Проект Договор
На выполнение работ по врезке вновь построенного газопровода высокого давления в существующий газопровод Сибирь» в г. Новосибирске в мае 2015г.
г. Новосибирск «__» апреля 2015 г.
Открытое акционерное общество «Советская Сибирь», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании доверенности №Т5-15 от 01.01.2001г. с одной стороны, и_________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», ____________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на основании результатов размещения заказа путем проведения открытой закупочной процедуры в форме «Запрос предложений» №__________ на МТС Фабрикант по адресу www. fabrikant. ru, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется за счет собственных сил и средств:
- выполнить работы по врезке вновь построенного газопровода высокого давления II категории, в существующий газопровод,
- подготовить пакет документов с последующей сдачей его в Ростехнадзор и строительную инспекцию с целью регистрации и получения разрешительных документов для Сибирь» (далее – работы) в соответствии с утверждённым графиком производства работ,
- сдать объект, готовым к эксплуатации Заказчику в установленные настоящим Договором сроки.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере и в порядке, установленном разделом 5 настоящего договора.
2. Место выполнения работ:
- г. Новосибирск, Кировский район, ул. Беловежская, земельные участки с кадастровыми номерами 54:35:000000:10130 и 54:35:000000:13204
3.Сроки выполнения работ
3.1. Подрядчик обязан выполнить работы на основании утвержденного и согласованного с Заказчиком графика производства работ.
3.2. Дата начала работ – в течение 3-х дней с момента подписания Договора на выполнение работ.
3.3. Дата окончания выполнения работ – по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней от даты начала работ.
3.4. Подрядчик по согласованию с Заказчиком вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим договором порядке.
4.Условия выполнения работ
4.1.Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком производства работ (Приложение ), СНиП, техническими нормами и Правилами.
5.Цена работы и сумма договора
5.1. Цена выполняемых по настоящему договору работ определена в ходе проведения процедуры в форме «Запрос предложений №________» и включает в себя все расходы Подрядчика по выполнению обязательств, предусмотренных настоящим договором, с учетом расходов на уплату налогов, НДС, сборов, таможенных платежей и иных обязательных платежей, предусмотренных законодательством.
5.2. Общая сумма контракта составляет ____________ (___________) рубля __ коп. в том числе НДС[1] 18%, что составляет_______ (_________) руб. __ коп.
5.3. Источником финансирования исполнения контракта является: собственные средства Сибирь».
5.4. Авансирование предусмотрено в размере 50% от общей стоимости договора.
Оплата за выполненные работы производится безналичным платежом путем перечисления денежных средств Заказчика на расчетный счет Подрядчика в течение 10 дней на основании договора, заключенного по итогам запроса предложений по факту подписания актов КС-2 и КС-3, подтверждающих выполнение работ Подрядчиком.
5.5. Второй платеж за выполненные работы производится безналичным платежом, путем перечисления денежных средств Заказчика на расчетный счет Подрядчика в течение 10 дней на основании заключенного договора после подписания актов КС-2 и КС-3, подтверждающих выполнение работ, Заказчиком с одной стороны и Подрядчиком с другой.
6. Особые условия
6.1. При привлечении Подрядчиком субподрядчиков для выполнения работ, субподрядчик должен иметь свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
7. Обязанности сторон
7.1. Подрядчик обязан:
7.1.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать объект Заказчику в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.
7.1.2. Назначить в 3 (трехдневный) срок с момента подписания настоящего договора представителей Подрядчика, ответственных за ход работ по настоящему договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде, с указанием предоставленных им полномочий.
7.1.3.Обеспечить объект, на котором проводятся работы обусловленные настоящим договором, необходимыми материалами и оборудованием, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование, гарантировать их качество, наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования;
- Если в ходе работ будут использованы не качественные материалы, Подрядчик обязан заменить их на качественные, и выполнить соответствующие работы за свой счет, согласно технической, проектной и сметной документации, не изменяя стоимость работ.
7.1.4.Обеспечить ведение на объекте производственно-технической документации в соответствии с действующими нормативными документами. После завершения работ представить документацию в полном объеме для сдачи объекта в эксплуатацию.
7.1.5.Подрядчик обязан обеспечить:
- производство работ в полном соответствии со сметой, СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами и другими нормативными документами;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, а также в течение гарантийного срока.
7.1.6. Обеспечить в ходе проведения работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, соблюдение норм и требований по охране труда. Подрядчик несет ответственность за их соблюдение, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.1.7. В случае нарушения Подрядчиком техники безопасности, правил пожарной безопасности при выполнении своих обязательств по настоящему договору, в результате чего имуществу Заказчика был нанесен ущерб (возникла гибель, утрата, порча имущества). Подрядчик обязан компенсировать все убытки, возникшие в результате этого.
7.1.8. Подрядчик несет ответственность, в соответствии в законодательством Российской Федерации, перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации, и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за не достижение указанных в технической документации показателей объекта на котором проводились работы обусловленные настоящим договором.
7.1.9. На весь период работ организовать уборку мусора на объекте, осуществлять вывоз мусора не реже, 2 (двух) раз в неделю с объекта в период выполнения работ, а по завершении работ окончательную уборку объекта от остатков материалов и отходов в течение 2 (двух) дней.
7.1.11. Известить Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней о завершении работ.
7.1.12. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, ведущих к потере качества результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
7.1.13. Обеспечить за свой счет надлежащую охрану материалов, оборудования, инструмента и другого имущества в помещениях, переданных ему по акту сдачи-приемки.
7.1.14. Обеспечивать беспрепятственный доступ на территорию объекта, на котором проводятся работы обусловленные настоящим договором, представителей Заказчика.
7.1.15. Обеспечить представителям Заказчика, возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать их представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
7.1.16. Нести полную ответственность за ущерб, причиненный в ходе выполнения работ людям, помещениям и другому имуществу, находящемуся на объекте.
7.1.17. Компенсировать Заказчику все убытки, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с настоящим договором или вследствие нарушения имущественных или иных прав.
7.1.18. В случае применения контролирующими органами штрафных санкций к Заказчику по фактам нарушения требований правил пожарной безопасности, техники безопасности, природоохранного законодательства, размещения отходов в непредназначенных для этих целей местах, произошедшим по вине Подрядчика, последний обязан возместить Заказчику расходы по уплате таких штрафов в течении 10 (десяти) календарных дней с даты получения соответствующего письменного требования со стороны заказчика.
7.1.19. Подготовить пакет документов с последующей сдачей его в Ростехнадзор и строительную инспекцию с целью регистрации и получения разрешительных документов для Сибирь» (далее – работы) в соответствии с утверждённым графиком производства работ,
7.1.20. По завершению работ Подрядчик подписывает акт ввода в эксплуатацию.
7.2. Заказчик обязан:
7.2.1. Принимать участие в сдаче и приемке объекта, участвовать в освидетельствовании скрытых работ.
7.2.2. При завершении работ, принять надлежащим образом выполненные Подрядчиком работы по акту сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2).
7.2.3. Оплатить надлежаще выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы в размерах и в сроки, установленные разделом 5 настоящего договора.
7.2.4. Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты части или всего объема работ выполненных из не качественных материалов и при отсутствии документации подтверждающей качество выполненных работ..
7.2.5. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.
7.2.6. Предоставить объект для выполнения работ по врезке газопровода по акту приемки-передачи объекта
.
8.Приемка выполненных работ
8.1. Заказчик осуществляет приемку не позднее, чем через 5 дней после получения Заказчиком извещения от Подрядчика о готовности выполнения работ на объекте и исполнительной документации.
8.2. Подрядчик должен передать Заказчику за 5 дней до начала приемки работ исполнительную документацию в составе пакета документов, прошедшего регистрацию в Ростехнадзор и строительной инспекции, и полученные разрешительные документы для Сибирь». Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным работам и его требованиям.
8.3. Подрядчик после оформления приемки работ Заказчиком не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных настоящим договором, которые остались невыполненными или выполнены с ненадлежащим качеством перед подписанием акта о приемке выполненных работ. В этом случае в акте приемки работ указывается перечень недостатков и недоделок, выявленных Заказчиком при приемке, сроки их устранения Подрядчиком.
8.4. В случае если представленные результаты работ в полной мере соответствуют обязательствам, принятым Подрядчиком по настоящему договору и в том числе, Приложениям к нему, Заказчик или его представитель принимает результат работ, подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2).
Работы считаются выполненными только после подписания акта КС-3 Заказчиком и Подрядчиком и фактическим началом эксплуатации газопровода по выполненной везке..
8.5. В случае не устранения Подрядчиком недостатков в установленный срок, Заказчик имеет право объявить о расторжении договора, отказаться от приемки невыполненной (ненадлежащее выполненной) части работ и не оплачивать Подрядчику работы в соответствующей части.
8.6. Заказчик, обнаруживший недостатки в работах после их приемки (в процессе эксплуатации), вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте сдачи-приемки были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требований об их устранении.
8.7. Заказчик, обнаруживший после приемки работы, отступления от условий настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение (5) пяти рабочих дней с момента их обнаружения. В таком случае Подрядчик обязан в срок, указанный Заказчиком, за свой счет и своими силами осуществить необходимые исправления.
8.8. В случае не устранения Подрядчиком недостатков и дефектов в работе, на которые ему было указано Заказчиком, Заказчик вправе в разумный срок поручить выполнение работ по устранению недостатков третьим лицам либо выполнить работы по устранению недостатков своими силами, и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков. Подрядчик обязан возместить такие расходы и убытки Заказчику в течении 10 дней с момента получения соответствующего требования (претензии).
8.9. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из Сторон должна быть назначена независимая экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе стороны поровну.
9.Ответственность сторон
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязанностей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0.1% от общей суммы договора.
9.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% от общей суммы договора.
9.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны договора.
9.5. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.
10. Гарантия
10.1. Подрядчик гарантирует:
Выполнение всех работ в полном объеме в соответствии с Техническим заданием и в сроки, определенные условиями настоящего договора.
Качество выполнения всех работ должно соответствовать действующим нормам и правилам и другим действующим нормативным документам на данный вид работ. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока.
10.2. Гарантийный срок на результат работ устанавливается в течение 1 года со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки работ. Гарантия качества результата работы распространяется на все, составляющее результат работ, включая все конструктивные элементы, материалы и оборудование.
10.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляются Подрядчиком за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.
10.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Заказчик создает комиссию, которая составляет соответствующий акт фиксирования дефектов и недоделок и их характера, что не исключает права сторон обратиться в Арбитражный суд по данному вопросу.
11. Порядок расторжения договора
11.1. Настоящий Договор, может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
12. Разрешение споров. Арбитраж
11.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении договора, будут разрешаться путем переговоров, в том числе путем направления претензий.
11.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.
11.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 дней со дня их получения.
11.4. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
13. Заключительные положения
13.1. Договор считается заключенным и вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
13.2.К отношениям сторон, не урегулированным настоящим договором, применяются нормы действующего гражданского законодательства.
13.3. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон и не противоречить законодательству. Все изменения, приложения и дополнения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями настоящего договора, являются его неотъемлемой частью.
13.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
13.5 Подрядчик по настоящему договору является субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с критериями ст.4 ФЗ от 01.01.2001г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации
□ да
□ нет
13.6. Подрядчик привлекает к исполнению настоящего договора субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.
□ да
□ нет.
14. Юридические адреса и расчетные счета сторон.
14.1. Подрядчик:
Юридический адрес:
р/с
к/с , ОГРН
БИК
ИНН _______________ КПП _________-
E-mail: , тел. (___) ____________
14.2. Заказчик: Сибирь»,
630048, г. Новосибирск, ,
р/сч 40702810500011638046 в АО «ЮниКредит Банк» г. Москва
к/сч 30101810300000000545,
E-mail: *****@***ru ,
Подрядчик | Заказчик | |
__________________ / | _____ _____ /,_/ | |
«___»_____________2015 г. | «___»_____________2015 г. | |
Приложение к договору
№ ____ от «__» апреля 2015г.
ГРАФИК выполнения работ.
№ | Наименование | Количество рабочих дней | Срок | Примечание |
1. | Подготовительные работы | 2 | Дата начала работ – в течение 3-х дней с момента подписания договора | |
2. | Выполнение работ по врезке газопровода | 9 | ||
3.. | Сдача объекта и документации после регистрации в контролирующих органах | 2 | ||
Срок окончания выполнения работ не должен превышать 15 дней от даты их начала
Подрядчик ________________ /_________/ Заказчик Сибирь» ________________ /______________/ | |
|
|
[1] В случае, когда участник размещения заказа не является плательщиком НДС, указывается только общая сумма договора.
