Контракт оказание услуг по организации государственной поверки и ремонту приборов узла учета тепловой энергии: г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д.96 к.3

КОНТРАКТ №

оказание услуг по организации государственной поверки и ремонту приборов узла учета тепловой энергии: г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д.96 к.3

г. Москва « » 2017 г.

Управление социальной защиты населения Юго-Восточного административного округа города Москвы (далее – УСЗН ЮВАО г. Москвы), именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Положения об Управлении социальной защиты населения Юго-Восточного административного округа города Москвы, утвержденным приказом Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы , с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», , действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Статья 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по организации государственной поверки и ремонту приборов узла учета тепловой энергии, (далее – Приборов) на объекте Заказчика по адресу: г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д.96 к.3.

1.2.Государственная поверка состоит из следующих видов услуг:

- демонтаж и доставка приборов в специализированную организацию;

- организация поверки приборов на стенде в специализированной организации;

- получение и передача Заказчику свидетельств о поверке;

- доставка приборов Заказчику и их монтаж;

- вызов сотрудников МОЭК для опломбировки приборов;

1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги, указанные в п.1.1 и п.1.2. настоящего контракта.

Статья 2. РАСЧЕТЫ И ПЛАТЕЖИ

2.1. Цена Контракта составляет 50 230 (Пятьдесят тысяч двести тридцать) рублей 84 копейки, в том числе НДС 18%, 7 662 (Семь тысяч шестьсот шестьдесят два) рублей 84 копеек (далее - Цена Контракта).

2.2. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком на основании выставленных Исполнителем счета, счёта-фактуры и Акта выполненных услуг.

2.3. Обязательство Заказчика по оплате считается выполненным с момента списания денежных средств в предусмотренном настоящим Контрактом размере с расчетного счета Заказчика. Моментом списания денежных средств является дата, проставляемая в штампе Банка (Казначейства), обслуживающего Заказчика, на платежном поручении Заказчика.

2.4. Оплата по настоящему Контракту осуществляется путем безналичного расчета за счет средств бюджета города Москвы по коду бюджетной классификации: (КБК) 148-1006-31Б0100300-244-225.

Статья 3. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. Оказание услуг осуществляется в течении 30 (тридцати) рабочих дней с даты заключения государственного контракта.

3.2. Исполнитель вправе досрочно оказать услуги по согласованию с Заказчиком.

Статья 4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязуется в течение 2-х дней, с момента получения Акта оказанных услуг, подписать его или предоставить Исполнителю перечень замечаний (недостатков). Перечень замечаний подписывается сторонами с указанием сроков устранения замечаний (недостатков).

4.2. При отказе Заказчика от дальнейшего оказания услуг, стороны обязаны решить вопрос о взаиморасчетах с учетом оплаты оказания услуг.

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение своих обязательств по настоящему контракту, если невыполнение является результатом Обстоятельств непреодолимой силы, при условии, что Стороны не имели возможности эти события предвидеть и предотвратить.

В случае если Обстоятельства непреодолимой силы действуют непродолжительно и не влекут за собой необратимых препятствий для выполнения Сторонами условий настоящего контракта, то сроки выполнения продляются на число дней действия этих обстоятельств и их последствий.

Статья 5. Ответственность Сторон

5.1 Настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки, установленной Банком России от не уплаченной в срок суммы.

5.4. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Исполнитель вправе взыскать с заказчика штраф в размере 2,5 процентов от Цены контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации , что составляет 558 (Пятьсот пятьдесят восемь) рублей 64 копеек.

5.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.6. В случае просрочки исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем, обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С, (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле:

С = СЦБ х ДП (где СЦБ - размер ключевой ставки, установленной Банком России на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле

К =ДП/ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ключевой ставки, установленной Банком России на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ключевой ставки, установленной Банком России на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ключевой ставки, установленной Банком России на дату уплаты пени.

5.8. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения заказчиком, исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, исполнитель выплачивает заказчику штраф в размере 10 процентов цены контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации , что составляет 2 234 (Две тысячи двести тридцать четыре) рубля 55 копеек.

5.9. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.10. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов оказания услуг не в полном объеме и/или завышения их стоимости Исполнитель осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

5.11. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.12. В качестве подтверждения фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото - и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Статья 6. Порядок расторжения Контракта

6.1. Настоящий контракт может быть расторгнут любой из Сторон с предупреждением другой Стороны не позднее, чем за два месяца до даты фактического расторжения контракта.

6.2. Настоящий контракт может быть расторгнут немедленно в одностороннем порядке с предупреждением другой стороны за 3 дня до даты фактического расторжения:

6.2.1. Заказчиком – если Исполнитель не приступает к оказанию услуг, несвоевременно или ненадлежащим образом исполняет свои контрактные обязательства и, на письменное уведомление Заказчика, в течение 7 дней не принял мер к надлежащему исполнению своих обязательств.

6.2.2. Исполнителем в случае, если:

- Заказчик систематически нарушает правила технической эксплуатации приборов и оборудования УУТЭ;

- для выполнения предусмотренных настоящим Контрактом услуг привлечена другая организация;

- просрочка оплаты Заказчиком оказанных услуг составила свыше двух месяцев

6.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

6.4. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

6.5. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается фактический объем оказанных Исполнителем услуг, соответствующих условиям Контракта.

Статья 7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных, непредвиденных и непредотвратимых обстоятельств, возникших после заключения настоящего Контракта и не зависящих от воли Сторон, возникновение которых нельзя было предвидеть или избежать. Стороны Контракта договорились относить к указанным обстоятельствам в том числе, но не ограничиваясь перечисленным: объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, сбои и/или нарушения в работе транспорта, решение о прекращении производства Товара.

7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы соответствующая Сторона обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о данном факте. Наступление и продолжение обстоятельств непреодолимой силы должны быть письменно подтверждены компетентными органами.

7.3. Наступление форс-мажорных обстоятельств соразмерно отодвигает исполнение обязательств Сторон по настоящему Контракту.

Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается непрерывно более трех месяцев, настоящий Контракт может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления с указанием даты расторжения Контракта.

Статья 8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

8.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

8.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему государственному Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда г. Москвы.

Статья 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует по 22 ноября 2017 года.

9.2. Настоящий контракт может быть расторгнут любой из сторон с предупреждением другой стороны не позднее, чем за два месяца до даты фактического расторжения контракта

8.3. Настоящий контракт может быть расторгнут немедленно в одностороннем порядке с предупреждением другой стороны за 3 дня до даты фактического расторжения:

9.3.1. Заказчиком – если Исполнитель не исполняет, несвоевременно или ненадлежащим образом исполняет свои контрактные обязательства и, на письменное уведомление Заказчика, в течение 7 дней не принял мер к надлежащему исполнению своих обязательств.

9.3.2. Исполнителем в случае, если:

- Заказчик систематически нарушает правила технической эксплуатации приборов и оборудования УУТЭ;

- для выполнения предусмотренных настоящим Контрактом услуг привлечена другая организация

Статья 10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в ст. 12 Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

10.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон и подписывается электронными подписями Сторон, оформленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

10.3. Стороны договорились, что в течение 5 (пяти) календарных дней ими оформляется Контракт в простой письменной форме.

Контракт в простой письменной форме подписывается уполномоченными лицами Сторон, подписавшими Контракт электронными подписями или иными представителями Сторон, имеющими полномочия, подтвержденные и оформленные в порядке и на условиях, установленные законодательством Российской Федерации (доверенность или приказ).

10.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.5. Неотъемлемыми частями Контракта являются: Приложение «Локальная смета», Приложение «АКТ замены прибора учёта расхода воды», Приложение «Форма акта сдачи-приемки слуг».

Статья 11. Бюджетные риски

11.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных статьей 6 настоящего Контракта.

11.2. Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона -ФЗ.

11.3. В случае, если Исполнитель отказывается от согласования новых условий Контракта при наступлении обстоятельств, указанных в п. 10.4 настоящей статьи настоящего Контракта, Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке.

11.4. В случаях, предусмотренных п.6 ст.161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работ, услуг, предусмотренных Контрактом, с учетом требований ч.2 – 4 ст.95 Федерального закона -ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Статья 12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: УСЗН ЮВАО г. Москвы Юридический и фактический адрес: 109341, Телефон: [phone] Электронный адрес: *****@***ru УФК по г. Москве (Департамент финансов города Москвы, УСЗН ЮВАО г. Москвы ) ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35 Заказчик: Начальник УСЗН ЮВАО г. Москвы _____________________ «____»________________20___г. М. П.

Исполнитель: Юридический адрес: 129344, , корп.2, Телефон: [phone] Электронный адрес: *****@***ru ; , к/сч 30101810400000000225, р/сч 40702810938050014898 в Сбербанке России (ПАО) г. Москва. Исполнитель: Генеральный директор ______________________ «____»________________20___г. М. П.

Приложение 1

к Контракту №

от «___» ____________2017г.

	"СОГЛАСОВАНО"			"УТВЕРЖДАЮ"
	Генеральный директор			Начальник Управления
	ООО "ТЭСКО"			УСЗН ЮВАО г. Москвы
	_______________			_______________
	"_____"________________20___ г.			"_____"________________20___ г.
На оказание услуг по организации государственной поверки приборов узла учета тепловой энергии
по адресу: г. Москва, Волгоградский пр-т, д.96 к.3.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи №
					Сметная стоимость	9,88	тыс. руб
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен январь 2017 года
№№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Попра-вочные коэфф.	Коэфф. зимних удоро-жаний	Коэфф. пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно
ЗТР, всего чел.-час
Ст-ть ед. с начислен.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.17-3401-1-1/1	Подготовительные работы по ремонту и госповерке приборов УУТЭ (узла учета тепловой энергии)	узел	1
		ЗП			3 546,15	(*1,2	1	1	4 255,38
		ЭМ			12,03		1	1	12,03
		в т. ч. ЗПМ			0,48		1	1	0,48
		МР			701,27		1	1	701,27
		НР от ЗП	%	70					2 978,77
		СП от ЗП	%	10					425,54
		НР и СП от ЗПМ	%	108					0,52
		ЗТР	чел-ч	15		(*1,2	1			18,00
								8 737,51	8 737,51
		Итого	8 373,51
		НДС 18%							1 507,23
		Итого с НДС							9 880,74

Приложение 2

к Контракту №

от «___» ____________2017г.

АКТ поверки и ремонта приборов узла учета тепловой энергии

Настоящим удостоверяем, что согласно Контракту № _______ от «__» ________ 2017г. представителем ЗАКАЗЧИКА предоставлено представителю ИСПОЛНИТЕЛЯ оборудование для поверки прибора:

№ п. п.	Наименование услуг	Характеристики услуг	Цена с учетом НДС
1	Организация государственной поверки с предоставлением свидетельства о государственной поверке	ТЕПЛОСЧЕТЧИК ВИСТ. ТС (ПРП ДУ 25 ММ -3 ШТ., КТПТР - 1 К-Т, ТПТ-1ШТ)	29 730,10
2	Ремонт тепловычислителя	РЕМОНТ ПЛАТЫ ВЫПРЯМИТЕЛЯ	1 451,40
3	Ремонт тепловычислителя	РЕМОНТ ПЛАТЫ ПИТАНИЯ	2 336,40
4	Ремонт тепловычислителя	РЕМОНТ ПЛАТЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЯ	6 832,20

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

Начальник УСЗН ЮВАО Генеральный директор

г. Москвы

_____________ ____________

м. п. м. п.