Проект
КОНТРАКТ № __________
на поставку дизельного топлива для государственных нужд
г. Новосокольники «___» декабря 2015 г.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Псковской области «Новосокольническая межрайонная больница, именуемый в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании устава, с одной стороны, и
_________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», при совместном упоминании «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом -ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по результатам проведения открытого аукциона (протокол от «_____»___________2015 г. №________) заключили настоящий Контракт (далее по тексту – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Заказчик поручает, а Поставщик берет на себя обязательство по поставке дизельного топлива (далее – товар) Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Псковской области, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.2. Товар получаются и оплачиваются в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
2. Условия поставки нефтепродуктов
2.1. Поставщик поставляет товар в соответствии со Спецификацией, в которой указаны количество, ассортимент, цена единицы поставляемого товара, общая сумма поставки товара. Спецификация является неотъемлемой частью Контракта. Цена товара не может превышать цену, указанную в Спецификации.
2.2. Место поставки товара – автозаправочные станции (далее – АЗС) Поставщика, по перечню, предоставляемому Поставщиком Заказчику.
2.3. Поставщик поставляет товар с использованием пластиковой карты (в дальнейшем - Карта).
2.4. Расходы по транспортировке, уплате налогов, пошлин и сборов до передачи товара Заказчику несет Поставщик.
2.5. Поставка товара осуществляется получением дизельного топлива в топливный бак автотранспортного средства на АЗС Поставщика, которые являются местом исполнения обязательств по настоящему контракту.
2.6. Качество поставляемого дизельного топлива должно соответствовать ГОСТам и ТУ и подтверждаться паспортом качества и сертификатом соответствия Поставщика.
2.7. Поставка товара и передача Заказчику отчетной документации (документы Поставщика, подтверждающие поставку товара Заказчику, включая счета-фактуры и накладные) осуществляются в соответствии с условиями настоящего Контракта.
2.8. Срок поставки товара в течение 1 квартала 2016 года.
3. Цена Контракта. Порядок расчетов
3.1. Цена настоящего Контракта составляет ____________ (прописью) рублей, в том числе НДС –________ рублей и определена по результатам проведения электронного аукциона из расчета поставки товара в следующей номенклатуре и количестве:
Дизельное топливо ______ литров при цене за единицу товара ______ рублей, не превышающей начальной (максимальной) цену за единицу товара ______ рублей;
3.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
3.3. Оплата товара по Контракту производится Заказчиком по безналичному расчету посредством перечисления платежными поручениями денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке. В течение 5 (пяти) банковских дней после зачисления на топливную карту Заказчика не менее 30 (тридцати)% требуемого объёма поставки товара осуществляется первый платёж. Оплата оставшейся части установленного контрактом объёма поставки товара осуществляется в течение 5 (пяти) банковских дней после зачисления на топливную карту Заказчика того объёма поставки товара, который определён предварительной заявкой Заказчика.
3.4. Расчет суммы оплаты поставки товара по настоящему Контракту осуществляется, исходя из цены за единицу товара (литр), равной рыночной цене за единицу товара (литр), установленной локальным актом Поставщика, на день зачисления Поставщиком топлива на карту (карты) Заказчика. Установленная таким образом цена за единицу товара (литр) не может быть выше начальной (максимальной) цены за единицу товара (литр), указанной в пункте 3.1. настоящего Контракта.
3.5. В случае изменения при исполнении Контракта цены за единицу товара (литр), установленной согласно п 3.4 настоящего Контракта, на основе локального акта Поставщика осуществляется перерасчет цены за единицу товара (литр) и оставшегося на дату такого перерасчета объема поставки товара. Определённая таким образом новая цена за единицу товара (литр) не может быть выше начальной (максимальной) цены за единицу товара (литр), указанной в пункте 3.1. настоящего Контракта. Проведённый перерасчёт цены за единицу товара (литр) и объема поставки товара является основанием для заключения Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Контракту.
3.6. Если установленная в соответствии с..п.3.4 или п.3.5 настоящего контракта цена за единицу товара (литр) окажется выше начальной (максимальной) цены за единицу товара (литр), указанной в пункте 3.1. настоящего Контракта, по соглашению сторон контракт расторгается.
3.7. В случае невыполнения Заказчиком условий оплаты, определённых п..3.3, 3.4 настоящего контракта, топливная карта заказчика блокируется.
3.8. Разблокирование топливной карты Заказчика осуществляется на основе письменного заявления Заказчика в адрес Поставщика. После разблокирования топливной карты Заказчика реализуется следующий порядок поставки и оплаты поставленного товара. Поставщик обеспечивает поставку товара в объёмах, определяемых условиями контракта, и по истечении текущего месяца выставляет Заказчику счёт для оплаты. При этом цена за единицу товара (литр) устанавливается локальным актом Поставщика, равной рыночной цене за единицу товара (литр) на день выставления Поставщиком счёта для оплаты. Установленная таким образом цена за единицу товара (литр) не может быть выше начальной (максимальной) цены за единицу товара (литр), указанной в пункте 3.1. настоящего Контракта. Заказчик в течение 5 (пяти) банковских дней оплачивает счёт.
3.9. Если установленная в соответствии с. п.3.8 настоящего контракта цена за единицу товара (литр) окажется выше начальной (максимальной) цены за единицу товара (литр), указанной в пункте 3.1. настоящего Контракта, по соглашению сторон поставленный товар оплачивается по цене за единицу товара (литр), равной начальной (максимальной) цены за единицу товара (литр), указанной в пункте 3.1. настоящего Контракта, или по соглашению сторон контракт расторгается.
3.10. Выполнив условия оплаты поставленного товара, указанные в п. 3.8. настоящего контракта, Заказчик вправе, посредством письменного уведомления Поставщика, осуществить переход к порядку получения и оплаты товара в соответствии с требованиями п. п. 3.3, 3.4 настоящего контракта.
4. Обязанности Сторон
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.1.2. Получить товар в ассортименте (марках), в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
4.1.3. Соблюдать установленные настоящим Контрактом сроки и правила пользования Картами.
4.1.4. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику об утрате карты и просить эту карту заблокировать.
4.2. Поставщик обязан:
4.2.1. Ознакомить Заказчика с правилами и сроками пользования Картами и довести до сведения Заказчика информацию о месте расположения АЗС, которые являются местом исполнения обязательств Поставщика.
4.2.2. Обеспечить выдачу товара Заказчику по Карте либо лимитно-заборной карте в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.2.3 Не позднее следующего дня после дня заключения настоящего Контракта зачислить топливо на карту (карты) Заказчика.
4.2.4. Обслуживать Заказчика круглосуточно на АЗС Поставщика (за исключением времени технических перерывов и перерывов на инкассацию данных с терминалов).
4.2.5. Обеспечить возможность Заказчику контролировать расход литров топлива, закодированных в памяти его Карты.
4.2.6. В случае изменения рыночной цены единицу товара (литр) в течение 1 (одного) дня направлять факсовым или электронным сообщением Заказчику соответствующий локальный акт.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
5.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
5.3. В случае ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе взыскать с заказчика штраф в размере <1>:
--------------------------------
<1> Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 N 1063.
а) 2,5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
5.4. В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (исполнителю, подрядчику) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки).
Размер ставки определяется по формуле (где - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки).
Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
5.6. За ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, поставщик (исполнитель, подрядчик) выплачивает заказчику штраф в размере <1>:
--------------------------------
<1> Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 N 1063.
а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
5.7. В случае если настоящий контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта
5.8. Поставщик несет ответственность также перед третьими лицами, которые предъявили претензии Заказчику в связи с возникновением неблагоприятных последствий для жизни и здоровья из-за недостатка Оборудования.
5.9. Уплата неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных настоящим Контрактом, не освобождает нарушившую условия настоящего Контракта Сторону от необходимости исполнить обязательства в полном объеме.
5.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
5.11. В случае нарушения сроков поставки, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки.
6. Срок действия, изменение и расторжение Контракта
6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует в части поставки по «31» марта 2016 года, а по расчетам – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Изменения и дополнения настоящего Контракта совершаются исключительно в письменной форме и допускаются в случае, если они не противоречат действующему законодательству.
6.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения обязательств по Контракту.
6.2.1 Настоящий Контракт расторгается по соглашению Сторон в случае изменения цены за единицу товара (литр), если устанавливаемая новая цена за единицу товара (литр) превышает начальную цену за единицу товара (литр), указанную в пункте 3.1 раздела «Цена Контракта. Порядок расчетов» настоящего Контракта.
6.3. Сторона, решившая расторгнуть Контракт, направляет письменное уведомление другой стороне.
6.4. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
6.5. В случае, если в ходе исполнения Контракта обнаруживается невозможность исполнения обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, массовые беспорядки и военные действия, а также запретительные меры государства и др.), которые Стороны не могли предвидеть и неблагоприятные последствия которых не могут предотвратить в предусмотренные Контрактом сроки, Заказчик и Поставщик обязаны в трехдневный срок письменно известить друг друга о наступлении таких обстоятельств, принять все возможные меры по уменьшению их неблагоприятных последствий и вступить в переговоры о продлении или прекращении действия Контракта либо об изменении его условий. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются возникшие после заключения Контракта непредвиденные, неотвратимые и непреодолимые для Сторон события чрезвычайного характера (пожар, наводнения и другие стихийные бедствия, забастовки, военные действия или террористические акты, прекращения финансирования из областного (федерального, местного) бюджета), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами обязательств по Контракту. При этом необходимо официальное подтверждение наступления обстоятельств непреодолимой силы соответствующими организациями.
6.6. Стороны незамедлительно извещают другую сторону о начале и окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту.
6.7. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
6.8. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.
7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Контракт заключается только после предоставления Участником аукциона, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта одним из способов:
- безотзывной банковской гарантии в размере 5% от начальной (максимальной) Цены Контракта, что составляет __________ рублей (сумма обеспечения исполнения Контракта устанавливается без налога (НДС);
- путем внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет в размере 5% от начальной (максимальной) Цены Контракта, что составляет 2767,50 рублей.
Способ обеспечения исполнения Контракта из выше перечисленных определяется Участником аукциона самостоятельно.
Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере 7,5 % от начальной (максимальной) Цены Контракта или представления информации, подтверждающей добросовестность участника на дату подачи заявки. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт.
7.2. Порядок предоставления обеспечения исполнения Контракта.
7.2.1.Обеспечение исполнения Контракта в форме безотзывной банковской гарантии осуществляется в соответствии с требованиями ст.45 Федерального закона от 01.01.2001 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданского кодекса РФ.
Срок действия банковской гарантии должен на один месяц превышать срок исполнения обязательств по Контракту.
7.2.2. Требования к обеспечению исполнения Контракта в форме внесения денежных средств на указанный Государственным Заказчиком счет.
Участник перечисляет денежные средства на счет Государственного заказчика. Назначение платежа: «Средства во временное пользование».
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту заказчик вправе удовлетворить свои требования к Исполнителю за счет денежных средств внесенных в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта на указанный Заказчиком счет.
Денежные средства возвращаются Исполнителю, с которым заключен Контракт при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Контракту и оформленного акта сверки в течение десяти банковских дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя.
Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Исполнителем в этом письменном требовании.
7.3. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
.
8. Прочие условия
8.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
8.2. Споры, возникающие в процессе исполнения Контракта, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
В случаях неурегулирования споров между Сторонами путем переговоров они разрешаются в Арбитражном суде Псковской области.
8.3. Об изменении юридических адресов и банковских реквизитов Стороны извещают друг друга в 10-дневный срок с момента происшедшего изменения. Риск отрицательных последствий, возникших в результате такого неизвещения, возлагается на Сторону, изменившую свое местонахождение и (или) банковские реквизиты.
8.4. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством.
8.5. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и/или не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон.
8.6. Любое уведомление по настоящему Контракту отправляется получателю в виде заказного письма с уведомлением о вручении по его юридическому адресу. Уведомление считается данным на момент получения отправителем уведомления о вручении письма получателю.
8.7. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью:
- Спецификация (Приложение ).
Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Заказчик:
Поставщик:
ПОДПИСИ СТОРОН: | ||
ЗАКАЗЧИК: | ПОСТАВЩИК: | |
М. П. | М. П. | |
Приложение
к контракту
на поставку дизельного топлива
№ ____________________ от ___________ 201 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку дизельного топлива
№ п/п | Получатель | Марка топлива | Цена за 1 литр, руб. | Итого, руб. |
Объем поставки, л. | ||||
1 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Псковской области "______________ " | Дизельное топливо | ||
Итого |
ЗАКАЗЧИК: | ПОСТАВЩИК | |
М. П. | М. П. |
