Контракт № _ на поставку _ (стр. 1 )

Контракт № ______

на поставку _______________________________ 

г. Москва  «____» _________ 2018 г.

________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  в лице ________________________, действующего на основании Устава, с одной Стороны, и Общество с ограниченной ответственностью (-ЛПГ») именуемое в дальнейшем «Поставщик», , действующего на основании Устава, с другой Стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.01.2001 г. «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Контракта

Поставщик обязуется поставить _____________________________________, в сроки, указанные в п.3.1 Контракта, в количестве, ассортименте указанные в Спецификации на поставку товара (приложение 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

Поставляемый Товар должен быть новым (Товаром, который не был в употреблении, не прошел восстановление потребительских свойств).

1.2. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.3. Заказчик обеспечивает оплату Товара в установленных Контрактом порядке, форме и размере.

Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта – _______________________, в том числе НДС 18% - ___________________.

2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.3. Цена Контракта включает в себя цену Товара, все связанные с его поставкой расходы, в том числе погрузочно-разгрузочные работы на склад Заказчика, налоги и таможенные пошлины (при наличии таковых), все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Контракта и другие обязательные платежи.

2.4. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.5. Оплата фактически поставленного Товара производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней с момента поставки Товара и подписания Сторонами надлежащим образом оформленной Товарной накладной (ТОРГ-12), и Акта приема-передачи товаров на основании выставленного Поставщиком счета на оплату.

В случае отсутствия и/или задержки бюджетного финансирования срок исполнения обязательств Заказчика по оплате за поставленный Товар смещается соразмерно срокам задержки финансирования и перечисления денежных средств из бюджета г. Москвы на лицевой счет Заказчика.

2.6. Оплата по Контракту осуществляется путем безналичного расчета за счет средств бюджета города Москвы на банковский счет Поставщика, реквизиты которого указаны в статье 14 Контракта.

Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Контракта, с банковского счета Заказчика, указанного в ст. 14 Контракта.

2.7. Отказ Поставщика от исполнения своих обязательств возможен только в связи с существенными нарушениями условий Контракта Заказчиком.

2.8. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке Заказчику как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных ассигнований Стороны согласовывают новые условия, в том числе по цене и (или) количеству (объему) Товаров.

Статья 3. Сроки поставки

3.1. В рамках исполнения Контракта поставка Товара Заказчику осуществляется с 1 (одного) по 5 (Пять) рабочих дней с момента заключения Контракта.

Статья 4. Порядок приемки Товаров

4.1. Приемка Товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 01.01.01г.;

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 01.01.01г.

В случае издания новых, либо изменения указанных инструкций, руководствоваться последними.

4.1.2. Приемка Товара по количеству и внешнему виду (без вскрытия упаковки) осуществляется в месте передачи Товара Заказчику Продавцом либо транспортной компанией (перевозчиком).

4.1.3. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками Товара, указанными в приложении 1 к Контракту. В этом случае изменение Контракта оформляется в порядке, установленном в пункте 12.3 Контракта.

4.2. Поставщик поставляет Товар Заказчику по адресу: Б, стр.1. Поставщик должен согласовать дату и время поставки Товара по  телефону 8 [phone].

4.2.1. Приём Товара производится на основании надлежаще оформленной Товарной накладной (унифицированная форма ТОРГ-12) в 2-х экз. и Акта приема-передачи товаров, счёт-фактуру передаёт Заказчику не позднее пяти календарных дней с момента  поступления Товара. Право собственности на Товар переходит к Заказчику в момент подписания Акта приема-передачи товаров.

4.2.2. Не позднее 10 (десяти) дней после получения от Поставщика документов, указанных в пункте 4.2.1. Контракта, Заказчик осуществляет приемку Товаров по настоящему Контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Техническом задании, и направляет заказным письмом с уведомлением, либо отдает нарочно Поставщику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки товаров либо запрос о предоставлении разъяснений касательно поставленных товаров, или мотивированный отказ от принятия Товаров, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия Товаров в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов поставленных Товаров Поставщик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

4.3. Все эксплуатационные затраты, связанные с исполнением обязательств по рекламации (временным хранением, транспортировкой от Поставщика до склада Заказчика, транспортировкой от Заказчика к месту замены и обратно, погрузкой – разгрузкой и пр.) поставляемого Товара несет Поставщик.

4.4. Поставщик поставляет Товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

4.5. Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать техническим характеристикам, указанным в приложении 1 к Контракту, являющимся неотъемлемой частью Контракта.

4.6. Маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного Товара - международным стандартам упаковки.

4.7. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

4.8. В случае поставки некачественного Товара Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 24 часов с момента заявления о них Заказчиком и на период устранения недостатков предоставить Заказчику аналогичный Товар, либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков Товара.

Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных пункте 4.2.1. Контракта, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по Контракту.

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товаров.

5.1.5. Для проверки соответствия качества поставляемых Товаров привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным законом.

5.1.6. Ссылаться на недостатки поставляемых Товаров, в том числе в части количества, качества, ассортимента, комплектности и стоимости этих Товаров, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета города Москвы.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку Товаров в соответствии с условиями Контракта.

5.2.2. Не позднее 30 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Поставщика направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с момента получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.

5.2.3. При неоплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение 10 дней с момента истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в Арбитражный суд города Москвы исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.

5.2.4. В течение 40 дней с момента фактического исполнения обязательства Поставщиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в Арбитражный суд города Москвы исковое заявление с соответствующими требованиями.

5.2.5. При направлении в Арбитражный суд города Москвы искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.