Документация (стр. 8 )

Не извещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору другой Стороны о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

9.3. Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности, должны быть удостоверены компетентными органами государственной власти Российской Федерации.

9.4. Стороны вправе потребовать досрочного расторжения Договора в случае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем двух месяцев подряд. При этом в случае такого расторжения Стороны не вправе требовать возмещения убытков (упущенной выгоды и реального ущерба), причиненного таким расторжением, за исключением оплаты фактически выполненных Исполнителем и принятых Заказчиком Работ.

10. Разрешение споров между Сторонами

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами в досудебном порядке путем предъявления претензии.

10.2. Сторона, получившая претензию от другой Стороны, обязана в течение 14 календарных дней с момента ее получения дать ответ на претензию.

10.3. В случае если споры и разногласия не будут разрешены Сторонами в претензионном порядке, либо ответ на претензию не будет получен в установленный срок, Сторона, направившая претензию, вправе обратиться в арбитражный суд Сахалинской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

11. Прочие условия

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу, лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

11.2. Досрочное расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон или в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

11.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, в том числе в следующих случаях:

11.3.1. Нарушения Исполнителем срока окончания выполнения Работ, а также промежуточных сроков выполнения работ более чем на 20 (двадцать) дней против сроков, установленных Календарным планом (Приложение к настоящему Договору);

11.3.2. Признания Исполнителем несостоятельным (банкротом), проведения его реорганизации либо ликвидации.

11.3.3. Выполнения Исполнителем Работ ненадлежащего качества и/или в результате нарушения им условий настоящего Договора.

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.5. Стороны подтверждают, что при подписании настоящего Договора Исполнитель предоставил Заказчику сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Контрагента (далее – Сведения) и гарантирует, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Контрагента, направленные с адреса электронной почты (далее – Сведения) являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

Исполнитель настоящим соглашается и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Росморречфлоту, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением к Исполнителю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Стороны подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Отказ от предоставления или несвоевременное и/ (или) предоставление информации об изменении Сведений, а также выявление недостоверности и/ (или) неполного представления Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с момента (дня) получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

В случае изменения платежных реквизитов, адресов, других организационно-правовых изменениях стороны незамедлительно уведомляют друг друга об этом путем направления письма за подписью руководителя Заказчика или Исполнителя, содержащего полные и точные сведения о новых адресах и платежных реквизитах и иных организационно-правовых изменениях.

11.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств в полном объеме.

11.7. Настоящий Договор составлен в 2 подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.8. Стороны настоящего Договора обязуются незамедлительно в письменной форме информировать друг друга обо всех изменениях, которые могут существенным образом повлиять на исполнение ими обязательств по настоящему Договору (изменении юридических и банковских реквизитов, реорганизации, ликвидации Сторон как юридических лиц, других подобных изменениях).

11.9. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения:

11.10.1. Приложение - Техническое задание.

11.10.2. Приложение – Сметный расчет.

11.10.3. Приложение – Календарный план.

11.10.4. Приложение - Протокол согласования договорной цены.

12. Адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:

ФГУП «Росморпорт»

Юридический адрес: Российская Федерация, 127055, стр. 7,

Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт»

в ГПБ (ОАО), г. Москва

ФГУП «Росморпорт» Сахалинский филиал

Почтовый адрес: 694020 /2, т/ф. (42435) 43306

Дальневосточный банк России» г. Хабаровск

К/с. 30101810600000000608 в ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю,

Р/с. 40502810850340115544,

Исполнитель:

___________________________________

Заказчик: Исполнитель:

Директор

Сахалинского филиала

ФГУП «Росморпорт»

_____________ В.Н. Власенко _____________ ___________________

мп мп

Приложение к Договору подряда №____________ от «__» ____________ 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Сахалинского филиала

ФГУП «Росморпорт»

______________

«___» ___________ 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по монтажу и пуско-наладке

светящихся навигационных знаков № 000 и № 000

Северного района морского порта Холмск

(правый и левый входной)

1	Наименование объекта	Светящиеся навигационные знаки № 000 и № 000 Северного района морского порта Холмск (правый и левый входной)
2	Район строительства	Сахалинская область, Морской порт Холмск (Северный район)
3	Заказчик, адрес	Сахалинский филиал ФГУП «Росморпорт» 694020 Сахалинская область г. Корсаков /2
4	Источник финансирования	Средства ФГУП «Росморпорт»
5	Вид строительства	Ремонт
6	Основные технико-экономические показатели:	Установка светящихся навигационных знаков № 000 и № 000 Северного района морского порта Холмск (правый и левый входной) производится в соответствии с: 1.  РД31.6.07-2002 (ст. 3.4.5; ст.3.4.7); 2.  ИНО-2000 (ст.23)
7	Объем работ	1. Демонтаж существующих навигационных знаков – 2,2 т; 2. Демонтаж фундамента - 3,6 м3; 3. Демонтаж старых анкеров и арматуры – 8 м2; 4. Подготовка площадки под знак с креплением к голове мола; ·  Армирование – 8 м2; ·  Бетонирование – 3,6 м3; ·  Монтаж металлических анкеров Ø 65 мм (на глубину не менее 0,6 м) – 48 шт.; 5. Сборка, установка и покраска навигационных знаков – 2,2 тонны; 6. Монтаж, подключение и настройка, электронного и электрического оборудования навигационных знаков – 2 комплекта: ·  Фонарь светодиодный навигационный с блоком контроля и регистрации (БКР) – 4 шт.; ·  Автономный источник питания, солнечным модулем с аккумулятором и резервным источником питания – 2 шт.; ·  Установка приемно-контрольных блоков – 2 шт.; 7.  Установка отдельно стоящих молниеотводов – 2 шт.; 8. Определение точных географических координат установленных навигационных знаков, геодезическим способом по АС-2.
8	Особые условия	Предъявление исполнительной документации и приемка выполненных работ по справкам формы КС-2; КС-3.

Заказчик: ФГУП «Росморпорт»

Начальник ОКСиР (И. о. Главного инженера)

Сахалинский филиал ФГУП «Росморпорт» ____________ /

Заместитель Начальника ОКСиР

Сахалинский филиал ФГУП «Росморпорт» ____________ /

Исполнитель: ___________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Приложение к Договору подряда № _________ от «__» ___________ 2014

Календарный план

на выполнение работ по монтажу и пуско-наладке

светящихся навигационных знаков № 000 и № 000

Северного района морского порта Холмск

(правый и левый входной)

№ этапа	Наименование работ	Сроки выполнения работ	Стоимость работ (рублей), без НДС
дата начала	дата окончания
1
2
3
4
Стоимость работ
кроме того НДС (18 %)
Общая стоимость работ

от ЗАКАЗЧИКА Директор Сахалинского филиала ФГУП «Росморпорт» ________________ / мп «___» _______________ 2014 год.	от Исполнителя ________________ / ________________ мп «___» _______________ 2014 год.

 

Приложение к Договору подряда № _________ от «__» ___________ 2014

Протокол согласования Договорной цены

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – Директора Сахалинского филиала ФГУП «Росморпорт» и от лица Исполнителя – ________________________ удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о Цене Договора на выполнение работ по монтажу и пуско-наладке светящихся навигационных знаков № 000 и № 000 Северного района морского порта Холмск (правый и левый входной), как ниже указано в сумме ________________  (________) включая НДС (18 %) – _____________ (_________________) рублей.

Указанная Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

Настоящий Протокол составлен на основании протокола заседания комиссии от ________ № ______, а также в соответствии с расчетом цены Договора, предложенным __________________.

Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Сторонами.

от ЗАКАЗЧИКА Директор Сахалинского филиала ФГУП «Росморпорт» ________________ / мп «___» _______________ 2014 год.	от исполнителя ________________ / ________________ мп «___» _______________ 2014 год.