Контракт № _ на поставку _ (стр. 3 )

7.5.2. В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих  дней доукомплектовать товар. В случае отказа  Поставщика доукомплектовать товар в установленный Заказчиком срок, Поставщик обязан уплатить Заказчику штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5% цены Контракта (за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, в том числе гарантийного  обязательства):

7.6. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.7. Ответственность за достоверность и соответствие действующему законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.

7.8. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов недопоставки товара и/или завышения его стоимости Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки.

Статья 8. Порядок расторжения Контракта

8.1. Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в одностороннем порядке с соблюдением требований частями 8-26 статьи 95 Федерального закона 44-ФЗ.

8.2. Заказчик вправе обратиться в Арбитражный суд города Москвы в установленном порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:

8.2.1. При существенном нарушении Контракта Поставщиком.

8.2.2. В случае просрочки поставки Товара более чем на 10 (десять) дней с момента подачи заявки от Заказчика.

8.2.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле Контракта.

8.2.4. В случае установления факта предоставления банковской гарантии, не соответствующей требованиям закона.

8.2.5. В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения Арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства.

8.2.6. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

8.2.7. Если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2.8. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

8.3. В случае определения Заказчиком нецелесообразности дальнейшего исполнения Контракта, Заказчик за 7 (семь) календарных дней уведомляет Поставщика о досрочном расторжении Контракта по соглашению Сторон. Все обязательства, при условии их надлежавшего исполнения, по Контракту исполненные на момент получения указанного уведомления, принимаются и оплачиваются Заказчиком в соответствии с условиями Контракта.

8.3.1. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.3.2. В случае не получения ответа от Поставщика в установленный п. 8.3.1. Контракта срок, Заказчик обращается в суд с требованием о расторжении Контракта на основании п.8.2.8. Контракта.

8.4. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

8.5. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем Товаров, переданных Поставщиком.

8.6. Заказчик вправе принять решение  об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.6.1. Основаниями для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта являются:

- осуществление поставки Товаров ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

- осуществление поставок некомплектных Товаров, если Поставщик, получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о доукомплектовании Товаров или не заменил их комплектными Товарами.

- неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков поставки Товаров, предусмотренных Контрактом, включая график поставки.

- если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем.

8.7.  Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.7.1. Основаниями для одностороннего отказа Поставщика от исполнения Контракта являются:

- неоднократные (от двух и более раз) нарушения сроков оплаты Товаров;

- неоднократный (от двух и более раз), немотивированный отказ от приемки Товаров.

Статья 9. Порядок расторжения Контракта Заказчиком

9.1. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

9.2. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара, с привлечением экспертов, экспертных организаций, Заказчиком может быть принято  решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие  основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 

9.3. В течение трех рабочих дней, следующего за датой принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, Заказчик:

-        размещает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки Товаров, выполнение работ, оказание услуг www. (далее – официальный сайт).

-        направляет решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта Поставщику  по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте.

Также решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта направляется одним из следующих способов, обеспечивающих фиксирование даты и времени получения такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику:

-        телеграммой;

-        посредством факсимильной связи;

-        по адресу электронной почты;

-  с использованием иных средств связи и доставки.

К решению об одностороннем отказе от исполнения Контракта должны быть приложены документы, фиксирующие факт нарушения условий Контракта (акты, предписания и пр).

Датой надлежащего уведомления Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта признается:

-        дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта;

-        дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Контракте;

-        дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта на официальном сайте при невозможности получения указанных выше подтверждения либо информации.

9.4. Через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта, решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым.

9.5. Если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта Поставщиком устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 9.1 Контракта Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

При отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, Заказчик уведомляет Поставщика способами, предусмотренными п. 9.3 Контракта.

Устранение нарушений, послуживших причиной принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, должно быть зафиксировано двусторонне оформленными актами о выполнении обязательств.

При повторном нарушении Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта, правило по отмене не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не применяется.

9.6. Информация о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Законом о размещении заказов  порядке в реестр недобросовестных Поставщиков.

9.7. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями пункта 6 части 2 статьи 83 Федерального закона -ФЗ.

9.8. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.