Контракт № 10-140/17 на выполнение работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации в помещениях конюшни в (стр. 4 )

10.2.2.В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес  и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

10.2.3.Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.2.4.В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

10.3. Все споры и разногласия, независимо от оснований их возникновения, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

11.        Срок действия, порядок изменения контракта

11.1.  Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует  по «31» декабря 2017 г. включительно.

11.2. Истечение срока действия контракта влечет прекращение обязательств по Контракту (за исключением предусмотренных контрактом гарантийных обязательств  и обязательств заказчика по оплате товаров (работ, услуг).

11.3. Изменение и дополнение Контракта возможны по соглашению Сторон. Изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту, кроме изменения реквизитов сторон по Контракту (данные изменения происходят путем уведомления или по информационному письму). Дополнительные соглашения и уведомления, информационные письма к Контракту являются его неотъемлемой частью.

12.        Прочие условия

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по юридическому и фактическому адресу стороны, указанному в п. 14 Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала в течение 3 (трех) рабочих дней. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2.Контракт заключен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

12.3.Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, в том числе по г. Москве.

12.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

12.4.1. Техническое задание (Приложение )

12.4.2. Форма Акта сдачи-приемки работ (Приложение )

13.        Бюджетные риски

13.1. Контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе по городу Москве и п.8 Контракта.

13.2. Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется  с соблюдением требований частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона .

14.        Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Заказчик:	Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью () Адреса: - юридический адрес: 127015, г. Москва, Бумажный проезд, дом 14, стр.1. - почтовый адрес: 127015, г. Москва, а/я 18 (Получатель ) Телефон/ Адрес электронной почты КПП: 771401001 Банк: ПАО «МИнБанк» г. Москва Р/сч: 40702810400030002360 Корр/сч: 30101810300000000600 БИК: 044525600 ОГРН: 1037709015629 ОКПО: 14116640 ОКОГУ: 49013 ОКАТО: 45277556000 ОКТМО: 45334000
Генеральный директор
___________________	_________________
М. П.	М. П.

  Приложение

к Контракту № 10-140/17 от «___» _______2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.Объект закупки:

Выполнение работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации в помещениях конюшни в, расположенном по адресу:
г. Москва,

2.Краткие характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг и поставляемых товаров:

2.1. Работы по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации в помещениях конюшни в, расположенном по адресу:
г. Москва,

3. Количество поставляемого товара, выполняемых работ и услуг для каждой позиции и вида, номенклатуры или ассортимента:

3.1. Выполнение по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации в помещениях конюшни в, расположенном по адресу:

№ п/п	Наименование учреждения	Адрес
1

4. Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению:

4.1. Все работы по сопутствующему монтажу не должны нанести повреждения существующим строительным конструкциям и инженерным системам.

4.2. Подрядчик при необходимости по обязательному согласованию с Заказчиком вносит дополнения в существующие инженерные системы безопасности, предоставляет техническую документацию на данное оборудование и сертификаты к нему.

4.3. Подрядчик проводит обучение работников учреждений, подведомственных,  по  эксплуатации  систем и оборудования.

5. Общие требования к работам, услугам, товарам, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок:

5.1. Все выполняемые работы и оборудование должны соответствовать требованиям действующих норм и правовых актов:

- Федеральный закон от 01.01.2001 г. «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 01.01.01 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон №52-ФЗ  от  30.03.1999  г. «О  санитарно-эпидемиологическом благополучии  населения»; 

- Постановление Правительства РФ от 01.01.01 г. № 000 «Об утверждении правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 г. № 000 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта» (в редакции Постановления Правительства РФ от 01.01.01 г. N 711 «О внесении изменений в требования к антитеррористической защищенности объектов спорта»);

- Приказ МВД РФ от 01.01.01 г. N 1092 «Об утверждении требований к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности»;

- ГОСТ Р 55529-2013 «Объекты спорта. Требования безопасности при проведении спортивных и физкультурных мероприятий. Методы испытаний»;

- ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ «Строительство. Нормы освещения строительных площадок»;

- Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ  СНиП 12-03-2001, СНиП 21-01-97 (1999);

- СНиП 12-03-2001  «Безопасность  труда в  строительстве.  Часть  первая.  Общие требования», СНиП 21-01-97 (1999);

- СНиП 3.05.06.-85 «Электротехнические устройства».

- СНиП 3.05.07.-85 «Системы автоматизации».

- СНиП 31-110-2003 «Электрооборудование жилых и общественных зданий».

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 01.01.01 г. N 390);

- ПУЭ. Правила устройства электроустановок;

- СП 6.131130.2009 «Электрооборудование».

- СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования», включающий описание системы охранного освещения»;

- РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств».

В случае прекращения действия нормативного правового акта или другого документа, на которые дается ссылка в настоящем техническом задании, следует руководствоваться нормами, вступившими в силу взамен отмененных.

5.2. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения. Работы по монтажу противопожарных систем производятся Подрядчиком в соответствии с календарным планом. При проведении работ Подрядчик обязан соблюдать действующий внутренний трудовой распорядок, контрольно-пропускной режим и инструкции учреждений, подведомственных Москомспорту.

5.3. Подрядчик обязан соблюдать миграционное законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты города Москвы, в случае привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы. Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы. Для оформления допуска на объект, подрядчик на момент открытия объекта обязан представить Учреждению список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на данном объекте, с приложением копий паспортов работников, патентов для иностранных граждан, свидетельств о регистрации транспортных средств.

5.4. Все работы выполняются работниками, обученными по специальности обслуживание и монтаж охранно-пожарной сигнализации, имеющих группу электробезопасности не менее III.

5.5. Транспортировка материалов и оборудования к месту выполнения работ, производство погрузочно-разгрузочных работ и прочих сопутствующих мероприятий осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет.

5.6. Подрядчик своими силами и за свой счет обеспечивает:

- соблюдение и проведение необходимых мероприятий по охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды в ходе выполнения работ в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативно правовыми актами города Москвы;

- осуществление по завершении работ окончательной уборки от последствий работ и вывоз мусора и отходов в течение 2-х дней со дня подписания Акта сдачи-приемки работ за пределы территории учреждений, подведомственных Москомспорту, с предоставлением подтверждающих документов о вывозе мусора и отходов.