7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.

7.7. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

7.8. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

7.9. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.

7.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

7.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта

7.13. Под ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств понимается:

- неисполнение обязательств по Контракту;

- неисполнение гарантийных обязательств;

- выполнение работ, не соответствующих требованиям, установленным настоящим Контрактом, приложениями к настоящему Контракту, а также законодательством Российской Федерации

7.14. В случае не предоставления Подрядчиком информацию о субподрядчиках, с которыми заключил Договора/Контракты, если сумма Договора/Контракта превышает 10% от цены Контракта, в течение 10 дней с даты заключения таких Договоров/Контрактов Заказчик взыскивает с Подрядчика пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

7.15. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки.

7.16. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Подрядчик.

7.17. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов недовыполнения обязательств по Контракту и/или завышения стоимости Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7.18. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Контракту.

8.        Порядок расторжения Контракта.

8.1.  Контракт может быть расторгнут:

8.1.1. По соглашению сторон;

8.1.2. По решению суда;

8.1.3. В одностороннем порядке.

8.2.Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если Подрядчик допустил существенное нарушение условий контракта, в том числе:

8.2.1. Нарушил срок выполнения работ более чем на 3 (три) рабочих дня;

8.2.2.Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ или выполняет их настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным;

8.2.3.Во время выполнения работ стало очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом;

8.2.4.Отступления в выполнении работ от условий Технического задания  и настоящего Контракта или иные недостатки результатов выполнения работ  в установленный Заказчиком срок не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми;

8.2.5.Просрочка выполнения работ привела к утрате Заказчиком интереса к выполнению работ;

8.2.6.Существенно нарушены требования к качеству выполняемых работ;

8.2.7.Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта;

8.2.8.В ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией к торгам требованиям к участникам размещения заказа или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать участником (победителем) торгов;

8.2.9.В случаях, предусмотренных п.6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема услуги, предусмотренных Контрактом, с учетом требований ч.2 - 4 ст.95 Федерального закона -ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае если Подрядчик отказывается от согласования новых условий Контракта при наступлении обстоятельств, указанных в настоящем пункте контракта, Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

8.2.10. Установлен факт проведения ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

8.2.11. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

8.2.12.  Наличие у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации

8.3. Подрядчик вправе, отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке в случаях:

8.3.1.Необоснованного отказа Заказчика от приемки выполненных работ, при этом контракт может быть расторгнут не ранее 30 дней с даты такого отказа;

8.3.2.Нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных настоящим контрактом, более чем на 180 дней.

8.3.3. Необоснованный отказ Заказчика от оплаты выполненных работ.

8.4.Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.5.Расторжение настоящего Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

8.6.В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон, Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем выполненных Подрядчиком работ.

9.        Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, которые стороны были не в состоянии предвидеть  и предотвратить.

9.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, так как эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении.

9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1. Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты направления соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10.        Порядок урегулирования споров.

10.1.В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпримут усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

10.2.До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд города Москвы стороны принимают меры по его урегулированию в претензионном порядке.

10.2.1.Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5