Муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту лифтов в жилых домах г. Северска Томской области

проект

Муниципальный контракт № ____

на выполнение работ по капитальному ремонту лифтов

в жилых домах г. Северска Томской области

ЗАТО Северск «___»______ 2008 г.

Управление капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск в лице начальника Управления Лашевича Сергея Анатольевича, на основании Положения об Управлении, утвержденного решением Думы городского округа ЗАТО Северск от «24» мая 2007 г. № 32/16, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ________________, в лице ___________, действующий на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, по результатам открытого аукциона (протокол №____ от «__»_________2008) заключили настоящий муниципальный контракт (далее –контракт) о нижеследующем:

I. Предмет контракта

1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательство выполнения работ по капитальному ремонту 10-ти лифтов в жилых домах г. Северска Томской области, расположенных по адресам: Томская обл., г. Северск, пр. Коммунистический, 125, подъезды 1,2,3,4; пр. Коммунистический, 133 подъезды 1,2,3,4,5,6, в соответствии с условиями и в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

2. С даты заключения настоящего контракта указанный объект считается переданным «Заказчиком» «Подрядчику» для производства работ.

II. Обязанности и права сторон

3. «Подрядчик» обязан:

1) выполнить работы по капитальному ремонту 10-ти лифтов в жилых домах г. Северска Томской области ( далее - работы) в полном соответствии с условиями контракта и сметной документацией;

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

2) выполнять работы своими силами и материалами в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом;

3) поставлять на объект необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия согласно сметной документации, осуществлять их приемку, разгрузку, складирование и хранение;

4) обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране объекта, окружаемой природной среды, согласно требованиям нормативных документов (СНиП, ГОСТ, НПБ, ТУ и др.);

5) нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного используемого для выполнения работ имущества.

4. «Заказчик» обязан:

1) передать «Подрядчику» указанный объект для производства работ;

2) передать «Подрядчику» утвержденную сметную документацию до начала производства работ;

3) при завершении работ/этапа работ принять выполненные «Подрядчиком» работы;

4) обеспечить финансирование выполненных и принятых работ «Подрядчиком» в размерах, сроки и на условиях, установленных настоящим контрактом.

5. «Заказчик» имеет право:

1) проверять ход и качество работы, выполняемой «Подрядчиком», соблюдение объемов, сроков выполнения работ, качество применяемых материалов, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность «Подрядчика» посредством привлечения третьих лиц – кураторов Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Центр муниципального имущества»;

2) Предъявлять требования, в соответствии с действующим законодательством.

III. Порядок сдачи и приемки работ.

6. «Подрядчик» обязан в письменной форме известить «Заказчика» о выполнении работ/этапа работ.

7. Контроль за выполнением «Подрядчиком» работ/этапа работ осуществляется кураторами Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Центр муниципального имущества».

8. Сдача выполненных «Подрядчиком» работ и приемка их «Заказчиком» оформляется актами формы № КС-2 и подписывается сторонами, и специалистами МБУ ЦМИ.

При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

9. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего договора, Заказчик либо лицо, осуществляющее кураторский надзор, незамедлительно уведомляет об этом «Подрядчика», составляет акт выявленных недостатков, график с указанием сроков их устранения и направляет его «Подрядчику».

10. В случае несоответствия результатов выполненных работ, «Заказчик» либо лицо, осуществляющее кураторский надзор, в праве не подписывать акт приемки выполненных работ формы № КС-2.

В данном случае стороны составляют двусторонний акт, в котором указываются выявленные недостатки и дефекты, а также сроки их устранения.

11. «Заказчик», обнаруживший недостатки в работе при приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

12. «Заказчик», принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

13. При возникновении между «Заказчиком» и «Подрядчиком» спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет «Подрядчик», за исключением, случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком договора или причинной связи между действиями «Подрядчика» и обнаруженными недостатками.

14. «Заказчик», обнаруживший после приемки работы отступления в ней от контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты «Подрядчиком», обязан известить об этом «Подрядчика» в разумный срок по их обнаружении.

15. «Подрядчик» в срок до 25 числа текущего месяца предоставляет «Заказчику» акт приемки выполненных работ формы № КС-2 проверенный и согласованный кураторами МБУ ЦМИ, а также счет-фактуру, форму № КС-3.

16. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки или акта устранения недостатков.

IV Стоимость работ и порядок оплаты

17.Общая стоимость работ согласно утвержденной сметы и протокола единой комиссии №______ от________ составляет _____________ (_______________) руб. (Приложение № ___).

18. Оплата выполненных «Подрядчиком» работ осуществляется с предоплатой 30 % от цены контракта, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании предъявленного счета и актов формы №№ КС-2, КС-3 по мере выделения средств в пределах средств предусмотренных в бюджете ЗАТО Северск на основании утвержденного титульного списка.

V. Ответственность сторон

19. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

20. На период действия настоящего контракта «Подрядчик» несёт бремя содержания имущества, в отношении которого выполняет работы по содержанию, и несёт ответственность за вред, причинённый данным имуществом третьим лицам, в том числе их здоровью и имуществу.

21. В случае выполнения работ с недостатками и дефектами, отступлениями от требования контракта «Заказчик» вправе по своему выбору потребовать от «Подрядчика»:

1) безвозмездного устранения недостатков в установленный срок;

2) соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

3) своих расходов на устранение недостатков.

22. В случае возникновения у «Заказчика» убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением «Подрядчиком» своих обязательств по настоящему контракту, «Подрядчик» обязан их возместить в полном объеме.

23. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящем контракту, если они явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту должна в двухдневный срок сообщить об этом другой стороне в письменной форме

24. «Подрядчик» несёт ответственность за достоверность представленных актов приёмки выполненных работ, в т. ч. указанных в них видов, объёмов и стоимости выполненных работ.

В случае если «Заказчиком» после подписания актов приёмки выполненных работ будут обнаружены недостоверные (неправильно указанные) данные, в т. ч. завышенные объёмы и стоимость выполненных работ, стороны в течение 10 дней с момента уведомления «Заказчиком» «Подрядчика» об указанных обстоятельствах составляют и подписывают акт (протокол), в котором указывается размер излишне (неправильно) выплаченных денежных средств. При несогласии «Подрядчика» с выводами «Заказчика» о недостоверности (завышении) содержащихся в представленных «Подрядчиком» актах приёмки выполненных работ данных, «Подрядчик» должен указать свои возражения в акте (протоколе). В противном случае (при не подписании) «Подрядчик» считается согласившимся с содержанием акта (протокола).

«Подрядчик» обязан в течение 20 дней с момента подписания акта (протокола) или истечения 10-дневного срока на составление (подписание) акта (протокола) (при не подписании его Подрядчиком) возвратить «Заказчику» излишне (неправильно) выплаченные последним денежные средства.

За всё время неправомерного пользования излишне (неправильно) выплаченными денежными средствами «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

VI. Срок действия контракта и прочие условия

25. Срок выполнения работ по настоящему контракту с_____.05.2008 по 01.12.2008. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

26. Все споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются путем переговоров и в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 10 дней с момента ее получения. В случае недостижения согласия споры подлежат рассмотрению и разрешению в арбитражном суде.

27. Все изменения и дополнения к контракту действительны, если составлены в письменном виде и подписаны сторонами.

28. «Заказчик» вправе расторгнуть контракт в случае:

1) задержки хода работ по вине подрядчика, когда срок их окончания, установленный в договоре, увеличивается более чем на один месяц;

2) снижения качества работ, предусмотренных проектом, в результате нарушения Подрядчиком условий контракта.

3) систематического неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом либо в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, повлекшего за собой причинение «Заказчику» убытков, возбуждения в отношении «Подрядчика» в установленном действующим законодательством порядке процедуры банкротства.

29. Подрядчик вправе расторгнуть контракт в случае остановки Заказчиком выполнения строительно-монтажных работ по причине, не зависящей от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц.

30. При расторжении контракта по совместному решению сторон незавершенные работы по капитальному ремонту объекта передается «Заказчику», при этом «Подрядчику» оплачивается стоимость выполненных работ в объеме, определяемом сторонами совместно.

31. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий контракт другой Стороне не позднее, чем за 30 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего контракта.

32. После подписания настоящего контракта предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к предмету и другим условиям настоящего контракта теряют силу.

33. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

34. Все приложения к настоящему контракту составляют его неотъемлемую часть.

VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

35. Сумма обеспечения исполнения контракта составляет ____________________________ руб.

36. Обеспечение исполнения контракта представлено Подрядчиком следующим способом: _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(указать какой из перечисленных способов обеспечения исполнения контракта определил Подрядчик: а) Безотзывная банковская гарантия; б) Страхование ответственности по контракту, в) Передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

37. Обеспечение исполнения контракта подтверждено Подрядчиком следующими документами (Приложение № ___): ________________________________________________________________

(указать каким из перечисленных документов Подрядчик подтвердил обеспечение исполнения контракта: а) Оригинал Безотзывной банковской гарантии; б) Копия договора страхования ответственности по контракту; в) оригинал платежного поручения о залоге денежных средств; г) Копия договора банковского вклада (депозита) в пользу третьего лица.

38. Документы, подтверждающие обеспечения исполнения контракта предоставляются Заказчику до заключения настоящего контракта:

39. Банковская гарантия должна быть оформлена по форме банка и должна содержать указание, что банк – гарант, безотзывно гарантирует Заказчику - бенефициару безусловно выплатить сумму, составляющую размер обеспечения исполнения муниципального контракта или суммы в пределах размера обеспечения исполнения муниципального контракта в случае, если Исполнитель - принципал, не исполняет или ненадлежащим образом исполняет свои обязательства по муниципального контракту:

а) при нарушении сроков (графика) выполнения работ:

· за срыв сроков, установленных в техническом задании на выполнение работ,

· за окончание выполнения работ после установленного срока,

· за нарушение сроков представления форм отчетности, предусмотренных контрактом..

б) выполнение работ ненадлежащего качества:

· изменение объемов выполнения работ, предусмотренных контрактом, не подтвержденные соглашением с Заказчиком;

· неустранение в срок замечаний (предписаний) Заказчика в ходе выполнения работ, недостатков и дефектов, выявленных при приемке результатов работ.

в) компенсация убытков за ущерб, включая судебные издержки, связанные с нарушением имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.

Банковская гарантия должна предусматривать условие о том, что она не может быть отозвана гарантом, а также условие о том, что право требования к гаранту не может быть передано другому лицу.

Обязательным приложением к банковской гарантии является надлежащим образом заверенная копия генеральной лицензии банка, выдавшего банковскую гарантию, и копия договора о выдаче банковской гарантии, заверенной печатью Исполнителя.

Срок действия банковской гарантии должен на один месяц превышать срок исполнения обязательств по муниципальному контракту.

Примечание:

1. Указанные требования к банковской гарантии относятся к содержанию документа. Требования к форме банковской гарантии (бланку) устанавливаются кредитной организацией. Подпись на банковской гарантии должна быть расшифрована с указанием должности лица, подписавшего банковскую гарантию.

2. К банковской гарантии прилагается копия договора о выдаче банковской гарантии, заверенной печатью исполнителя.

40. Договор страхования ответственности по контракту должен содержать указание на соответствующий муниципальному контракту, стороны Контракта, название предмета Контракта и сроки его выполнения.

Исполнитель страхует свою ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по муниципального контракту:

а) при нарушении сроков (графика) выполнения работ:

· за срыв сроков, установленных в техническом задании на выполнение работ,

· за окончание выполнения работ после установленного срока,

· за нарушение сроков представления форм отчетности, предусмотренных контрактом;

б) выполнение работ ненадлежащего качества:

Договор страхования должен быть заключен в пользу Заказчика, то есть Заказчик должен быть указан в Договоре страхования ответственности по Контракту в качестве выгодоприобретателя.

В Договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего Подрядчика.

Обязательным приложением к Договору страхования являются заверенные страховой организацией Правила, по которым произведено страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту.

Срок действия Договора страхования должен на один месяц превышать срок исполнения обязательств по муниципальному контракту.

Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему Договору страхования.

41. Участник перечисляет сумму залога денежных средств на счет Заказчика № 000 028 108 000 000 000 03 в РКЦ Северск г. Северск ГУ Банка России по Томской области, 927 000) или предоставляет договор банковского вклада (депозита) или иного банковского документа, оформленного в пользу Заказчика.

Назначение платежа: «Средства во временное пользование».

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем обеспеченного заложенными денежными средствами своих обязательств по муниципальному контракту Залогодержатель вправе удовлетворить свои требования к Залогодателю за счет залога:

а) при нарушении сроков (графика) выполнения работ:

· за срыв сроков, установленных в техническом задании на выполнение работ,

· за окончание выполнения работ после установленного срока,

· за нарушение сроков представления форм отчетности, предусмотренных контрактом.

б) выполнение работ ненадлежащего качества:

42. Средства из обеспечения исполнения контракта подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые последний может понести вследствие невыполнения в полном объеме или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту.

43. Обеспечение исполнения контракта возвращается Заказчиком Подрядчику в течение 10 рабочих дней со дня подписания акта приемки выполненных работ.

Приложения к настоящему контракту:

Заказчик Подрядчик: