ДОГОВОР № ______
на выполнение работ «Оценка текущего фонового уровня загрязнения территории работ и разработка программы мониторинга окружающей среды на лицензионных участках «Роснефть» в Республике Ингушетия: Раздольевском и на нижележащих горизонтах Карабулак-Ачалукского месторождения».
г. Малгобек «___» _______ 2015 г.
«Ингушнефть», действующее в интересах и за счет средств Принципала на
основании агентского договора № , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице И. о.генерального директора Баркинхоева Башира Ахметовича, с одной стороны, и ________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», ______, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанности по выполнению работ «Оценка текущего фонового уровня загрязнения территории работ и разработка программы мониторинга окружающей среды на лицензионных участках «Роснефть» в Республике Ингушетия: Раздольевском и на нижележащих горизонтах Карабулак-Ачалукского месторождения».
1.2 Содержание, объем работ, сроки выполнения и обязательства сторон определяются Техническим заданием (Приложение 1), Календарным планом (Приложение 2, 2.1) и являются неотъемлемой частью Договора.
II. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ
2.1 Подрядчик выполняет работы в строгом соответствии с Техническим заданием
(Приложение1), Календарным планом (Приложение 2), а также «Технологической инструкцией Компании, Стандартом Компании «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании и арендующим имущество Компании» СД-021.01 Версия 1.01 от 01.01.2001 г. (Приложение 9).
2.2 Стоимость, перечень и объемы работ определяются Протоколом соглашения о
договорной цене (Приложение 3), Календарным планом (Приложение 2), Сметой затрат (Приложение 5). В случае внесения изменений в смету затрат стоимость Договора в целом не может превышать сумму, оговоренную в Протоколе соглашения о договорной цене.
2.3 При возникновении у Заказчика потребности в изменении согласованных объемов работ в течение договорного периода, в котором они выполняются, их корректировка выполняется следующим образом:
2.3.1 при необходимости снижения объемов работ, указанных в календарном плане, Заказчик до начала выполнения работ, по которым предполагается уменьшение объемов, в одностороннем порядке уведомляет об этом Подрядчика. При этом Подрядчик не вправе требовать каких-либо возмещений и выплат (в том числе упущенной выгоды) в связи с таким сокращением объемов;
2.3.2 при необходимости увеличения объемов работ, указанных в календарном плане, Заказчик направляет Подрядчику уведомление об изменении календарного плана работ за подписью руководителя. Подрядчик оформляет дополнительную смету и направляет ее на утверждение Заказчиком. С момента подписания сторонами дополнительного соглашения и утверждения Заказчиком дополнительной сметы Подрядчик обязан выполнить работы по Договору с учетом дополнительных работ.
III. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Согласно Протоколу соглашения о договорной цене (Приложение 3) сумма Договора составляет в том числе НДС 18% ( ) рублей( в том числе НДС 18%). Сумма Договора включает все расходы, связанные с исполнением работ по настоящему Договору.
3.2. Выполненные работы поэтапно оформляются актом приема-передачи выполненных работ, счетом и счет–фактурой. Срок представления - не позднее 1-го числа, следующего за отчетным месяцем.
3.3. Оплата выполненных работ производится Заказчиком по счетам Исполнителя на основании оформленных актов выполненных работ поэтапно в сроки, указанные в Календарном плане (Приложение 2), в течение 60 календарных дней, с момента подписания сторонами окончательного Акта приёмки–сдачи выполненных работ, оформленного в соответствии с действующим законодательством РФ.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА.
4.1.1. Подрядчик обязан исполнять работы в строгом соответствии с Технологической Инструкцией Компании «Оценка текущего фонового уровня загрязнения территории работ и разработка программы мониторинга окружающей среды на лицензионных участках «Роснефть» в Республике Ингушетия: Раздольевском и на нижележащих горизонтах Карабулак-Ачалукского месторождения» (Приложение 6) и Инструкцией Компании «Оценка текущего фонового уровня загрязнения территории работ и разработка программы мониторинга окружающей среды на лицензионных участках «Роснефть» в Республике Ингушетия: Раздольевском и на нижележащих горизонтах Карабулак-Ачалукского месторождения». Соблюдение данных требований Стороны признают существенным условием Договора.
4.1.2. Подрядчик обязан в ходе выполнения работ обеспечивать соблюдение обязательных стандартов и нормативов, действующей нормативно-технической документации, правил безопасного ведения работ, экологические, санитарные и противопожарные правила;
4.1.3. Подрядчик обязан контролировать устранение выявленных недостатков в технологии и методике проведения полевых сейсморазведочных исследований и результаты этих работ;
4.1.4. Подрядчик обязан контролировать передачу Заказчику результатов выполненных работ на основании Актов промежуточной приемки и оценки качества работ по контролю над соблюдением технологии и методики работ;
4.1.5. Подрядчик обязан составлять отчеты по этапам работ и итогам полевого сезона;
4.1.6. Подрядчик обязан контролировать соблюдение сроков выполнения работ, указанных в Календарном плане работ (Приложение 2).
4.1.7. Подрядчик обязан выполнить любые дополнительные работы, указанные Заказчиком, в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Договора.
4.1.8. Подрядчик не вправе передавать исполнительную и техническую документацию третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
4.1.9. Подрядчик обязан направить своего полномочного представителя для участия в рассмотрении результатов работ, а так же составлении актов и проведения контрольных проверок.
4.1.10. Подрядчик обязан выполнять все полученные в ходе работ замечания и указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не являются вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.2 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
4.2.1 В случае нарушения Подрядчиком п. 4.1.1. настоящего Договора, Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора.
4.2.2 Заказчик вправе на всех этапах работ контролировать порядок выполнения и качество работ без вмешательства в текущую хозяйственную деятельность Подрядчика. В случае обнаружения в ходе контроля нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора или приложений к нему Заказчик должен без промедления поставить об этом в известность Подрядчика, который предпринимает необходимые меры для устранения выявленных нарушений.
4.2.3 Заказчик обязан производить своевременно оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
4.2.4 Заказчик вправе оказывать содействие Подрядчику там, где такое содействие необходимо и требуется Подрядчику.
V. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
5.1 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
5.2 При исполнении своих обязанностей по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
5.3 Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким - либо образом работников другой Стороны, в том числе путём предоставления денежных
сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определённую зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязаностей, но идущие вразрез с принципом прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами;
5.4 В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло и не произойдёт. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
5.5 В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём.
5.6 Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролирует их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
5.7 В целях предотвращения антикоррупционных проверок «Подрядчик» обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу «Ингушнефть» предоставить «Ингушнефть» информацию о цепочке собственников «Подрядчик», включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме согласно Приложению № 4 к настоящему договору с приложением подтверждающих документов (далее Информация). В случае изменения в цепочке собственников «Подрядчик», включая бенефициаров (в том числе, конечных), и/или в исполнительных органах «Подрядчик» обязуется в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию «Ингушнефть». Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью генерального директора «Подрядчик» или уполномоченного на основании доверенности лицом и направляется в адрес путём почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является дата получения «Ингушнефть» почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе. Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии с ч. I ст. 432 ГК РФ.
5.8 Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надёжности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом вплоть до расторжения настоящего Договора.
5.9 Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
5.10 Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
VI. ПРОИЗВОДСТВО И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ
6.1 Подрядчик в соответствие Техническому заданию и иной документации самостоятельно определяет способ и порядок выполнения работ.
6.2 В течение договорного периода работы по настоящему Договору выполняются и оцениваются поэтапно, согласно Календарному плану.
6.3 В срок до 1-го числа, следующего за отчетным месяцем, Подрядчик представляет Заказчику акт выполненных работ за отчетный период.
6.4 По окончании отчетного периода Заказчик производит приемку материалов в присутствии полномочного представителя Подрядчика в соответствии с действующими нормативно-техническими документами. При необходимости проведения индивидуальной приемки части работ, такая приемка производятся Заказчиком с обязательным присутствием полномочного представителя Подрядчика.
6.5 Если в ходе приемки будут выявлены дефекты или недостатки в выполненных работах, Подрядчик за свой счет, своими силами и средствами производит их устранение.
От имени Заказчика акты подписываются лицом, уполномоченным распорядительным документом Заказчика производить приемку выполненных работ.
6.6 Заказчик в течение 5-и дней с даты получения акта о приемке выполненных работ, подписывает его и один экземпляр возвращает Подрядчику или направляет мотивированный отказ от подписания акта о приемке выполненных работ.
6.7 Подписанный Сторонами акт о приемке выполненных работ является основанием для выставления Подрядчиком счета-фактуры и оплаты Заказчиком выполненных работ.
6.8 Заказчик вправе производить контрольные проверки (замеры) выполненных Подрядчиком объемов работ, в том числе и после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ. Для проведения контрольной проверки (замера) выполненных работ Подрядчик, в соответствии с полученным уведомлением Заказчика, направляет своего представителя. В случае неприбытия представителя Подрядчика контрольная проверка (замер) производится Заказчиком самостоятельно.
VII. ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА
7.1 Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик привлекает квалифицированный и опытный персонал, в количестве, необходимом и достаточном для выполнения задания Заказчика.
7.2 Режим работы персонала Подрядчика при выполнении работ по настоящему Договору определяется Подрядчиком самостоятельно.
VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ
8.1 Работы по настоящему Договору выполняются иждивением Подрядчика – из его материалов. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество используемых им материалов и оборудования.
IX. ФОРС-МАЖОР
9.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны и каких бы то ни было военных действий, блокады, действий органов государственной власти и управления или других независящих от сторон обстоятельств, делающих невозможным выполнение Сторонами принятых на себя обязательств и гарантий, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение Сторонами принятых на себя обязательств и гарантий по Договору. В этом случае срок выполнения обязательств и гарантий отодвигается ежедневно соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обязательства и их последствия.
9.2 Сторона, которая не может выполнить обязательства и гарантии по Договору, должна своевременно, но не позднее 10 дней после наступления обстоятельства форс-мажора, письменно известить другую Сторону. То же самое относится к моменту окончания действия обстоятельства форс-мажора. Несвоевременное извещение о наступлении форс-мажора лишает соответствующую Сторону права ссылаться в дальнейшем на указанные выше обстоятельства как на основание для освобождения от ответственности за невыполнение или ненадлежащие выполнение, полностью или частично, принятых на себя обязательств и гарантий по Договору.
9.3 Если указанные выше обстоятельства или их последствия будут продолжаться более 6 месяцев, делая невозможным выполнение настоящего Договора, то каждая из Сторон может прекратить действие настоящего Договора без обязательства по возмещению фактически понесенных и/или возможных убытков, включая упущенную выгоду, другой Стороне, послав об этом письменное уведомление, вступающее в силу немедленно по получении его другой Стороной.
9.4 Возникновение форс-мажорных обстоятельств не освобождает Заказчика от выплаты Исполнителю вознаграждения за работы, которые уже выполнены Исполнителем в соответствии с настоящим Договором до наступления обстоятельств непреодолимой силы.
9.5 При прекращении обстоятельств, указанных в п. 8.1. Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в течение которого предлагается исполнить обязательства по настоящему Договору.
X. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1 Каждая Сторона должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне содействие в выполнении своих обязательств. Сторона, нарушившая обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения.
10.2 В случае утраты, порчи Подрядчиком (в т. ч. его персоналом, привлекаемыми лицами, субподрядчиками) документов Заказчика, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет или возместить сумму, установленную на момент возврата, достаточную для восстановления документов, на основании соответствующего требования Заказчика.
10.3 В случае порчи Подрядчиком (в т. ч. его персоналом, привлекаемыми лицами, субподрядчиками) имущества Заказчика, Заказчик вправе применить штрафные санкции к Подрядчику. Помимо штрафа, Подрядчик обязан возместить рыночную стоимость, установленную на момент возврата, достаточную для восстановления или приобретения, вместо не подлежащего восстановлению, имущества.
10.4 Если Подрядчик в течение 15-ти дней с даты, оговоренной в Календарном плане, не приступит к их выполнению или, приступив к выполнению работ, фактически прекратил их выполнение (не выполняет работы в течение 10-ти дней подряд) без письменного уведомления Заказчика, Заказчик вправе:
10.4.1 В одностороннем порядке произвести уменьшение объема работ и, соответственно, суммы Договора;
10.4.2 требовать одностороннего расторжения Договора (п. 11.2.);
10.4.3 привлечь других подрядчиков для выполнения и завершения таких работ.
10.5 За нарушение сроков выполнения и сдачи результатов работ, как по промежуточным, так и в целом за весь объем услуг, оказываемых Подрядчиком согласно условиям настоящего Договора, Подрядчик по требованию Заказчика уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% (с НДС) от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.
10.6 За нарушение сроков оплаты, как по этапам, так и в целом за весь объём работ, Заказчик по требованию Подрядчика уплачивает ему неустойку в размере 0,1% (с НДС) за каждый день просрочки от стоимости неоплаченных вовремя объёмов.
10.7 В случае отказа «Подрядчик» от представления Информации, согласно п. 5.7 настоящего Договора, фактического непредставления такой Информации, представления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации «Ингушнефть» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путём направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.
10.8 В случае предоставления Информации не в полном объёме (т. е. непредставление какой-либо Информации, указанной в форме) «Ингушнефть» направляет повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в п.5.7 настоящего Договора, дополненной отсутствующей Информации с указанием сроков её предоставления. В случае непредставления такой Информации, нарушения сроков её предоставления, а также предоставления недостоверной Информации «Ингушнефть»в праве в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путём направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.
XI. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
11.1 Все споры и разногласия, возникающие в результате исполнения настоящего Договора, должны быть по возможности урегулированы путем переговоров между сторонами.
11.2 В случае если споры и разногласия не были разрешены путем переговоров, они подлежат рассмотрению арбитражным судом Республики Ингушетия.
XII. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
12.1 Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон.
12.2 Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обращения в арбитражный суд в случае:
12.2.1. Подрядчик, получивший в соответствии с п. 11.2. уведомление о расторжении Договора, обязан прекратить дальнейшее выполнение работ, а также сдать Заказчику результаты работ и материалы, переданные Заказчиком для выполнения договорных работ.
12.2.2. Задержки Подрядчиком хода Работ по его вине более чем на 15 дней;
12.2.3. Аннулирования, истечения или приостановления срока действия лицензий Подрядчика на выполнение работ по настоящему Договору, а также издания государственными органами актов, лишающих Подрядчика права на производство работ по настоящему Договору. В этих случаях Договор считается расторгнутым по истечении 15 дней с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика, если иной срок не указан в таком уведомлении.
12.3. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обращения в арбитражный суд в случае систематических задержек оплаты выполненных и принятых объемов работ.
12.4. В случае одностороннего расторжения Договора Стороны производят взаиморасчеты в течение 15 дней от даты получения уведомления о расторжении.
XIII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
13.1 Начало работ – г. Окончание работ – г.
13.2 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до момента выполнения Сторонами всех своих обязательств по данному Договору.
13.3 Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они сделаны в письменном виде и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.
XIV. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
14.1 Все данные и вся сопроводительная документация, полученные в ходе выполнения Договора, являются собственностью Заказчика.
14.2 Все данные, полученные Подрядчиком в ходе выполнения работ, а также все документы, данные, отчеты и прочая информация, представленная Заказчиком Подрядчику и касающаяся деятельности Заказчика, принадлежат Заказчику. Подрядчик обязуется рассматривать любые такие данные и информацию как конфиденциальную информацию Заказчика и обязуется относиться к таким данным и информации таким же образом, каким Подрядчик относится к своей собственной конфиденциальной информации. Подрядчик не имеет право показывать, выставлять, обнародовать, продавать, передавать, обменивать, сдавать в аренду или иным образом раскрывать и/или распространять данные или информацию по данному Договору любому третьему лицу, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством РФ или настоящим Договором.
14.3 Вышеуказанное требование по соблюдению конфиденциальности не распространяется на информацию:
14.3.1 Раскрытую с предварительного письменного разрешения Заказчика;
14.3.2 Раскрытую правительственному или иному органу, когда это необходимо по законодательству Российской Федерации;
14.3.3 В той степени, в какой такая информация должна быть предоставлена для соблюдения
применимого права или норм, или в соответствии с процессуальными действиями или по приказу любого суда, обязательного для Сторон;
14.4 Если третье лицо возбудит против одной из сторон иск или другое юридическое действие на предмет раскрытия какой-либо конфиденциальной информации, то эта сторона немедленно уведомит о таком факте другую сторону, а обе стороны предпримут все необходимые действия для предотвращения раскрытия конфиденциальной информации.
XV. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
15.1 В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов Сторона, у которой произошли такие изменения, обязана в десятидневный срок направить другой Стороне письменное уведомление о произошедших изменениях. Впредь до получения надлежащего уведомления о произошедших изменениях, исполнение обязательств в соответствии с указанными в Договоре реквизитами будет считаться надлежащим.
15.2 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон.
XVI. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
16.1 Приложение1 Техническое задание;
16.2 Приложение 2 Календарный план работ;
16.3 Приложение 3 Протокол соглашения о договорной цене;
16.4 Приложение 4 Информация о цепочке собственников ООО;
16.5 Приложение 5 Смета затрат;
16.6 Приложение 6 Технологическая Инструкция Компании «
16.7 Приложение 7 Инструкция Компании «Оценка текущего фонового уровня загрязнения территории работ и разработка программы мониторинга окружающей среды на лицензионных участках «Роснефть» в Республике Ингушетия: Раздольевском и на нижележащих горизонтах Карабулак-Ачалукского месторожденияПриложение 8 Методические указания Компании «Оценка текущего фонового уровня загрязнения территории работ и разработка программы мониторинга окружающей среды на лицензионных участках «Роснефть» в Республике Ингушетия: Раздольевском и на нижележащих горизонтах Карабулак-Ачалукского месторождения».
16.8 Приложение 9 Стандарт Компании «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании и арендующим имущество Компании» СД-021.01 Версия 1.01
XVII. РАСЧЕТНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН
ЗАКАЗЧИК «Ингушнефть» 386302, Российская Федерация, Республика Ингушетия, г. Малгобек, а р/сч. 40702810700000004012 в г. Москва к/сч. 30101810900000000880 ЗАКАЗЧИК И. о.генерального директора «Ингушнефть» __________________ Б. А. Баркинхоев М. П. «____» _____________ 2015 года М. П«____» ________________ 2014 года | ПОДРЯДЧИК Генеральный директор Генеральный директо ООО «Ойлсерв ___________________ М. П. М. П. «____» ________________ 2015 года «____» ________________ 2011 го М. |
Основные порталы (построено редакторами)