В Российской Федерации установлены следующие дни воинской славы России (стр. 6 )

Руководитель организации  ____________________  (расшифровка подписи)

  (подпись)

Главный бухгалтер  ____________________  (расшифровка подписи)

(подпись)

М. П.

Приложение к документации о

проведении Запроса котировок

от “__“ ________ 2016 г.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР

на изготовление и поставку форменного обмундирования и спецодежды

Санкт-Петербург  “___” ________ 2016 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение “Администрация морских портов Балтийского моря” (ФГБУ “АМП Балтийского моря”), именуемое в дальнейшем “Заказчик“, , действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________________________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик“, в лице __________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании протокола вскрытия, рассмотрения, оценки и сопоставления котировочной заявки от “__” ________ 20__ г. № __-__-__/__ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.        По настоящему договору Подрядчик обязуется изготовить и передать в собственность Заказчика форменное обмундирование и спецодежду согласно Спецификации (Приложение к настоящему договору), Техническому заданию (Приложение к настоящему договору) и заявкам Заказчика (далее – Продукция), а Заказчик обязуется принять поставленную Продукцию и уплатить за нее определенную настоящим договором денежную сумму (цену). Поставка осуществляется партиями.

1.2.        В течение срока действия настоящего договора изготовление и поставка Продукции осуществляется в соответствии со Спецификацией партиями на основании заявок Заказчика, содержащих сведения о наименовании Продукции, количестве Продукции, цене за единицу Продукции, общей стоимости заявки, количестве работников Заказчика, направляемых Подрядчику для индивидуального обмера (далее – Заявка).

1.3.        Работы по настоящему договору выполняются иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами.

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1.        Подрядчик осуществляет изготовление и поставку Продукции партиями, по отдельным Заявкам Заказчика.

2.2.        Заявки составляются Заказчиком в соответствии с формой заявки (Приложение к настоящему договору). В заявке указывается дата и номер заявки, наименование и количество Продукции, цена за единицу Продукции, общая стоимость Заявки, количество работников Заказчика, направляемых Подрядчику для индивидуального обмера. Заявки на поставку каждой партии Продукции направляются Заказчиком в адрес Подрядчика по факсу _________________ или по адресу электронной почты________________ 1.

2.3.        Подрядчик в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения заявки Заказчика подписывает Заявку и направляет один экземпляр Заказчику по и по адресу электронной почты.

2.4.        После утверждения Заявки обеими Сторонами Подрядчик производит индивидуальный обмер работников Заказчика по адресу: _______________________________2.

Подрядчик обязан выдать каждому из работников Заказчика расписку с указанием результатов обмера.

2.5. Подрядчик обязан выполнить работы по изготовлению и поставке Продукции в срок, не превышающий 14 (четырнадцати) календарных дней со дня получения Подрядчиком Заявки Заказчика.

2.6. Поставка готовой Продукции осуществляется силами и средствами Подрядчика по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гапсальская, дом 4. В случае, если в Заявке указан иной адрес, поставка Продукции осуществляется по адресу, указанному в Заявке.

2.7. Поставляемая Продукция должна соответствовать требованиям, указанным в Спецификации (Приложение к договору) и Техническом задании (Приложение к договору).

Вместе с Продукцией Подрядчик обязан передать Заказчику следующие документы:

- товарная накладная;

- счет;

- счет-фактура на поставляемую Продукцию;

- акт сдачи-приемки работ. В акте должны быть указаны наименование, количество и стоимость изготовленной Продукции, а также дата и номер настоящего договора и дата и номер Заявки Заказчика, на основании которой передаваемая Продукция была изготовлена.

2.8. Комплект документов по настоящему договору Подрядчик подготавливает отдельно при поставках по каждой Заявке.

2.9. Заказчик вправе не принимать поставляемую Продукцию, в случае не предоставления полного комплекта документов, или неправильно оформленного комплекта первичных учетных документов, сопровождающего Продукцию и предусмотренного п. 2.7 настоящего договора.

2.10. Подрядчик обязан поставить Продукцию в срок, указанный в п. 2.5 настоящего договора, с обязательным предварительным уведомлением Заказчика о завершении работ по изготовлению Продукции.

Датой поставки Продукции является дата подписания Заказчиком товарной накладной и акта сдачи-приемки работ по соответствующей партии Продукции.

2.11. Подрядчик обязан передать Продукцию уполномоченному представителю Заказчика.

2.12. Заказчик осуществляет приемку Продукции по качеству, количеству и ассортименту в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения Продукции от Подрядчика.

2.13. В случае поставки Продукции ненадлежащего качества, поставки некомплектной Продукции, недопоставки Продукции, поставки Продукции, не соответствующей требованиям по ассортименту (в том числе по размеру), предоставления не полного комплекта первичной документации или неправильно оформленного пакета первичной документации, замена поставленной Продукции Продукцией надлежащего качества, доукомплектование и/или допоставка Продукции, а также представление надлежащим образом оформленного пакета первичной документации производится Подрядчиком в срок не более 2 (двух) рабочих дней со дня направления соответствующего уведомления Заказчиком Подрядчику. Подписание накладной не лишает Заказчика права требовать устранения выявленных недостатков.

3.ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость поставляемой Продукции по настоящему договору в соответствии со Спецификацией (Приложением № 1 к договору) составляет ______(_______) руб. __ коп., в том числе НДС ___% - ___________(____) руб. ___ коп. 3

Цены, по которым Подрядчик обязуется поставлять Продукцию в рамках настоящего договора, определяются в соответствии со Спецификацией (Приложением № 1 к договору).

Окончательная общая сумма настоящего договора определяется как общая сумма поставленной Продукции по всем Заявкам Заказчика в течение срока действия договора и не может превышать сумму, указанную в абзаце первом настоящего пункта. Все транспортные и иные расходы, стоимость используемых Подрядчиком для выполнения работ материалов включены в стоимость Продукции.

3.2. Цены остаются фиксированными в течение срока действия настоящего договора.

3.3.Оплата производится по факту поставки Продукции в течение 10 (десяти) банковских дней с момента поставки Продукции, при условии предоставления полного комплекта документов, сопровождающих поставку, оформленных в соответствии с требованиями настоящего договора и действующего законодательства Российской Федерации, а также при условии отсутствия претензий со стороны Заказчика относительно полученной Продукции. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.4. Заказчик вправе удержать из окончательных платежей, причитающихся Подрядчику, денежные суммы по штрафным санкциям и пени, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору.

3.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств, согласно п. п.2.3., 2.5., 2.13., 7.2. Договора  Заказчик вправе требовать уплаты пени в размере 0,1% от суммы, указанной в абзаце первом п. 3.1 настоящего договора за каждый день просрочки поставки.

4.3. Все транспортные и другие расходы, связанные с заменой поставленной Продукции продукцией надлежащего качества или ассортимента, допоставкой и/или доукомплектованием поставленной продукции в соответствии с п. 2.13 настоящего договора осуществляются за счет Подрядчика.

4.4. При просрочке удовлетворения требований, указанных в п. 2.13 настоящего договора, на срок более 10 (десяти) календарных дней, либо в случае нарушения срока, указанного в п. 2.5. Договора, более, чем на 10 (десять) календарных дней, Заказчик вправе требовать уплаты Подрядчиком штрафной неустойки в размере 25% от суммы, указанной в абзаце первом п. 3.1 договора.

4.5. Сумма пени/штрафа, исчисленная в соответствии с п. п. 4.2., 4.4. Договора, по усмотрению Заказчика, может быть удержана из суммы, причитающейся Подрядчику по условиям настоящего Договора, либо должна быть выплачена Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

4.6. Уплата неустойки не освобождает виновную Сторону от выполнения обязательств по настоящему договору.

5. ПОРЯДОК РАСМОТРЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров по настоящему договору является обязательным. Срок ответа на претензию – 10 (десять) календарных дней с момента ее получения адресатом.

5.2. Споры и разногласия по настоящему договору, которые не будут решены в досудебном (претензионном) порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде

г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

Продукция в полном объеме, согласно Спецификации, должна быть изготовлена и поставлена Подрядчиком в течение 3 (трех) месяцев с момента заключения настоящего договора.

6.2. Расторжение настоящего договора допускается в случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.