Контракт № ______________
на поставку питьевой (бутилированной) воды
г. Москва «___ »___________2017 г.
Вода», именуемый в дальнейшем «Поставщик», , действующего на основании Решения № 5 от 01.01.2001 г, с одной стороны и ___________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________, действующей на основании ________________________________ с другой, стороны, именуемые вместе «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона -ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства российской Федерации и города Москвы, заключили настоящий Государственный контракт (далее-Контракт) о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик обязуется по заданию Заказчика поставлять питьевую воду в бутылях (далее – товар) для нужд ___________________________________________________ , в количестве и ассортименте установленном в Смете расходов (Приложение 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта), а Заказчик обязуется принять и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.2. Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать требованиям к питьевой воде, утвержденным Министерством здравоохранения и социального развития РФ и ГОСТ Р 51074-2003.
1.3. Вода расфасовывается в герметичную закрытую пластиковую тару (далее по тексту –бутыль), обеспечивающую сохранность Товара при перевозке и хранении.
1.4. Бутыли для воды (оборотная тара) предоставляются Заказчику во временное пользование и являются собственностью Поставщика.
СРОК ИСПОЛНЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА2.1. Настоящий Контракт вступает в силу с «______» ____________ 2017г. по «________» ___________________ 2017г., при наличии обстоятельств, неисполненных до «____» __________ 2017 г. контракт действует до момента их исполнения. Срок поставки товара с «_______» ____________ 2017г. по «______» ____________ 2017г.
2.2. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий настоящего Контракта и не является основанием для прекращения неисполненных обязательств.
3.ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1. Поставлять Товар своим автотранспортом в течение дня, следующего за днем заявки «Заказчика» по адресу: ____________________, с __ до ____.
3.2. Бутыли для воды (оборотная тара) предоставляются Заказчику во временное пользование и являются собственностью Поставщика.
3.3. Бутыли для воды могут использоваться исключительно для хранения питьевой воды, поставляемой Поставщиком. При использовании бутыли для хранения других жидкостей –бутыль считается испорченной, и Заказчик обязан возместить ее стоимость Поставщику, согласно п. 3.6.
3.4. Заказчик обязан вернуть Поставщику бутыли по первому требованию Поставщика. В случае утери, либо порчи оборотной тары, Заказчик обязуется возместить Поставщику стоимость бутыли из расчета 290 руб. за единицу.
3.5. По факту поставки товара Поставщик представляет Заказчику на подписание товарно-транспортную накладную и Акт приемки товара в 2-х экземплярах.
3.6. В течение 2-х дней после получения Акта приемки товара Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр Поставщику, либо при наличии недостатков, представить Поставщику мотивированный отказ от его подписания.
3.7. В случае наличия недостатков Поставщик обязуется устранить их в течение 2-х дней со дня получения соответствующих претензий Заказчика.
3.8. Поставка считается исполненной с момента подписания Сторонами Акта приемки товара.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Общая стоимость товара составляет 38 208 (Тридцать восемь тысяч двести восемь) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 18% 6 877,44 рублей.
Цена Контракта включает в себя погрузочно-разгрузочные работы, расходы на доставку товара до места назначения, все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с оказанием поставки.
4.2. Источник финансирования: Бюджет города Москвы: КБК 809 0412 31Б0103 244 340.
4.3. Заказчик оплачивает товар в течение 3-х дней после подписания Сторонами Акта приемки товара.
4.4. Все расчеты по Контракту производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Поставщиком расчетный счет.
4.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену Контракта, с банковского счета Заказчика, указанного в статье 11 Контракта.
4.6. Не предоставление Поставщиком в срок 5 (пяти) дней надлежащим образом оформленной документации (п. 3.2) является основанием для начисления штрафных санкций в соответствии с п. 8.4 и п. 8.5 настоящего Контракта.
Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.
5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов и материалов, указанных в статье 3 Контракта, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.
5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по Контракту.
5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товара.
5.1.5. Для проверки соответствия качества поставляемого товара привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным законом.
5.1.6. Ссылаться на недостатки поставляемого товара, в том числе в части количества, ассортимента, комплектности и стоимости этого товара, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета города Москвы.
5.1.7. Оплатить Цену Контракта / части Цены Контракта (п.4.1 настоящего Контракта) за вычетом штрафных санкций, начисленных в соответствии со статьей 8 настоящего Контракта.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку товара в соответствии с условиями Контракта.
5.2.2. Не позднее 30 (Тридцати) дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Поставщика направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
5.2.3. При неоплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение 10 (Десяти) дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
5.2.4. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
5.2.5. Не допускать расторжения Контракта по соглашению сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, и Поставщиком такая неустойка (штраф, пеня) не оплачена.
5.2.6. В случае если окончание срока действия Контракта повлекло прекращение обязательств Сторон по Контракту, но при этом имеются основания требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту:
5.2.6.1. В течение 10 (Десяти) дней с даты окончания срока действия Контракта направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.
5.2.6.2. При неоплате в установленный срок Поставщиком неустойки (штрафа, пени) не позднее 10 (Десяти) дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.
5.2.7. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленного товара условиям Контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении поставленного товара.
5.2.8. В случае расторжения Контракта в одностороннем порядке Заказчик обязан требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту:
5.2.8.1. В течение 10 (Десяти) дней с даты окончания срока действия Контракта направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течении 30 (Тридцати) дней с даты получения претензионного письма неустойку (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.
5.2.8.2. При неоплате в установленный срок Поставщиком неустойки (штрафа, пени) не позднее 10 (Десяти) дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.
5.2.9. Для проверки результатов оказанных услуг Поставщиком, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик обязан провести экспертизу.
5.2.10. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупках требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.
5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта приемки товара по настоящему Контракту на основании представленных Поставщиком надлежащим образом оформленных отчетных документов после истечения срока, указанного в п. 4.3 настоящего Контракта.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты надлежащим образом и в согласованный срок поставленного товара в соответствии с п. 4.3 настоящего Контракта с учетом права Заказчика, предусмотренного п. 5.1.7 настоящего Контракта.
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар и представить Заказчику надлежащим образом оформленную отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта.
5.4.2. Обеспечивать соответствие результатов поставки товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, национальным стандартам и т. п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
5.4.3. Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с товаром.
5.4.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке товара и в течение гарантийного срока, за свой счет.
5.4.5. Приостановить поставку товара в случае обнаружения независящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность поставляемого товара или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления поставки товара.
5.4.7. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок соответствующих уведомлений фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте, а также банковские реквизиты, указанные в ст. 11 настоящего контракта.
5.4.8. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.
5.4.9. Поставщик обязан предоставить обеспечение исполнения гарантийных обязательств на поставляемый товар на срок, превышающий установленный изготовителем гарантийный срок на этот товар.
5.4.10. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при поставке товара восстановить поврежденную сеть за свой счет в срок, установленный заказчиком.
5.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Контракта:
5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
5.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Контракту.
5.5.3. За последние два года не нарушал договорных обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам.
6. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
6.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
6.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
6.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
6.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
6.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
6.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке – в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
6.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
6.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия, споры и разногласия, независимо от оснований их возникновения, которые возникли или могут возникнуть между сторонами по настоящему Контракту, в том числе связанные с его заключением, исполнением, изменением, расторжением или признанием недействительным (полностью или в части) подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары.
7.2. В случае наступления этих обязательств, Сторона обязана в течение 2-х дней уведомить об этом другую Сторону.
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 5-ти календарных дней, то каждая Сторона вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке.
8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. За просрочку исполнения Заказчиком обязательств предусмотренных Контрактом, Заказчик уплачивает Поставщику пени в размере 1/300 действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, до момента фактического его исполнения, в том числе и за пределами срока действия контракта.
8.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 2,5% - ____ руб.___ коп., определенном в порядке, установленном пунктом 5 правил, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации .
8.4. За просрочку оказания услуг, Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере 1/300 действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, до момента фактического его исполнения, в том числе и за пределами срока действия Контракта, в порядке, определенном пунктом 6 правил, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации .
8.5. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства) по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10% - _____ руб. ____ коп., определенном в порядке, установленном пунктом 4 правил, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации .
8.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки.
8.7. В случае расторжения Контракта в связи с ненадлежащим выполнением Поставщиком своих обязательств последний в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику неустойку в размере 30 (тридцать) процентов от суммы недооказанных услуг, предусмотренных Контрактом.
8.8. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.9. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.
8.10. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов недопоставки товара и/или завышения их стоимости Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.
8.11. Поставщик в полном объеме за счет собственных средств возмещает ущерб, причиненный Заказчику, третьим лицам и их имуществу в результате поставки по Контракту, в том числе в случае кражи, хищения имущества.
8.12. В случае причинения Поставщиком при поставке товара повреждений и/или ущерба Контракта, оплата по Контракту производится Заказчиком после устранения Поставщиком повреждений и/или ущерба.
8.13. Поставщик обязан устранить повреждения и/или возместить ущерб в течение 5 (пяти) дней с момента причинения повреждения или ущерба.
8.14. В случае неустранения Поставщиком повреждений и/или ущерба в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента причинения повреждения и/или ущерба, Поставщик оплачивает Заказчику неустойку в размере 1 (одного) процента от Цены Контракта за каждый день просрочки, начиная с 6 (шестого) дня неисполнения обязательства по устранению повреждений и/или ущерба до даты его фактического устранения.
9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
9.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:
9.1.1. По соглашению Сторон.
9.1.1.1 Сторона, которой направлено предложение о расторжении контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
9.1.1.2. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
9.1.1.3. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем оказанных услуг Поставщиком.
9.1.2. В одностороннем порядке в соответствии со ст. 95 Федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта в следующих случаях:
9.1.2.1. Если после заключения контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупках требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика, в том числе:
- установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле настоящего Контракта.
- установления факта проведения ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.
- установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
- наличия у Поставщика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.1.2.2. Нарушения Поставщиком сроков поставки, предусмотренных контрактом, более чем на 10 (десять) дней.
9.1.2.3. В случае неоднократного выявления Заказчиком фактов несоответствия объема и качества поставляемого товара согласно контракту.
9.1.2.4. В случае неустранения ущерба и/или повреждений, указанных в п. 8.11 в течение 30 дней с момента причинения повреждения и/или ущерба.
9.1.2.5. В случае выявления Заказчиком факта несоответствия объема и/или качества оказываемых услуг согласно контракту.
По основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения договора поставки (глава 3 часть 2 Гражданского кодекса Российской Федерации).
9.1.2.6. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения контракта направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в контракте, либо телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику.
При невозможности получения подтверждения получения Поставщиком уведомления об одностороннем отказе от исполнения контракта датой надлежащего уведомления является дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте информации об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
9.1.3. В судебном порядке.
9.1.3.1. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:
9.1.3.2. При существенном нарушении Контракта Поставщиком.
9.1.3.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле настоящего Контракта.
9.2. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем оказанных Поставщиком услуг.
9.3. Расторжение Контракта не освобождает Поставщика от оплаты неустоек (штрафа, пени) и возмещения причиненного ущерба и повреждений Заказчику, третьим лицам и их имуществу.
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Все изменения по настоящему Контракту оформляются в письменном виде, подписываются обеими сторонами в форме дополнительного соглашения и являются его неотъемлемой частью.
10.2. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
10.3. В случае изменения реквизитов обслуживающего банка, а также изменения юридического статуса, Стороны обязаны в 3 (трех) рабочих дней уведомить друг друга о таком изменении.
10.4. При исполнении положений настоящего Контракта, стороны руководствуются действующим законодательством РФ и города Москвы.
10.5. Неотъемлемыми частями Контракта являются: Приложение 1 – Смета расходов, Приложение 2 – Форма Акта приемки товара.
11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Поставщик: Вода» | Заказчик: |
Адрес | 123060, Москва г, Маршала , оф.12 |
ИНН | 7734610108 |
КПП | 773401001 |
Банк | ПАО СБЕРБАНК г. Москва |
Расч./счет | 40702810938170013546 |
Кор./счет | 30101810400000000225 |
л/с | |
КБК | |
БИК | 044525225 |
Тел. | (495) 22-33-432 |
Поставщик: Заказчик:
Директор Вода»
_______________// _____________/ /
М. П. М. П.
Приложение 1
к Контракту № ____________
от « » ___________ 20 г.
СМЕТА
№ | Наименование | Кол-во (шт.) | Единица измерен. | Цена за 1 шт. (руб.) | Сумма (руб.) |
1. | Вода питьевая (бутыль – 19 л.) | 192 | Шт. | 199,00 | 38 208,00 |
Поставщик: Заказчик:
________________// _______________/ /
М. П. М. П.
Приложение 2
к Контракту №
от «___» _______ 20__ г.
ФОРМА АКТА
приемки товара
г. Москва «___» _______ 20__г.
__________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________________________
(должность, Ф. И.О.)
действующего (–ей) на основании ___________________________, с одной стороны и ___________________________________________________, именуемое в дальнейшем
(наименование организации)
«Поставщик», в лице _________________________________________________________, (должность, Ф.И. О.)действующего (–ей) на основании
__________________________________ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
(Устава, Положения, Доверенности)
составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Контрактом № ___ от «___» _____ 201__ г. Поставщик исполнил все обязательства по поставке товара, а именно:
__________________________________________________________________________
2. Фактическое качество поставки соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:_________________________________________________
3. Вышеуказанная поставка согласно Контракту должна быть исполнена «___» _______ 201___г., фактически исполнена «___» _______ 201__г.
4. Недостатки услуг (выявлены, не выявлены)_____________________________
5. Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями Контракта ____________________________________________________________________________.
6. В соответствии с п. ___ Контракта сумма штрафных санкций составляет ________________ (Указывается порядок расчета штрафных санкций). Общая стоимость штрафных санкций составит: ________________________________________.
7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику с учетом удержания штрафных санкций, составляет _________________________________________________.
8. Результат поставки товара по Контракту: поставка исполнена и принята в полном объеме, общая стоимость поставленных товаров составляет ____ руб. ____ коп. (сумма прописью), в том числе НДС ______ руб. ______ коп.
ПРИНЯЛ СДАЛ
Заказчик: | Поставщик: |
___________________ /___________________/ М. П. | _________________ /_____________/ М. П. |
ОБРАЗЕЦ АКТА СОГЛАСОВАН
Заказчик: | Поставщик: |
____________________ / / М. П. | __________________/ / М. П. |
