Глава 38: Цветок, вино и фрукты. Как и ожидалось (стр. 16 )

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

Неустойка может быть удержана Заказчиком из суммы, подлежащей оплате по настоящему Договору.

9.5. Штрафы начисляются за неисполнение и ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором.

Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы и составляет______________ руб.

Размер штрафа установлен в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Договора на момент заключения Договора в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 г. № 000: 10 процентов цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей.

Штраф может быть удержан Заказчиком из суммы, подлежащей оплате по настоящему договору.

9.6. Уплата неустойки или штрафа не освобождает Поставщика от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.

10. Обеспечение исполнения обязательств по договору

10.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему договору Поставщик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору на сумму и в форме в соответствии со следующими требованиями.

10.2. Сумма обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору составляет _________ % начальной (максимальной) цены Договора и составляет: ____________________________________ руб.

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора: БУЗ Орловской области «ДОКБ им. »; ; КПП: 575301001; БИК: 045402001; Название банка: Отделение Орел г. Орел; Расчетный счет: 40601810800001000001, У39270, КБК 00000000000000000510 (указывать обязательно).

10.3. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45  Федерального закона -ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствие с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчиком

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе.

Обеспечение исполнения Договора представлено Поставщиком следующим способом:_______________________________________________________________________.

Обеспечение исполнения Договора подтверждено Поставщиком следующими документами:___________________________________________________________________.

10.4. Способ представления обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору определяется Поставщиком самостоятельно.

10.5. В случае предоставления обеспечения в виде банковской гарантии, указанная гарантия должна соответствовать всем условиям, установленным ст. 45 Федерального закона -ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В случае выбора участником размещения заказа внесения денежных средств на счет Заказчика, денежные средства вносятся на расчетный счет Заказчика в размере обеспечения исполнения Договора, установленного п. 10.2. Договора и Извещением до подписания Договора со стороны Заказчика.

10.6. Сумма обеспечения исполнения обязательств по настоящему договору подлежит выплате Заказчику в следующих случаях:

- неисполнение обязательств по поставке товара в обусловленный договором срок;

- неисполнение обязательств по поставке товара надлежащего качества;

- неисполнение обязательств по поставке товара в соответствии с установленным количеством;

10.7. Обеспечение исполнения обязательств в денежной форме по настоящему Договору должно быть возвращено Поставщику в течение 5 (Пяти) банковских дней после даты завершения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, при условии надлежащего исполнения, и направления соответствующего письменного уведомления с просьбой осуществить возврат обеспечения исполнения Заказчику.

10.8. В ходе исполнения Договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

10.9. В случае не предоставления участником аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, обеспечения исполнения Договора в срок, установленный для заключения Договора, такой участник считается уклонившимся от заключения Договора.

11. Действие Договора его изменение и расторжение

11.1. Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее до 31 декабря 2015 г.

11.2. Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Договора, а также от ответственности за их нарушение.

11.3. Настоящий  Договор не может быть изменен без обоюдного письменного соглашения Сторон, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ.

11.4. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или в соответствии с решением суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено Договором.

11.5. Все совершенные в письменной форме изменения и дополнения к Договору, надлежащим образом оформленные и подписанные Сторонами, являются составной и неотъемлемой частью  Договора.

11.6. Все сообщения, заявления, претензии и уведомления, связанные с исполнением настоящего  Договора, должны посылаться Сторонами непосредственно друг другу по указанным в  Договоре  почтовым адресам Сторон. Указанные документы, переданные Сторонами факсимильным способом передачи информации, имеют юридическую силу в случае подтверждения Стороной, которой адресованы документы, соответственно, факта получения таких документов.

11.7. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями Сторон.

12. Форс-Мажор

12.1. При невыполнении или частичном невыполнении любой из сторон обязательств по данному Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обязательства.

12.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами.

12.3. Не извещение либо несвоевременное извещение другой стороны согласно  п. 12.2. влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

13. Разрешение споров

13.1. Для разрешения споров, связанных с нарушением сроков поставки и оплаты товара, применяется претензионный порядок разрешения споров. В этих случаях Сторона, право которой нарушено, до обращения в арбитражный суд обязана предъявить другой Стороне претензию с изложением своих требований. Претензия направляется по электронной почте или по факсу и одновременно высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Датой получения претензии считается день ее передачи по электронной почте или факсу. Срок дня ответа на претензию устанавливается 15 (пятнадцать) календарных дней со дня ее получения. Ответ на претензию направляется по электронной почте или факсу и одновременно высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае, если указанный в претензии разумный срок претензионные требования не удовлетворены (полностью или частично), Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с исковым заявлением в Арбитражный суд в соответствии с правилами о подсудности, установленными в п. 13. 2. Договора.

13.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Орловской области.

14. Прочие условия

14.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

14.2. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

14.3. Настоящий договор составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями Сторон.

15. Реквизиты и подписи Сторон

Наименование, адреса, банковские реквизиты и номера телефонов (факсов) Заказчика:	Наименование, адреса, банковские реквизиты и номера телефонов (факсов) Поставщика:
Полное наименование: бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Детская областная клиническая больница имени »	Полное наименование:
Сокращённое наименование: БУЗ Орловской области «ДОКБ им. »	Сокращённое наименование:
Адрес места нахождения: 302028,	Адрес места нахождения:
Банковские реквизиты: Р/с 40601810800001000001 в Отделении Орел г. Орел Л/с  22546У39270, 21546У39270, 20546У39270 в УФК по Орловской области	Банковские реквизиты: Адрес электронной почты
Номера телефонов (факсов): тел/, тел.-88-76 *****@***ru	Номера телефонов (факсов):

Заказчик:	Поставщик:
Главный врач БУЗ Орловской области «ДОКБ им. » ________________	_____________________

Приложение