4.4.4. Отказаться от исполнения договора, если Подрядчик нарушил срок начала работ более чем на 10 дней, против срока, указанного в настоящем договоре или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным. Заказчик вправе в этом случае взыскать с Подрядчика штрафную неустойку 10% от цены работ по договору, а также все убытки в соответствии гражданским законодательством.
4.4.5. Отказаться от исполнения договора при просрочке выполнения работ более 5 дней. При этом Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штрафную неустойку 15% от цены работ по договору, а также все убытки в соответствии с гражданским законодательством РФ.
5. Ответственность. Риски.
5.1. За нарушение условий договора устанавливается следующая ответственность:
5.1.1. в случае просрочки исполнения Заказчиком оплаты принятых работ Подрядчик вправе требовать уплату неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненного в срок обязательства за каждый день такой просрочки. Заказчик освобождается от уплаты пени, если просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
5.1.2. За каждый день просрочки выполнения работ по договору – пеня 0,2% от стоимости работ по договору.
5.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику причиненные этим убытки.
6. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства)
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор действует с момента его заключения до 31.03.2018 года.
Договор заключается путем подписания его электронными цифровыми подписями лиц, имеющих право действовать от имени Стороны по договору. Датой заключения договора считается дата направления Подрядчику оператором электронной площадки подписанного Заказчиком договора. Стороны вправе заключить договор в письменной форме.
7.2. Расторжение настоящего договора допускается в порядке и по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
8. Разрешение споров
8.1. В случае возникновения разногласий стороны соблюдают претензионный порядок разрешения споров со сроком ответа 15 дней с момента получения претензии. В случае невозможности урегулировать возникший спор стороны передают его на разрешение Арбитражного суда Челябинской области.
9. Заключительные положения
9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему договору действительны и являются его неотъемлемой частью, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
9.3. Передача прав и обязанностей по настоящему договору третьим лицам осуществляется с согласия Заказчика.
9.4. Стороны обязуются извещать друг друга об изменении почтовых, банковских и иных реквизитов в течение 5 дней.
9.5. При переписке по договору необходимо указывать регистрационный номер договора Заказчика.
10. Антикоррупционная оговорка
10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
Каналы для связи: ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», (351) 276 96 30, e-mail: *****@***ru.
10.3. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
11. Юридические адреса и реквизиты сторон
Заказчик: Подрядчик:
Заказчик Подрядчик
_________________________ _______________________
Приложение №1
к договору №_______ от__________2017г.
СМЕТА13 №1
ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:
_____________________ _______________________
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1.Способ закупки: | Открытый аукцион в электронной форме |
2. Наименование Заказчика: | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) » |
2.1.Место нахождения Заказчика: | 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 76 |
2.2. Почтовый адрес Заказчика: | 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 76 |
2.3 Адрес электронной почты: | akhch. *****@***ac. ru |
2.4. Номер контактного телефона Заказчика: | 8-(351)-267-98-51 |
3. Предмет договора с указанием объема оказываемых услуг: | Ремонт системы вентиляции общежития № 8 Южно-Уральского государственного университета. Объем и перечень работ согласно документации об открытом аукционе в электронной форме |
4. Место оказания услуг: | Общежитие №8. Г. Челябинск. А |
5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота): | 1170059,68 рублей |
5.1 Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с Исполнителем: | Валюта настоящего аукциона - российский рубль. Расчеты по договору будут осуществляться в российских рублях. |
6. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа: | Место предоставления документации - Электронная торговая площадка -АСТ» (www. utp. sberbank-ast. ru.) Официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://) Срок, порядок – в соответствии с регламентом площадок Плата за предоставление документации не установлена. |
7. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: | Дата рассмотрения заявок: 12 декабря 2017г. Место рассмотрения заявок: г. Челябинск, пр. Ленина, 76, корп. РСУ, Управление капитального ремонта. Дата подведения итогов:14 декабря 2017г. Место подведения итогов: г. Челябинск, пр. Ленина, 76, корп. РСУ, Управление капитального ремонта. |
8. Сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки | Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона в электронной форме, не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (см. раздел 18 документации об аукционе). |
9. Сведения о предоставлении преференций, в случае, если в соответствии с ч. 8 ст.3 Закона 223-ФЗ Правительством РФ установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, а также особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства. | Постановлением № 000 установлен приоритет работам, выполняемым российскими лицами, при осуществлении закупок работ, по отношению к работам, выполняемым иностранными лицами. Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. |
10. Процедура аукциона: | Проводится в соответствии с регламентом электронной торговой площадки -АСТ» (www. utp. sberbank-ast. ru.) |
10.1 Дата и время проведения аукциона: | 13 декабря2017г.,10-00ч. (местное время) |
10.2 Шаг аукциона: | Шаг подачи ценовых предложений установлен в диапазоне от 0,5 до 5% от начальной (максимальной) цены договора. |
10.3 Время ожидания ценовых предложений при проведении аукциона: | 10 минут. |
11. Проект договора: | Проект договора представлен в составе документации об открытом аукционе в электронной форме (Приложение ). |
1 Здесь и далее по тексту документации об аукционе в электронной форме «Закон о закупках товаров, работ, услуг»
2 Здесь и далее по тексту документации об аукционе в электронной форме «Положение о закупках»
3 Здесь и далее по тексту документации об аукционе в электронной форме «Регламент работы электронной площадки»
4 Вновь созданные юридические лица – это хозяйственные общества, соответствующие условию, указанному в подпункте 1 («а») пункта 9.2.1. настоящей документации, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства, которые были созданы в период с 1 августа текущего календарного года по 31 июля года, следующего за текущим календарным годом.
5 Вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели – индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в период с 1 августа текущего календарного года по 31 июля года, следующего за текущим календарным годом.
6 В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение информационной системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту в течение более чем одного рабочего дня, протоколы, указанные в п.11.4., 13.3. документации об аукционе, размещаются Заказчиком на сайте Заказчика su. ac. ru с последующим размещением его в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещенным в установленном порядке.
7 Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства для подтверждения соответствия требованию, установленному п.9.2.1, по форме 3.4. ЧАСТИ III «ФОРМА ЗАЯВКИ» документации об аукционе представляется в составе заявки исключительно вновь созданными юридическими лицами и вновь зарегистрированными индивидуальными предпринимателями, в случае отсутствия сведений о них в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (см. п.9.2.1.).
8 Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.
9 Пункты 1 - 11 Декларации являются обязательными для заполнения.
10 Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах "в" - "д" пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
11 В пункте №10 Декларации участник закупки указывает сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в ЕГРИП и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и коды ОКВЭД2 и ОКПД2.
При отсутствии кодов видов деятельности по ОКВЭД2 и ОКПД2 допускается указание в Декларации только сведений о видах деятельности. При этом необходимо указать в Декларации об отсутствии таких кодов путем проставления слов «коды ОКВЭД2 и ОКПД2 отсутствуют» и т. п.
При отсутствии у юридического лица в учредительных документах сведений о видах деятельности допускается указание в Декларации сведений об их отсутствии путем проставления слов «в учредительных документах отсутствуют сведения о видах деятельности» и т. п. При этом коды ОКВЭД2 и ОКПД2 соответственно не указываются.
12 В пункте №11 Декларации участник закупки указывает сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах и коды ОКВЭД2 и ОКПД2.
При отсутствии производимых товаров, работ, услуг допускается указание в Декларации на их отсутствие путем проставления слов «отсутствуют», «нет» и т. п. При этом коды ОКВЭД2 и ОКПД2 соответственно не указываются.
13 Перечень, место, объем выполняемых работ, и требования к используемым при выполнении работ товарам будут соответствовать перечню и объему работ, указанному в ЧАСТИ II документации об открытом аукционе в электронной форме и заявке на участие в аукционе
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 |
