Дефектный акт на текущий ремонт кровли МУЗ «Городская больница № 2», ул. Ушакова, 2

МУЗ «Городская больница № 2»

приглашает к участию в конкурсе способом запроса котировок цен

1. Информация о муниципальном заказчике: МУЗ «Городская больница № 2».

Почтовый адрес: 440007, .

Электронный адрес: *****@***ru.

2. Источник финансирования – бюджет города Пензы.

3. Форма котировочной заявки: приложение 1.

4. Проект муниципального контракта: приложение 2.

5. Наименование работ: текущий ремонт кровли.

6. Место выполнения работ: .

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на текущий ремонт кровли МУЗ «Городская больница № 2», ул. Ушакова, 2

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во
1	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до: 1,0 м2	100 мест	3,62
2	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2	3,62
3	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	3,62
4	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов	100 м	0,22
5	Смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок, шириной до: 1 м	100 м	0,16
6	Смена обделок из листовой стали, примыканий к: дымовым трубам	100 м	0,05
7	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли	1 место	5
8	Ремонт штукатурки парапетов и вентшахт по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,12
9	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах: в один канал	10 шт.	0,4
10	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах: добавлять на каждый следующий канал	10 шт.	0,4
11	Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной	1 м3	0,45
12	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 12,26 (1,25) кН (т)	маш. ч	40
13	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	100 м3	0,342
14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьера, расстояние перевозки 15 км класс груза 2	1 т	19

7. Срок выполнения работ: 2 квартал 2010 года.

8. Цена работ указана с учетом затрат на материалы, уплату налогов, страхование, транспортировку и других обязательных платежей.

9. Максимальная цена контракта: 308 400 рублей.

10. Заявки на участие в запросе котировок принимаются г. Пенза, пл. Маршала Жукова, 4, Управление здравоохранения г. Пенза, каб.514 с 9 часов 00 минут 15 апреля по 26 апреля 2010 года, 10.00 (время московское).

11. Оплата за выполненные работы производится по безналичному расчету на счет «Подрядчика» в российских рублях во 2 квартале 2010 года в соответствии с Бюджетным кодексом.

12. Срок заключения муниципального контракта – не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

13. Требование, установленное Заказчиком – отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения муниципального заказа.

Главный врач

Приложение 1

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Кому МУЗ «Городская больница № 2»

Наименование участника размещения муниципального заказа:___________________________

________________________________________________________________________________

Место нахождения участника размещения муниципального заказа (для юридического лица): ___ ________________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица)________________________

_______________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты участника размещения муниципального заказа: _______________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика ___________________________________

Изучив, размещенные на Интернет-портале «Муниципальный заказ города Пенза» – http:/www. mpz. penza-gorod. ru. извещение о запросе котировок и проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем Вам выполнить текущий ремонт кровли на общую сумму ___________________ (цифрами и прописью) рублей ____ копеек с учетом затрат на материалы, уплату налогов, страхование, транспортировку и других обязательных платежей.

В случае признания победителем в запросе котировок, мы выражаем согласие, заключить и исполнить муниципальный контракт, в соответствии с условиями, указанными в извещении о проведении запроса котировок.

Руководитель ______________________________________

(ФИО, подпись)

МП

Приложение 2

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА №

на текущий ремонт кровли

г. Пенза «_____»______________2010г.

МУЗ «Городская больница № 2», именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик», ёмина А. А., действующего на основании Устава, c одной Стороны, и _____________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________ действующего на основании ________, с другой Стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от _________________ № _____, заключили настоящий Муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.  По настоящему контракту Подрядчик обязуется в установленный контрактом срок выполнить текущиё ремонт кровли по адресу: г. Пенза, ул. для МУЗ «Городская больница № 2» (далее – Заказчик).

1.2.Объем работ определен дефектным актом и указан в Приложении № 1 к муниципальному контракту.

1.3.Стоимость работ определяется согласованной сторонами сметой, составленной «Подрядчиком» на основании дефектного акта и суммы, предложенной победителем запроса котировок («Подрядчиком»).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан выполнять предусмотренные настоящим контрактом работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.

2.2. В случае если в ходе выполнения обусловленных технической документацией работ, Подрядчик обнаружит не учтенные в технической документации работы и в связи с этим возникнет необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, он будет обязан немедленно сообщить об этом Заказчику.

2.3. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы до письменного указания Заказчика.

2.4. Если Подрядчик не выполнит обязанности, установленной пунктами 2.2 и 2.3 настоящего контракта он лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах Заказчика в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства.

2.5. При согласии Заказчика на проведение в установленном законом порядке дополнительных работ Подрядчик будет вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика, либо в сферу деятельности его субподрядчиков и других контрагентов, либо не могут быть выполнены Подрядчиком и его субподрядчиками (контрагентами) по не зависящим от них причинам.

2.6. Обеспечение работ материалами и оборудованием несет Подрядчик. По соглашению сторон Заказчик может принять на себя обязанность полностью или частично обеспечить Подрядчика необходимыми материалами и оборудованием.

2.7. Сторона, в обязанность которой входит обеспечение работ материалами и оборудованием, несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.

2.8. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.9. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ, отступления от требований проектно-сметной документации, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику. Если Заказчик не сделает такого заявления, он теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки.

2.10. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.11. Подрядчик должен устранять по требованию Заказчика недостатки, за которые Подрядчик не несет ответственности. Подрядчик вправе отказаться от выполнения обязанности, указанной в настоящем пункте в случае, когда устранение недостатков не связано непосредственно с предметом настоящего контракта либо не может быть осуществлено Подрядчиком по не зависящим от него причинам.

2.12. Срок начала работ « » 2010 г.

Срок окончания работ « » 2010 г.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

3.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 3 дней после получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче Объекта. Стоимость приемки работ входит в смету, предусмотренную контрактом, и осуществляется Заказчиком в счет причитающейся Подрядчику оплаты.

3.2. Сдача работы Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом, который подписывается обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.

3.3. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

3.4. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

3.5. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в один год с момента сдачи объекта и подписания акта выполненных работ. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

3.6. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия Заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество объекта строительства.

3.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до подписания акта приема-передачи обеими сторонами контракта несет Подрядчик.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

4.1. Цена контракта составляет _________________ рублей.

4.2. Расчет за выполненные работы производится по мере поступления денежных средств из бюджета города Пензы со дня подписания акта сдачи-приемки путем перечисления денежных средств на лицевой счет Подрядчика. Аванс не предусмотрен.

4.3. Цена контракта остается фиксированной на протяжении всего срока действия контракта и не может быть изменена в одностороннем порядке.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в размере 1 % от стоимости невыполненных работ по настоящему контракту.

5.2. При нарушении обязательств по настоящему контракту Заказчик вправе взыскать с Подрядчика:

• неустойку в размере 0,04 % от стоимости невыполненных работ по настоящему контракту за каждый день просрочки - за нарушение срока, предусмотренного п. 2.12. контракта;

• неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ, подлежащих исправлению, за каждый день просрочки - за нарушение срока устранения дефектов в работах (в том числе в период гарантийной эксплуатации Объекта), предусмотренных Актом о наличии дефектов, а в случае неявки Подрядчика - односторонним Актом.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1 Споры, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров.

6.2 Споры, неурегулированные в ходе переговоров, разрешаются в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством.

6.3. Стороны освобождаются от ответственности в случаях, прямо предусмотренных Гражданским кодексом РФ.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

7.1 Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 30 июня 2010 года.

7.2. Настоящий контракт может быть расторгнут в установленном законом порядке по взаимному согласию обеих сторон.

7.3 Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по одному для каждой стороны.

8. ПОЧТОВЫЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

«Муниципальный заказчик»	«Поставщик»
МУЗ «Городская больница № 2» Главный врач _______________________________

Приложение

к муниципальному контракту № ____ от «_____» ______________ 2010 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на текущий ремонт кровли МУЗ «Городская больница № 2», ул. Ушакова, 2

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во
1	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до: 1,0 м2	100 мест	3,62
2	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2	3,62
3	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	3,62
4	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов	100 м	0,22
5	Смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок, шириной до: 1 м	100 м	0,16
6	Смена обделок из листовой стали, примыканий к: дымовым трубам	100 м	0,05
7	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли	1 место	5
8	Ремонт штукатурки парапетов и вентшахт по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,12
9	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах: в один канал	10 шт.	0,4
10	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах: добавлять на каждый следующий канал	10 шт.	0,4
11	Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной	1 м3	0,45
12	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 12,26 (1,25) кН (т)	маш. ч	40
13	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	100 м3	0,342

«Муниципальный заказчик»	«Поставщик»
МУЗ «Городская больница № 2» Главный врач _______________________________