4.3. Доставка Товара осуществляется транспортом Поставщика Передача (приемка-сдача Товара) осуществляется в пункте поставки, указанном Заказчиком г. Челябинск, ул. 5 Электровозная 7-а. (Аптека).
4.4. Поставщик передает Товар Заказчику в рабочие дни Заказчика (с понедельника по пятницу) с 09-00 до 15-00 часов (местного времени). Поставщик с поставкой Товара передает Заказчику Товарно-сопроводительные документы (счета, счета-фактуры, накладные, инструкции по применению на русском языке, копию регистрационного удостоверения и прочие документы).
4.5. Приемка Товара и оформление результатов приемки осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поставки Товара и представления документов, предусмотренных настоящим Договором.
При приемке Товара Заказчик проверяет соответствие его количества, качества и иных характеристик Товара требованиям, установленным в Договоре.
4.6. В случае обнаружения дефектов, недостатков, недопоставки или иных несоответствий в поставке условиям настоящего Договора, Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от приемки Товара с указанием срока устранения дефектов (недостатков), или иных несоответствий в поставке условиям настоящего Договора.
Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного Товара, не соответствующего спецификации или иным требованиям, указанным в настоящем Договоре либо несвоевременно поставленного Товара, несет Поставщик.
4.7. Датой исполнения Поставщиком обязательств по Договору считается дата подписания Заказчиком документов подтверждающих факт поставки Товара.
4.8. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Заказчик имеет право не принимать просроченный к поставке Товар.
4.9. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора, Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1. Поставщик обязан:
5.1.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар и представить Заказчику сопроводительные документы согласно п. 4.4.
5.1.2. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, Поставщик по письменному требованию Заказчика заменяет Товар на качественный, в течение 3 (трех) рабочих дней.
5.1.3. Допоставить Товар в случае недопоставки в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения Заказчиком недопоставки Товара.
5.1.4. Произвести доставку Товара в адрес Заказчика согласно п. 4.3. настоящего Договора.
5.1.5. В случае не предоставления Заказчику с партией Товара документации, определенной в п. 4.4. настоящего Договора, Поставщик направляет Заказчику недостающие документы в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения требования Заказчика.
5.1.6. Поставщик в соответствии с условиями договора обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также к установленному договором сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки товара, предусмотренные договором.
5.2.Заказчик обязан:
5.2.1. Принять и оплатить Товар согласно условиям настоящего Договора.
5.2.2. В случае необходимости изменения сроков и объемов поставки письменно уведомить об этом Поставщика.
5.3. Заказчик вправе:
5.3.1. Для проверки предоставленных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора, Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан возмещать Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору.
6.3. Заказчик при нарушении своих обязательств по оплате, предусмотренных условиями договора, несет ответственность перед поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в форме пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату уплаты пени, от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Заказчиком, за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.
6.4. Поставщик (подрядчик, исполнитель) при нарушении своих обязательств, предусмотренных договором, несет ответственность перед Заказчиком в следующих формах:
- пени в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) % от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства;
- штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) предусмотренных договором обязательств, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных), предусмотренных договором, размер которого определяется в размере 10 (десять) процентов от цены договора.
6.5. Уплата пени, штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по договору.
6.6. В случае не предоставления Заказчику с партией Товара документации, определенной в п. 4.4. настоящего Договора, Поставщик направляет Заказчику недостающие документы в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения требования Заказчика.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. При наступлении обстоятельств, препятствующих частичному или полному исполнению одной из Сторон обязательств по Договору, а именно: военных действий, чрезвычайного положения, гражданских волнений, других экстремальных ситуаций, издания актов государственной власти, приостанавливающих или делающих невозможным исполнение обязательств по Договору, а также обстоятельств непреодолимой силы (природные стихийные явления: землетрясение, наводнение), срок их исполнения сдвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства, а в случаях, когда наступает невозможность их выполнения, Стороны освобождаются от исполнения обязательств по Договору.
7.2. Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Договору вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана в течение 5 (пяти) дней уведомить другую сторону о наступлении такового события или обстоятельства с указанием обязательств по Договору, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. После направления такого уведомления и представления документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы, Сторона освобождается от исполнения перечисленных в уведомлении обязательств на все время действия обстоятельства непреодолимой силы.
7.4. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую сторону о прекращении действия на нее такого обстоятельства, при этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на срок, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также устранялись последствия, вызванные этими обстоятельствами.
7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более двух месяцев, Стороны обсудят возможность и целесообразность продолжения работ по настоящему Договору или прекращения Договорных отношений.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в законную силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2017 года.
8.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, в судебном порядке, либо в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством.
8.3. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
9.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 7 (семь) календарных дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.
9.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в арбитражный суд Челябинской области.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
10.2. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе изменить объем, цену закупаемой продукции или сроки исполнения контракта по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки.
10.3. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. При этом Заказчик вправе привлекать экспертов (экспертные организации) для определения и сопоставления технических и функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги.
При исполнении договора, заключенного с Поставщиком, которому предоставлен приоритет (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.01 г. N 925), не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре
10.4. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.5. Настоящий Договор заключается в электронном виде.
10.6. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
10.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
10.8. В случае изменения реквизитов, указанных в Договоре, Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в течение 3 (трех) рабочих дней.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ
Заказчик: | Поставщик: |
ГБУЗ «Челябинская областная клиническая наркологическая больница» 454 007, Челябинская область, г. Челябинск, Телефон: +7 (351) 214-02-12 доб. 142 Адрес электронной почты
Р/с 40601810500003000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК г. Челябинск МинФин Челябинской области (ГБУЗ «Челябинская областная клиническая наркологическая больница», л/с 20201602200ПЛ) |
Главный врач _____________________________
______________// _____________ /_______________/
Приложение
к Договору №__________ от ___.___.2017г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ* Заполняется на основании заявки Участника
№ п/п | Международное непатентованное название (МНН)/ состав при наличии | Торговое наименование, производитель | Лекарственная форма (форма выпуска), дозировка, комплектность, условия хранения | Страна происхождения товара | Ед. изм. | Кол-во | Предельная цена руб., без НДС | № РУ Владелец РУ Владелец РУ/производитель | НДС, % | Цена ед. продукции с учетом всех налогов (руб.). | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | |||||||||||
… |
Итого наименований __ на сумму ___________рублей ____ копеек (____________ рублей ____ копеек) в том числе НДС__%, -
______________ рублей ___________ копеек (или НДС не предусмотрен).
Заказчик: ГБУЗ «ЧОКНБ» Главный врач __________________ () | Поставщик: _______________________( ____________________ ) |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
