Договор №___________________

от « ____ » _____________ 20 ___

на выполнение работ по техническому обслуживанию АГРС и

систем газоснабжения котельной ЛПДС «Лысьва» Пермского РНУ АО «Транснефть – Прикамье»

по объекту РЭН ОСТ на 2016

Лот № 21/02-04/16

«Техническое обслуживание АГРС и систем газоснабжения котельной ЛПДС «Лысьва» Пермского РНУ АО «Транснефть - Прикамье»

Подрядчик:__________________________

2016г.

ДОГОВОР

г. ______________ «___» ________ 201__ г.

Акционерное общество «Транснефть - Прикамье», , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», и ____________________, в лице_________________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», с другой стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению Работ (оказание услуг) собственными силами или с привлечением субподрядных организаций по Объекту РЭН (далее–Объект) в соответствии с условиями настоящего Договора, включая:

- выполнение работ по техническому обслуживанию АГРС и систем газоснабжения котельной ЛПДС «Лысьва» Пермского РНУ АО «Транснефть - Прикамье» и иных неразрывно связанных с обслуживаемым Объектом работ в объемах, указанных в Техническом задании (Приложение № 1).

1.2. Привлечение Подрядчиком субподрядных организаций для выполнения работ (оказания услуг) возможно только с письменного согласия Заказчика при условии, что стоимость работ, выполняемых субподрядными организациями, не превышает 30 (тридцать) процентов от стоимости работ по договору, указанной в п. 2.1 Договора.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

2. Цена договора

2.1.Стоимость работ по договору составляет ________ руб. ____ коп. (___________ руб. ___ коп.), в том числе НДС 18% –__________ руб. ____ коп. (_________________ руб. ___ коп.).

2.2.Стоимость работ, указанная в п. 2.1 договора, определяется на основании сметных расчетов (калькуляций) (Приложение ), в соответствии с п. 3 ст. 709 ГК РФ подтвержденных Заказчиком.

2.3.Указанная в пункте 2.1 Договора цена на Работы и услуги, определенные Договором, изменению не подлежит (за исключением случаев, предусмотренных в пункте 2.4, 2.5 Договора).

2.4.При возникновении необходимости в проведении дополнительных работ и превышении, в связи с этим, указанной в п. 2.1 настоящего договора цены, Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения такой необходимости обязан письменно предупредить об этом Заказчика посредством факсимильной связи, обе стороны могут принять меры к обоснованному уточнению цены договора, подписав дополнительное соглашение, неотъемлемой частью которого будет являться подтвержденный Заказчиком сметный расчет (калькуляция) на выполнение дополнительных работ. Никакие устные соглашения юридической силы не имеют и при несоблюдении установленного порядка работы оплачиваются по цене, определенной в договоре.

2.5.Если после подписания настоящего Договора уполномоченным на то государственным органом будут введены новые налоги и сборы и это обоснованно повлечет за собой изменение размеров затрат Подрядчика по исполнению настоящего договора, то договорная цена может быть соразмерно увеличена или уменьшена, о чем Стороны подписывают дополнительное соглашение.

2.6. В стоимость работ по Договору включены все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ по Договору.

3. Условия платежа

3.1. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком за фактически выполненные надлежащим образом, предусмотренные договором объёмы работ, подтвержденные «Актом сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг), в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней после подписания Сторонами «Акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг)» путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Моментом оплаты признается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.2. Подрядчик в срок до 1 (первого) числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Заказчику подлинники Акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг), оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, содержащие обязательные реквизиты первичного документа, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», (Приложение ), и счета – фактуры, оформленного в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации.

3.3. Подрядчик обязан ежегодно до окончания срока действия Договора оформлять и направлять в адрес Заказчика акты сверки расчетов по Договору по состоянию на 31 марта, 30 июня, 31 октября и 31 декабря – не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем составления соответствующего акта сверки.

Акт сверки по окончании срока действия Договора направляется Подрядчиком Заказчику в течение 10 календарных дней с момента исполнения всех обязательств по Договору.

В течение 10 календарных дней с даты получения акта сверки Заказчик обязан подписать акты сверки, скрепить печатью и направить Подрядчику.

3.4. Опережение исполнения Календарного графика выполнения работ (Приложение ) не влечет за собой безусловную обязанность Заказчика оплатить выполнение работ сверх объема финансирования.

4. Сроки исполнения обязательств

4.1. Подрядчик выполняет работы, предусмотренные разделом 1 Договора, в следующие сроки:

начало работ: 25.01.2016 г.

окончание работ: 31.12.2016 г.

с правом досрочного выполнения.

4.2. Выполнение работ проводится согласно Календарному графику выполнения работ (Приложение ), согласованному Заказчиком и являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора.

Календарный график выполнения работ может быть изменен по взаимному согласию Сторон при изменении условий производства работ.

4.3. Никакие задержки и нарушения в выполнении Работ и услуг не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении Срока выполнения Работ.

5. Обязательства сторон

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Выполнить все работы в объёме и в сроки, предусмотренные данным договором. Выполнять работы согласно ГОСТ, ТУ, СНиП и иных нормативных актов, устанавливающих обязательные требования к порядку проведения работ данного вида и их результату. Сдать работы Заказчику в порядке, предусмотренном в Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

5.1.2. Проводить техническое обслуживание согласно федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора , ГОСТ Р 54961-2012 «Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации.» и ГОСТ Р 54983-2012 «Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации.», в рабочие дни с 08-30 до 17-30 часов. Количество специалистов, необходимых для оказания услуг, а также график их работы определяется Подрядчиком.

5.1.3.Производить локализацию и ликвидацию аварийных ситуаций круглосуточно. К аварийной ситуации относится: запах газа; механические повреждения тела трубы (пробоины, вмятины и т. д.); повреждение сварных стыков (трещины; разломы и т. д.); пожар. Если аварийная ситуация возникла по вине Заказчика, то после ее устранения сторонами подписывается Акт сдачи-приемки оказанных услуг и оплачивается по отдельному счету, согласно действующему прейскуранту.

5.1.4.В случаях возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих ход работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

5.1.5. Обеспечивать в период производства работ выполнение необходимых требований по обеспечению промышленной безопасности, промышленной санитарии, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, соблюдение правил пожарной безопасности, технической эксплуатации энергоустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации энергоустановок потребителей, а также отраслевых нормативных документов. Подрядчик несет полную материальную ответственность за допущенные по его вине аварийные ситуации и возмещает затраты по их устранению, а в случае предъявления штрафных санкций контролирующими, инспектирующими органами за нарушение требований земельного, лесного, экологического, природоохранного законодательств, самостоятельно оплачивает их.

5.1.6. В случае допущения нарушения норм экологической безопасности сообщить о происшедшем нарушении в природоохранные органы и Заказчику, и принять экстренные меры по их устранению.

5.1.7. Оформить наряд–допуск для проведения работ на территории действующего объекта Заказчика и соблюдать требования регламентов, установленных Заказчиком.

5.1.8. По окончании работ вносить сведения об оказанных услугах в эксплуатационную документацию.

5.1.9. До подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) предоставить два экземпляра исполнительной документации.

5.1.10. В случае привлечения субподрядных организаций для выполнения работ, Подрядчик обеспечивает координацию их деятельности, контроль качества и сроков выполняемых субподрядными организациями работ.

5.1.11. Осуществлять систематическую, а по завершении работ - окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов. Вывезти в 5 (Пяти) дневный срок со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) принадлежащее ему оборудование, инструменты, приборы, инвентарь и другое имущество.

5.1.12. Устранять за свой счет недостатки и дефекты в выполненных работах, выявленные Заказчиком в сроки, установленные соответствующим уведомлением, предписанием или актом. В случае отказа Подрядчика от устранения вышеуказанных недостатков и дефектов Заказчик вправе применить к Подрядчику штрафные санкции, указанные в п. 7.2.5 настоящего Договора, и привлечь к устранению дефектов сторонние организации.

5.1.13. Немедленно извещать Заказчика и, до поступления от него указаний, приостановить работы при обнаружении:

– непригодности или недоброкачественности представленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации.

– возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ

– иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.1.14.Руководящий состав, специалисты и рабочие, привлекаемые Подрядчиком к оказанию услуг, при входе на территорию объектов Заказчика обязаны оставлять на КПП курительные принадлежности, а также соблюдать все требования пропускного и внутриобъектового режимов, правил пожарной безопасности и другие требования, выполнение которых на объекте оказания услуг является обязательным в соответствии с нормативными и локальными документами. В случае грубого или неоднократного нарушения работников Подрядчика указанных требований, представитель Заказчика вправе прекратить допуск данного работника на объект до принятия к нему мер воздействия со стороны руководителя Подрядчика. За возможные в этом случае срывы сроков оказания услуг ответственность несет Подрядчик.

5.1.15. Предоставлять Заказчику счета-фактуры в порядке и в сроки, предусмотренные статьями 168, 169 Налогового кодекса РФ, но не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Передать Подрядчику объект для выполнения работ и необходимую документацию до начала производства работ.

5.2.2. Оплатить Подрядчику работы, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора в размерах и в сроки, установленные настоящим договором.

5.2.3. Соблюдать условия настоящего договора

5.2.4. Соблюдать сроки предоставления оборудования Подрядчику для проведения технического обслуживания, ремонта в соответствии с утвержденным графиком ТО.

5.2.5. Обеспечить свободный доступ персонала Подрядчика (по предъявлению удостоверения) в подвалы, технические коридоры и подполья для проверки на загазованность, проведения планового ремонта, осмотра, технического обслуживания газового оборудования, сетей и сооружений на них.

5.2.6. Содержать в чистоте помещение, где расположено газовое оборудование, не допуская скопления пыли и грязи на газовом оборудовании, а также нахождения в помещении котельной строительных материалов, пищевых продуктов и пищевых отходов.

5.2.7. Обеспечить своевременную поверку контрольно – измерительных приборов.

5.2.8. Заказчику запрещается самовольный пуск газа в газопровод, настройка газового оборудования, изменение тепломеханической схемы, схемы электроснабжения, изменения режимов работы газового оборудования ГРП (ГРУ, ШРП).

5.2.9. Ежегодно предоставлять Подрядчику Акты на дымоходы.

5.2.10. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора как полностью, так и частично в одностороннем внесудебном порядке путем направления Подрядчику письменного уведомления о расторжении.

5.2.11. При расторжении настоящего Договора по инициативе Заказчика, Заказчик обязан оплатить работы выполненные Подрядчиком и принятые по Акту сдачи-приемки выполненных работ.

5.3. Заказчик имеет право:

5.3.1. В любое время проверять ход и качество оказания услуг, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в технологический процесс.

5.3.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания акта о выполнении услуг, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг, выполненных до получения Подрядчиком уведомления об отказе Заказчика от исполнения Договора.

6. Принятие Подрядчиком условий Договора

Подрядчик, подтверждает, что:

6.1. Не ограничиваясь требованиями Конкурсной документации Заказчика, именно Подрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами и Регламентами Заказчика.

6.2. Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ. Подрядчик тщательно изучил все Регламенты Заказчика и подтверждает готовность неукоснительного их соблюдения в полном объеме предъявляемых Заказчиком требований.

6.3. Никакая другая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб Работам по Договору.

6.4. Подрядчик предоставил в рамках конкурсной документации все необходимые документы, подтверждающие квалификационные требования, предъявляемые к Подрядчику, изложенные в Техническом задании (Приложение ).

6.5. Выполнение работ должно соответствовать:

- требованиям «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного Постановлением Правительства № 000 от 01.01.2001 г. (в редакции Постановления Правительства РФ от 01.01.2001 г. № 000);

- требованиям федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора ;

- требованиям ГОСТ Р 54961-2012 «Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации.» и ГОСТ Р 54983-2012 «Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации.»;

- условия настоящего договора.

7. Ответственность сторон

7.1.Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ установленных в п.4.1; п.4.2 Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от совокупной стоимости работ по Договору за каждый день просрочки.

7.3. Ответственность Подрядчика за недостатки (дефекты) должна быть подтверждена актом о выявленных дефектах, подписанным Сторонами, где фиксируется дата обнаружения дефекта и предполагаемая дата его устранения.

7.4. В случае если Подрядчик откажется от составления или подписания акта о выявленных дефектах, окончательным документом по фиксированию обнаруженного дефекта и его характера является акт, составленный в одностороннем порядке Заказчиком.

7.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте о выявленных дефектах, не устранит недостатки (дефекты), указанные в данном Акте, то Заказчик вправе взыскать пени в размере 0,1 % от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день задержки, а в случае привлечения Заказчиком для устранения брака сторонней организации - 100 % стоимости работ по устранению дефектов и неустойку в размере 10 % от этой стоимости на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат.

В этом случае Подрядчик обязан в течение 30 дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по устранению недостатков (дефектов).

7.6. Если отступления в работе от условий настоящего Договора или иные недостатки результатов работы не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков и уплаты штрафных санкций.

7.7. После устранения Подрядчиком недостатков (дефектов), отмеченных в Акте, составляется акт устранения недостатков (дефектов).

7.8. В случае нарушения Подрядчиком сроков представления надлежаще оформленных документов, указанных в п. 3.2 настоящего Договора, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки, а Подрядчик обязан такое требование удовлетворить, из расчета 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от совокупной стоимости работ, документы на которые не были представлены, за каждый день просрочки.

7.9.Подрядчик несет полную материальную ответственность за допущенные по его вине аварийные ситуации и возмещает затраты по их устранению и все понесенные убытки третьей стороне.

7.10.Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

7.11.Подрядчик возмещает Заказчику убытки, причиненные последнему при возникновении судебных разбирательств по поводу представления Заказчику ненадлежащим образом оформленной бухгалтерской документации, а также возмещает ущерб по не принятым к вычету из бюджета суммам НДС.

7.12. Датой получения доходов в виде пени/штрафа за нарушение условий договорных обязательств Стороны считают дату надлежащим образом оформленного платежного поручения виновной стороны в пользу стороны, чье право нарушено, на сумму предъявленных и принятых виновной Стороной пеней/штрафов за нарушение условий договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба.

7.13. Требование об уплате пеней, процентов, штрафов должно быть оформлено в письменном виде с соблюдением претензионного порядка.

7.14. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, других стихийных бедствий, а также, издания обязательных актов органов государственной власти или местного самоуправления, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обязательства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право отказаться от исполнения настоящего договора, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

7.15. Достаточным подтверждением обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) будут служить справки, выдаваемые компетентными органами государственной власти.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. Претензионный порядок урегулирования споров обязателен для сторон. Срок рассмотрения претензии 10 (десять) дней с момента ее получения.

8.2. При неурегулировании споров в порядке, установленном п.8.1 настоящего Договора, спор передается на разрешение Арбитражного суда по месту нахождения Заказчика.

9. Порядок изменения и дополнения договора

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны и скреплены печатями обеими Сторонами.

9.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке по инициативе Заказчика с обязательным уведомлением Подрядчика за 10 дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

9.3. Заказчик обязан принять и оплатить выполненную до момента расторжения Договора часть работ в течение 10 (десяти) дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) с указанием в нем фактического объема выполненных работ и их стоимости.

10. Прочие условия

10.1.Срок гарантии на выполненные работы устанавливается продолжительностью ___ месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг).

10.2.Если в период гарантийного срока при эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

10.3.Ущерб, нанесенный в результате производства работ третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

10.4.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.5. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации Стороны обязаны письменно в двухнедельный срок сообщить друг другу о происшедших изменениях.

10.6. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения сторонами принятых на себя обязательств в полном объеме.

10.7. Подрядчиком предоставлена Заказчику информация по форме Приложения № 4 к настоящему Договору (образец заполнения размещен в сети Интернет по адресу: http://www. transneft. ru/customers/237/) о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей - физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Подрядчика, с приложением документов, подтверждающих данную информацию. Изменения в представленной ранее информации о собственниках, бенефициарах и лицах, входящих в состав исполнительных органов Подрядчика, с приложением подтверждающих документов Подрядчик обязуется представлять Заказчику по форме Приложения №4 к настоящему Договору не позднее 3 дней с момента, когда произошли данные изменения, либо с момента заключения настоящего договора, если изменения в ней произошли до заключения настоящего договора.

10.8. Если какие-либо поля формы Приложения № 4 к настоящему Договору (кроме полей, которые не могут быть заполнены в отношении физических лиц (например, ОГРН), юридических лиц (например, место жительства) или «Номер и дата заключения договора» в редакции данных о цепочке собственников, предоставленной до заключения договора) не заполнены соответствующими сведениями, информация считается представленной ненадлежащим образом.

10.9. Если указанные информация и документы не были надлежащим образом представлены Заказчику, последний вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора без возмещения Подрядчику убытков, заявив о таком отказе за 10 (десять) календарных дней, по истечении которых Договор считается расторгнутым. При этом, все исполненное по Договору, а если это невозможно - стоимость исполненного, подлежит возврату, если предусмотренное Договором встречное предоставление не может быть осуществлено ввиду расторжения Договора.

10.10. Подрядчик согласен на раскрытие Заказчиком предоставленной Подрядчиком информации по форме Приложения № 4 к настоящему Договору, включая содержащиеся в ней персональные данные, путем ее предоставления в органы государственной власти и предоставляет Заказчику право передавать данную информацию и подтверждающие документы указанным органам. Подрядчик, предоставляя Заказчику информацию по форме Приложения №4 к настоящему Договору, обязуется выполнить все требования законодательства о защите персональных данных. Подрядчик подтверждает, что необходимые согласия субъектов персональных данных на их раскрытие, а также хранение, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение и обработку в информационных системах и/или без их использования другой Стороной и указанными органами государственной власти, как это предусмотрено настоящим пунктом, Подрядчиком получены (будут получены).

10.11. Условия, изложенные в пунктах 10.7 – 10.10, являются существенными.

10.12. Условия Договора являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, как в течение срока его действия, так и в последующие 2 (Два) года с момента прекращения его действия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в пункте 10.14 настоящего Договора.

10.13. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Подрядчиком и Заказчиком друг от друга в процессе исполнения Договора сведения, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.

Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации Договора.

10.14. Не считается разглашением условий Договора сообщение части его условий Субподрядным организациям, государственным органам власти, органам местного самоуправления, а также иным органам и организациям, в соответствии с действующим законодательством.

11. Приложения к Договору

11.1 . Все Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.

11.2. Договору и его Приложения являются взаимодополняющими.

11.3. Перечень приложений к Договору:

Приложение . Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию (текущему ремонту);

Приложение . Cметные расчеты (калькуляции) на выполнение работ по техническому обслуживанию (текущему ремонту);

Приложение . Календарный график на выполнение работ по техническому обслуживанию (текущему ремонту);

Приложение . Cведения о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей-физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы контрагента;

Приложение . Форма акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг).

12. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик:

Акционерное общество «Транснефть – Прикамье» (АО «Транснефть – Прикамье»)

Юридический и почтовый адрес:

420061, Республика Татарстан, г. Казань,

ул. Н. Ершова, д. 26 а

в ВТБ г. Москва

в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

, 45.21.1, 45.21.3, 55.1, 55.51, 74.20.11, 70.20.1

тел.(843) 279-03-00, 279-02-85, (95)

, 279-04-42

ПОДРЯДЧИК:

Наименование организации: _________________

Адрес местонахождения: _________________

Почтовый адрес и фактический адрес: __________________

Банковские реквизиты: _________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:	ПОДРЯДЧИК:

_______________	_______________
«___»_______________ 201__ г.	«___»_______________ 201__ г.
М. П.	М. П.

Приложение к договору от _____________ №__________

Форма АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

(ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) сторонними организациями

г. _______ “___” ____________ 20___г.

Настоящий АКТ составлен между __________________________________________

________________________________________________________________(Исполнитель)

и ______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________(Заказчик)

в том, что на основании Договора № _____________________от “____” ________ 20___г.

по доп. соглашению № __________________________от “____” __________ 20___г.

специалистами_________________________________________ ______________________________________________________________________________

(исполнитель)

с «____»________ 20___г. по «____»__________ 20___г. выполнены следующие работы (оказаны услуги):

№	Наименование работ	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)
кол-во	цена за ед., руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6
1.
ВСЕГО по акту
НДС 18 %
ВСЕГО по акту с учетом НДС