Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения
на поставку товара № 18
г. Муром | "29" декабря 2016г. |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Муромская городская больница №3», далее именуемый "Заказчик", , действующей в соответствии с Уставом, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью , далее именуемое "Поставщик", , действующего (-ей) в соответствии с Уставом, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", руководствуясь ст. ст. 525-532 ГК РФ, Федеральным законом -ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 44 ФЗ), в соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона от «14» декабря 2016г. № 000 заключили настоящий гражданско-правовой договор бюджетного учреждения на поставку товаров (далее - договор) о нижеследующем:
Предмет договора Поставщик обязуется поставить лекарственные средства, тормозящие свертывание крови (далее - товар) согласно Приложению № 1 к Договору ("Спецификация") и передать его Заказчику, а Заказчик обязуется принять товар и оплатить его. Доставка до склада получателя транспортом поставщика, погрузка, разгрузка силами Поставщика. Поставщик обязуется предварительно известить о готовности к поставке. Сроки поставки, количество и качество Товара определяются согласованным сторонами календарным планом (Приложение к договору), являющегося неотъемлемой частью договора. Передача Товара Заказчику осуществляется по накладным и счетам–фактурам.
Качество товара Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, указанным в Приложении № 1 к Договору ("Спецификация"). Срок предоставления гарантии качества товара Поставщиком - в течение всего срока действия договора. Объем предоставления гарантии качества товара поставщиком - 100 % на весь срок действия договора. Лекарственные препараты со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 9 месяцев;
– лекарственные препараты со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;
– лекарственные препараты со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев;
– лекарственные препараты со сроком годности свыше 3 лет должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 24 месяцев.
Цена договора и порядок оплаты Цена договора 209392,79 руб. (Двести девять тысяч триста девяносто два рубля 79 коп.) с учетом затрат на изготовление препаратов, поставку товара до места нахождения Заказчика, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных плтежей, связнных с оказанием услуг по поставке Товара. Цена является твердой и определяется на весь срок исполнения договора. Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке платежными поручениями. Оплата Товара Заказчиком производится по безналичному расчету, без аванса, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Поставщика, несет Поставщик. Источник финансирования Фонд ОМС, Бюджет Владимирской области. Расчеты по контракту осуществляются в рублях. Оплата производится в течение 30 дней, с момента подписания документа о приемке. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на счет Поставщика. Если Поставщик не поставляет товар своевременно по исполнению Договора или поставляет не в полном объеме, так что поставка к сроку становится явно невозможной, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков. Если во время поставки товара станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Поставщику срок для устранения недостатков и в случае неисполнения Поставщиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить замену товара другому лицу за счет Поставщика, а также потребовать возмещения убытков. Поставщик несет ответственность за надлежащее качество предоставленных им товаров, а также за предоставление товаров, обремененных правами третьих лиц.3.11. Цена договора подлежит уменьшению на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора, если Поставщик является физическим лицом (в соответствии с ч.13 ст.34 №44-ФЗ).
Обеспечение исполнения Договора. Поставщик перечисляет обеспечение исполнения Договора на сумму 19951,06 рублей в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком или залога денежных средств. В случае если в качестве обеспечения исполнения Договора выбрана передача Заказчику в залог денежных средств, а также обеспечение гарантии Поставщика на Товар, перечисляются на следующие реквизиты Заказчика: УФК по Владимирской области (ГБУЗ ВО «Муромская городская больница №3» л. с.20286У73150) Р/с 40601810000081000001 Банк: Отделение Владимир г. Владимир ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ. Обеспечение исполнения Договора распространяется, в том числе, на обязательства по возврату авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения обязательств по Договору, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Договором, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору. Возврат Поставщику внесенного денежного обеспечения производится Заказчиком в течение 5 банковских дней с момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору и получения письменного извещения от Поставщика о полном исполнении своих обязательств по настоящему договору, при отсутствии претензий со стороны Заказчика. Приемка поставляемого товара Заказчик обязан провести экспертизу с участием Поставщика, осмотреть и принять товар, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих характеристики и качество товара, или иных недостатков в товаре немедленно заявить об этом Поставщику. Заказчик обязуется осуществить с участием Поставщика приемку товара (осмотр, проверку и принятие) и оформить результат приемки товарной накладной в течение 1 (одного) рабочего дня после получения товара. Поставщик обязуется предварительно известить о готовности к поставке – за 2 дня. Поставка осуществляется ежемесячно с момента заключения контракта по 23.12.2017 года включительно, в первый рабочий день месяца, в размере 1/12 части от общего объема указанного в договоре, в рамках календарного плана, предварительно известив о поставке, путем отгрузки (передачи) Товара Заказчику. Приемка товара осуществляется в месте нахождения Заказчика А, аптечный склад. Приемку будет осуществлять:
- со стороны Заказчика – заведующая аптекой.
Ответственность сторон
6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств по договору, предусмотренных п. п. 1.1., 2.1., Заказчик направляет Поставщику требование об уплате пени.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком, и определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена договора;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
,
где:
- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
8. Коэффициент К определяется по формуле:
,
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по договору (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, (в том числе гарантийных) Заказчик направляет Поставщику требование об уплате штрафа в размере 20939,27 рублей (10% от цены договора в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации ) , за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.
6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.4. В случае ненадлежащего исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 5234,81 рублей(2,5% от цены договора в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации ), за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.
6.5. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства при осуществлении деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
Изменение и расторжение договора Изменение Договора. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе внести в Договор следующие изменения:
- снижение цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема, качества товара и иных условий договора (подпункт "а" п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ);
- по предложению заказчика увеличить предусмотренные договором количество товара, не более чем на десять процентов (подпункт "б" п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ).
Договор считается измененным с момента подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору, которое должно быть оформлено в письменной форме, подписано уполномоченными на то лицами и скреплено печатями. Расторжение Договора. Настоящий договор, может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в одностороннем порядке. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае поставки товаров ненадлежащего качества, с недостатками, которые не могут быть устранены, неоднократного нарушения сроков поставки товаров, направив Поставщику письменное уведомление. При одностороннем отказе от исполнения Договора он будет считаться расторгнутым по истечении 10 дней после получения одной стороной соответствующего уведомления от другой стороны. В случае нарушения Поставщиком любого из сроков поставки товара более чем на 3 дня или более одного раза в период действия Договора Заказчик вправе потребовать его расторжения в одностороннем порядке и взыскания с Поставщика причиненных убытков. Указанное нарушение признается сторонами существенным в соответствии с п. 2 ст. 450 ГК РФ.Разрешение споров Иск, вытекающий из настоящего Договора, предъявляется в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика.
Заключительные положения Настоящий контракт заключен в форме электронного документа и подписан сторонами с использованием электронной подписи уполномоченных лиц контракта. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик: Юридический адрес: 602256, Владимирская обл., г. Муром, ул. Войкова д.11а, Тел.(49234) 3-17-85 Банковские реквизиты: УФК по Владимирской области (ГБУЗ ВО МГБ №3 л/счет 22286У73150) Рас. /счет 40601810000081000001
ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г. Владимир Главный врач ГБУЗ ВО «Муромская городская больница № 3»: ___________________ « » ________________ 201 г. | Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью Юридический адрес 153040 г. Иваново, 30 микрорайон, д.10 (4932) 93-92-30 Фактический адрес 153051, г. Иваново, Кохомское шоссеа Телефон (факс) офиса(4932) 93-94-16 ОКПО59297484 ОКВЭД5231 КПП370201001 ИНН3702028556 ОГРН1023700535704 Банковские реквизиты Ивановское отделение N 8639 ПАО СБЕРБАНК Расчетный счет 40702810617000101051 Корреспондентский счет 30101810000000000608 Директор : _______________ « » ________________ 201 г. |
Приложение к договору
от "29" декабря 2016г. № 18
Спецификация
№ п/п | Наименование товара | Показатели качества, технических, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. | ||
Международное непатентованное наименование | Торговое наимен-ование | Лекарственная форма | Дози- ровка | Форма выпуска (№) | ||||
Аминокапроновая кислота | Аминокапроновая кислота | раствор для инфузий | 50 мг/мл | бутылка стеклянная для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов 100мл №1 | флак. | 960 | 54,00 | 51 840,00 |
Варфарин | Варфарин | таблетки | 2,5 мг | № 000 | пачки картонные | 144 | 104,00 | 14 976,00 |
Менадиона натрия бисульфит | Викасол | раствор для внутримышечного введения | 10 мг/мл | ампулы,-1мл № 10 | пачки картонные | 84 | 66,25 | 5 565,00 |
Клопидогрел | Плагрил | таблетки покрытые пленочной оболочкой | 75 мг | № 30 | пачки картонные | 392 | 205,00 | 80 360,00 |
Этамзилат | Этамзилат | раствор для инъекций | 125 мг\мл | ампулы, -2мл №10 | пачки картонные | 636 | 24,00 | 15 264,00 |
Пентоксифиллин | Пентоксифиллин | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриартериального введения | 20 мг/мл | ампулы - 5мл №10 | пачки картонные | 624 | 40,00 | 24 960,00 |
Транексамовая кислота | Траксара | раствор для внутривенного введения | 50 мг/мл | ампулы 5 мл №10 | пачки картонные | 11 | 1 369,00 | 15 059,00 |
1 | 1 368,79 | 1 368,79 | ||||||
Итого | 209392,79 | |||||||
Заказчик: Главный врач ГБУЗ ВО «Муромская городская больница № 3»: ___________________ « » ________________ 201 г. | Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью Директор : _______________ « » ________________ 201 г. |
Приложение к договору
от "29" декабря 2016г. № 18
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения поставки по договору
Наименование товара | Производитель | Кол-во товара | Срок поставки | Получатель, адрес |
Аминокапроновая кислота | Россия | 960 | Поставка осуществляется ежемесячно с момента заключения контракта по 23.12.2017 года включительно, в первый рабочий день месяца, в размере 1/12 части от общего объема указанного в договоре, в рамках календарного плана, предварительно известив о поставке, путем отгрузки (передачи) Товара Заказчику. | 602267 г. Муром, ул. Войкова, д.11А |
Варфарин | Россия | 144 | ||
Викасол | Россия | 84 | ||
Плагрил | ИНДИЯ | 392 | ||
Этамзилат | РОССИЯ | 636 | ||
Пентоксифиллин | Беларусь | 624 | ||
Траксара | РОССИЯ | 12 |
|
