимость исполненного, подлежит возврату, если предусмотренное Контрактом встречное предоставление не может быть осуществлено ввиду расторжения Контракта.
СТАТЬЯ 25. Особые условия
25.1. Все изменения и Дополнения к Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
25.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, которые вытекают из Контракта, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме Дополнения или изменения к Контракту.
25.3. В случае обнаружения ценностей, представляющих художественную, историческую, и иную культурную ценность, Подрядчик обязан выполнить все действия в соответствии с действующим законодательством.
25.4. Если при выполнении Работ, услуг обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению Контракта, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий и соответственно компенсировать нанесенный ущерб другой Стороне.
25.5. Заказчик имеет право переуступить все свои права и обязанности по настоящему Контракту без получения согласия Подрядчика, который должен быть уведомлен о факте такой переуступки в течение 10 (рабочих) дней.
25.6. Условия, изложенные в пунктах 7.19;7.20;7.21;24.7, являются существенными.
Статья 26. Приложения к Контракту
26.1. Все Приложения Контракта являются его неотъемлемыми частями.
26.2. Контракт и его Приложения являются взаимодополняющими.
26.3. Перечень Приложений к Контракту:
Приложение 1. Техническое задание;
Приложение 1А. Перечень банков гарантов, гарантии которых должны приниматься организациями системы «Транснефть»;
Приложение 2. Протокол контрактной цены;
Приложение 3. График финансирования;
Приложение 4. График выполнения работ, услуг;
Приложение 5. Помесячный график выполнения работ, услуг (Примерная форма);
Приложение 6. График выдачи Исходных данных;
Приложение 7. Список субподрядчиков;
Приложение 8. Акт сдачи-приемки работ, услуг (Примерная форма);
Приложение 9. Гарантия в обеспечение возврата аванса;
Приложение 10. Гарантия исполнения условий Контракта;
Приложение 11. Гарантия выполнения обязательств Подрядчика в Гарантийный период.
Приложение 12. Форма предоставления сведений о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей - физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы контрагента;
Приложение 13. Соглашение об определении работ, в счет которых уплачен аванс (часть аванса).
Статья 27. Вступление Контракта в силу и Срок действия Контракта
27.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
27.2. Контракт утрачивает силу после полного выполнения Сторонами обязательств по Контракту.
27.3. Контракт составлен в 2-х экземплярах: 1 экз. - для Заказчика, 1 экз. - для Подрядчика, имеющих одинаковую юридическую силу.
Статья 28. Реквизиты Сторон
«ЗАКАЗЧИК»
филиал «Тюменское управление магистральных нефтепроводов»
Почтовый адрес: г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 2А
Тел: (+73452)
Факс: (+73452)322954
Р/с в дополнительном офисе №6 в г. Москве
К/с в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка
,
,
«ПОДРЯДЧИК»
Наименование организации: _____________________
Юридический адрес: ___________________________
Почтовый адрес: ___________________________
Тел: _______________
Факс: ________________
Электронная почта: ________________
Банковские реквизиты:
Р/с ____________________ в _____________________
К/с ____________________ в ____________________
БИК ___________, ИНН ___________, КПП _____________
ОГРН ______________
ПОДПИСИ СТОРОН:
От Заказчика:__________________________/_______________/.
От Подрядчика:__________________________/_______________/.
[1] согласно п. 12.4 ОР-03.100.60-КТН-099-12 «Порядок организации работ по оформлению прав на земельные участки под проектно-изыскательские, строительно-монтажные работы, эксплуатацию объектов ТПиР, КР и ИП «Транснефть», в заключаемые договоры на выполнение земельно-кадастровых, землеустроительных, лесоустроительных, топо-геодезических работ допускается не включать обязательства контрагента об оформлении банковских гарантий при одновременном соблюдении следующих условий:
а) объем выполняемых по договору работ не должен превышать 500 тыс. руб. (без НДС);
б) отсутствие авансирования работ и услуг;
в) единовременная оплата за выполненные работы в полном объеме после завершения всего комплекса земельно-кадастровых работ или отдельных его этапов, если эти этапы представляют законченный объем работ, предусмотренных договором и техническим заданием на выполнение работ и приемкой работ без недостатков.
