Дoговор поставки программного обеспечения и оборудования (стр. 3 )

9.6.4 Оборудование неисправно или функционирует ненадлежащим образом, а в результате первичного осмотра Оборудования непосредственно на ТС установлено, что нарушены гарантийные пломбы/наклейки, присутствуют механические повреждения, следы жидкости на АТ, устройстве CAN-LOG, неисправна антенна ГЛОНАСС, нарушена целостность цепей коммутационных проводов и/или проводов электропитания, в том числе из-за вышедших из строя предохранителей.

9.6.5 Оборудование неисправно или функционирует ненадлежащим образом, если Покупателем на ТС проводились электросварочные и иные работы, которые могли повредить электрическую схему Оборудования, без предварительного отключения его от электрического питания ТС.

9.6.6 Оборудование неисправно или функционирует ненадлежащим образом, в случаях, связанных с нарушениями правил эксплуатации Оборудования и внешними воздействиями на Оборудование, в том числе, при дорожно-транспортных происшествиях.

9.7 Если ремонт Оборудования признан не гарантийным, то Поставщик информирует об этом Покупателя в течение 3-х (Трех) рабочих дней с предоставлением ему Акта технического осмотра, в котором указывается причина неисправности Оборудования.

9.8  Ремонт не гарантийного Оборудования выполняется в соответствии со стоимостью, указанной в Приложении №1.

9.9 Поставщик осуществляет замену Оборудования только по согласованию с Покупателем и в случае полной непригодности Оборудования, либо, когда стоимость работ превышает 75% стоимости нового Оборудования при условии оплаты Оборудования.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. Меры ответственности Сторон, предусмотренные настоящим Договором, начинают действовать в случае направления одной Стороной другой Стороне соответствующего требования.

При нарушении договорных обязательств Поставщик уплачивает покупателю:

-за нарушение сроков поставки Продукции  неустойку (пени) и (или) недопоставку в размере 0,1 % от стоимости не поставленной Продукции в сроки, предусмотренные договором за каждый день просрочки исполнения обязательства;

-За несоответствии комплектности поставляемой Продукции, указанной в договоре (заявке) неустойку (пени) в размере 0,1 % от стоимости поставленной Продукции, не соответствующей комплектации за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня поставки Продукции;

-за несоответствие качества поставляемой Продукции неустойку (пени) в размере 0,1 % от стоимости поставленной Продукции не соответствующего качества за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня поставки Продукции;

- за не предоставление Поставщиком паспорта, сертификата соответствия на поставляемую продукцию неустойку (пени) в размере 0,1 % от стоимости Продукции поставленной без относящихся к Продукции документов за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня поставки Продукции;

Применение предусмотренных настоящим пунктом санкций не лишает Покупателя права на возмещение в полном объеме убытков (сверх суммы неустойки), возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком своих обязательств.

Сторона, допустившая просрочку обязательств и/или неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, обязана оплатить неустойку (пени) в размере - 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от суммы задолженности оплаты по договору, начиная со дня, следующего после предъявления претензии об исполнении обязательства по Договору. Покупатель за просрочку исполнения обязательства по оплате, обязан оплатить неустойку (пени)  в размере – 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной суммы, начиная со дня следующего после предъявления претензии об исполнении обязательства по Договору. Сторона, допустившая просрочку, может быть освобождена пострадавшей Стороной от уплаты пени, если пострадавшая Сторона признает причины, вызвавшие просрочку, уважительными.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

11.1. Сумма обеспечения договора устанавливается в размере 15% от начальной (максимальной) цены Договора, что составляет 4 196 435,40 (четыре миллиона сто девяносто шесть тысяч четыреста тридцать пять) руб. 40 коп. и подлежит удержанию Покупателем вследствие неисполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору в предусмотренном законодательством порядке.

11.2. Срок действия банковской гарантии (если такая форма обеспечения исполнения Договора применяется Поставщиком) действующая два календарных месяца после окончания срока действия договора.

11.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 5-ти (Пяти) банковских дней с момента, когда соответствующее исполнение Договора перестало действовать, представить Покупателю иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях, который был предусмотрен Договором.

11.4. Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на расчетный счет Покупателя (расчетный счет  № 000 в Башкирское отделение № 000 ПАО Сбербанк г. Уфа, , ).

11.5. Покупатель возвращает Поставщику денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения обязательств, в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения Покупателем соответствующего письменного требования Поставщика с указанием расчетного счета после полного исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору.

11.6. В ходе исполнения Договора Поставщик вправе предоставить Покупателю обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

12. ФОРС-МАЖОР

12.1        Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, действия и нормативные указания государственных органов, имеющие обязательную силу хотя бы для одной из Сторон, забастовки), если такие обстоятельства возникли после заключения Договора, являлись непредвиденными и непосредственно повлияли на выполнение Сторонами своих обязательств.

12.2        При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения договорных обязательств соразмерно откладывается на время действия соответствующего обстоятельства. При невозможности исполнения обязательств в срок свыше 2 (двух) месяцев каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор полностью или частично с обязательствами без возмещения убытков.

12.3        Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно информирует другую Сторону о начале и прекращении действия указанных обстоятельств, но в любом случае не позднее 3 (Трех) рабочих дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в дальнейшем.

13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

13.1         Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешались путем взаимных переговоров и консультаций.

13.2 В случае возникновения спорных вопросов, разногласий сторона инициатор направляет другой стороне претензионное письмо. Срок ответа на претензионное письмо не более 30 календарных дней.

13.3 В случае если Стороны не достигнут согласия путём переговоров, спорные вопросы подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Башкортостан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

14.1 Настоящий Договор вступает в силу c даты его подписания и действует в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента заключения. Окончание срока действия Договора не влечёт прекращения обязательств, возникших в течение срока его действия, и не освобождает ни одну из Сторон от их исполнения. В этом случае договор признается действующим до момента полного (фактического) исполнения Сторонами своих обязательств.

14.2 Расторжение договора возможно в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.3 Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями Сторон.

14.4 Все приложения к настоящему Договору, подписанные полномочными представителями Сторон, являются его неотъемлемой частью.

14.5 Вся переписка и переговоры, ранее имевшие место между Сторонами, после заключения Договора теряют силу.

14.6 Поставщик гарантирует Покупателю, что поставляемое Оборудование свободно от любых прав и притязаний третьих лиц, которые основаны на иной интеллектуальной собственности.

14.7 Каждая из Сторон вправе привлекать для обеспечения выполнения обязательств по данному Договору организации, специалистов, технологии, средства третьих лиц, принимая на себя ответственность за их действия перед другой Стороной.

14.8 Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своих почтовых адресов и платежных реквизитов, а также сообщать другую информацию, которая может прямо или косвенно повлиять на исполнение настоящего Договора. В случае, если поставщик изменил свои реквизиты и не уведомил об этом Покупателя, а также в случае если Поставщик, предоставил свои неправильные реквизиты, то он несёт ответственность перед Покупателем в виде штрафа в размере 5000 рублей. Отсутствие со стороны Поставщика уведомления об изменениях в реквизитах или в случае неправильного указания своих реквизитов является для Покупателя основанием для освобождения от ответственности за просрочку оплаты за выполненные работы, по настоящему Договору.