6. Порядок разрешения споров
6.1. Возможные споры и разногласия по поводу исполнения настоящего Договора регулируются Сторонами посредством переговоров.
6.2. Стороны соглашаются, что рассмотрение претензий, Исполнителя к Заказчику осуществляется с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования спора в соответствии с Порядком рассмотрения претензий. Указанный Порядок рассмотрения претензий является Приложением № 5 к настоящему Договору.
6.3. Стороны соглашаются, что рассмотрение рекламаций Заказчика к Исполнителю в отношении нарушений требований, установленных в Приложении №6.2 к настоящему Договору («Перечень контролируемых параметров»), осуществляется с соблюдением Сторонами Порядка рассмотрения рекламаций (является Приложением № 6.1 к настоящему Договору).
6.3.1. Если положения Порядка рассмотрения рекламаций противоречат иным положениям настоящего Договора, главенствующими признаются положения Порядка рассмотрения рекламаций.
6.4. Следующий порядок фиксации устанавливается в отношении нарушений Исполнителем обязанностей, не предусмотренных в Приложении №6.2 к настоящему Договору.
Факт нарушения подтверждается Актом выявленных нарушений, составленным сотрудником Заказчика и подписанным представителем Исполнителя. Указанный Акт составляется по форме, содержащейся в Приложении №9 к настоящему Договору. Заказчик обязан оповестить Исполнителя о необходимости подписать Акт выявленных нарушений. В случае, если в течение одного рабочего дня со дня оповещения представитель Исполнителя не явился по указанному Заказчиком адресу для подписания Акта либо отказывается от его подписания, в Акте делается соответствующая отметка, Акт подписывается представителем Заказчика в одностороннем порядке и с момента такого подписания приобретает силу для обеих Сторон. К Акту выявленных нарушений могут прикладываться материалы, подтверждающие факт нарушения, в том числе фото - и видеоматериалы.
6.5. При недостижении согласия споры рассматриваются в установленном законодательством Российской Федерации порядке в Арбитражном суде Московской области, применению подлежит материальное право РФ.
6.6. Арбитражная оговорка относительно Антикоррупционной политики.
Все споры, разногласия или требования, возникающие из Антикоррупционной политики (размещена на сайте, в соответствии с п.9.6.7. настоящего Договора) или в связи с ней, в том числе касающиеся её действительности, исполнения, нарушения, привлечения к ответственности за её нарушение, подлежат передаче для рассмотрения и разрешения в Лондонский Международный Третейский Суд (LCIA) в соответствии с его Арбитражным Регламентом.
Арбитражный Регламент LCIA считается инкорпорированным в настоящий Договор путём ссылки на указанный Арбитражный Регламент.
Количество арбитров: три.
Спор должен рассматриваться на территории г. Лондон Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Язык судопроизводства – русский.
Применимое право – материальное право РФ без отсылки к материальному праву иного государства.
8. Срок действия и порядок расторжения Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания договора и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие <указывается срок, с которого вступает в силу договор>.
8.2. Настоящий Договор заключен сроком на 3(три )года с даты его вступления в силу.
8.3. Мотивированное расторжение в одностороннем порядке.
Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по инициативе Заказчика путем направления Исполнителю соответствующего мотивированного уведомления за 15 (пятнадцать) календарных дней до планируемой даты расторжения в следующих случаях:
8.3.1. Если Исполнитель нарушит сроки выполнения своих обязательств по Договору, более чем на 1/2/3/4/ и т. д. календарных дней, по причинам, не зависящим от Заказчика.
8.3.3.3. Если Исполнитель неоднократно (2 и более раза) нарушит пороговые условия настоящего Договора, указанные в Приложении №13 к настоящему Договору.
9. Прочие условия Договора
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме, путем изложения Договора и (или) Приложений к нему в новой редакции, и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.
9.2. Реквизиты Сторон, включая адреса Сторон, банковские реквизиты, иную информацию о контактных лицах сторон по настоящему Договору, адреса электронной почты для осуществления контактов указаны в Приложении № 4 к настоящему Договору.
9.3. Исполнитель обязуется передавать любую документацию, оформляемую в рамках и/или во исполнение настоящего Договора, включая официальную переписку между Сторонами, любым из нижеуказанных способов:
1. путем отправки документации на официальный почтовый ящик документооборота Заказчика, указанный в Приложении №4 к настоящему Договору.
2. путем непосредственной передачи документации в подразделение документооборота Заказчика, по адресу, указанному в Приложении № 4 к настоящему Договору). Вся передаваемая в рамках настоящего Договора документация должна передаваться с Сопроводительным письмом, содержащим:
- Перечень передаваемой документации Регистрационный номер настоящего Договора (согласно печати Заказчика) Подпись и печать Исполнителя
В случае передачи любой документации иным способом и с использованием иных реквизитов, кроме указанных в п. 9.3. настоящего Договора, документация считается не принятой Заказчиком и подлежит уничтожению. Стороны не вправе ссылаться на такие документы как принятые Заказчиком и/или обязательные к исполнению в отношениях между собой и/или третьими лицами.
9.4. Настоящий Договор составлен на <указывается количество листов> листах, включая Приложения, и в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Каждая страница настоящего Договора и Приложений к нему подписана представителями Сторон.
9.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения:
9.5.1. Приложение – Стоимость выполняемых Работ.
9.5.2. Приложение – Порядок и условия расчетов по договору
9.5.3. Приложение – Сроки выполнения сторонами обязательств по договору
9.5.3.1. Приложение .1 – Форма План - графика регулярных работ
9.5.3.2. Приложение .2 – Перечень технологических карт по обслуживанию и ремонту систем водоснабжения и водоотведения
9.5.4. Приложение – Реквизиты сторон
9.5.5. Приложение – Порядок рассмотрения претензий
9.5.6. Приложение .1 –Порядок рассмотрения рекламаций
9.5.7. Приложение .2 –Перечень контролируемых параметров
9.5.8. Приложение .3 – Форма Приложения «Ответ на рекламацию»
9.5.9. Приложение – Форма Акта выполненных работ
9.5.10. Приложение – Форма Заявки на выполнение работ
9.5.10.1. Приложение .1 – Форма Заявки на согласование выполнения Работ, не указанных в Приложении №1
9.5.11. Приложение – Форма Акта выявленных нарушений
9.5.12. Приложение – Гарантийные обязательства
9.5.12.1. Приложение .1 – Форма Уведомления о выявлении недостатков и (или) дефектов выполненной Работы
9.5.12.2. Приложение .2 – Форма Требования о возмещении расходов на устранение недостатков и (или) дефектов выполненной Работы
9.5.12.3. Приложение .3 – Форма Уведомления о необходимости явки
9.5.13. Приложение – Состав уполномоченных лиц
9.5.14. Приложение – Требования Заказчика
9.5.15. Приложение – Пороговые условия договора
9.5.16. Приложение - Правила внутреннего распорядка
9.5.17. Приложение – Санитарно-эпидемиологические и природоохранные требования
9.5.18. Приложение – Форма Акта приема-передачи нежилого помещения
9.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора также являются следующие документы:
9.6.1. Инструкция по оформлению Стейтмента - размещён в Data Room / в архиве, доступном на сайте
http://dme. ru/ru/main/other_docs/Инструкция_по_оформлению_Стейтмента. zip
Наименование файла документа в архиве на сайте / в Data Room: "Инструкция по оформлению Стейтмента_Версия 02".
Контрольная сумма (хэш), сформированная для документа по алгоритму md5 на момент подписания настоящего Договора последней Стороной, является следующей: f4aca864dfb8a5ff686376bf2e43c611
9.6.2. Порядок обращения пропусков Контрагента.
Наименование файла документа в архиве: "Порядок обращения пропусков Контрагента - версия 03".
Контрольная сумма (хэш), сформированная для документа по алгоритму md5 на момент подписания настоящего Договора последней Стороной, является следующей:
4789a7644f0a01e3b1697030a5438040
9.6.3. Форма Акта возврата (сдачи) пропусков Контрагента.
Наименование файла документа в архиве: "Форма Акта возврата пропусков Контрагента - версия 01".
Контрольная сумма (хэш), сформированная для документа по алгоритму md5 на момент подписания настоящего Договора последней Стороной, является следующей:
6bb121d27b62146eca33334f302c0337
9.6.4. Форма Номенклатуры (перечня) сотрудников Контрагента, осуществляющих на законных основаниях деятельность на ОТИ.
Наименование файла документа в архиве: "Форма Перечня сотр. Контрагента, осущ. на зак. осн-х деят-ть на ОТИ - версия 01".
Контрольная сумма (хэш), сформированная для документа по алгоритму md5 на момент подписания настоящего Договора последней Стороной, является следующей:
767ef9d14ae5c34799a4e8a30f8ff90a
9.6.5. Требования по соблюдению транспортной безопасности сотрудниками Контрагента, следующими либо находящимися на ОТИ.
Наименование файла документа в архиве: "Требования по соблюдению транспортной безопасности на ОТИ - версия 03".
Контрольная сумма (хэш), сформированная для документа по алгоритму md5 на момент подписания настоящего Договора последней Стороной, является следующей:
b4b1f8e7990108e22bf350a1f68060fc
9.6.6. Руководство пользователя аэропорта Домодедово – размещён на сайте:
http://www. domodedovo. ru/img/2016/docs/partners/rukovodstvo. pdf
Наименование файла документа: "Руководство пользователя аэропорта Домодедово".
Контрольная сумма (хэш), сформированная для документа по алгоритму md5 на момент подписания настоящего Договора последней Стороной, является следующей:
8580f71c1c86da35f53b15c43a6688c9
9.6.7. Метастандарт - размещён на сайте:
http://www. dme. ru/docs/Metastandart. docx
Наименование файла документа на сайте: "Метастандарт - сайт – версия 03".
Контрольная сумма (хэш), сформированная для документа по алгоритму md5 на момент подписания настоящего Договора последней Стороной, является следующей:
7bc2c68497038bb961c078572fa0a304
Указанная версия может быть перемещена Юр. Лицом DME в архив старых версий, расположенный по электронному адресу:
http://www. dme. ru/docs/Metastandart_archive. zip
9.7. Изменение документов, размещённых в Data Room / на сайтах.
9.7.1. Документы, перечисленные в п.9.6 настоящего Договора являются неотъемлемой частью настоящего Договора в редакции, размещённой <в Data Room / в архивах, доступных на сайтах, указанных в п.9.6 настоящего Договора>, на момент заключения настоящего Договора.
9.7.2. Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменять редакции документов, перечисленных в п.9.6 настоящего Договора.
Информирование Исполнителя об изменении редакции документа осуществляется путем размещения соответствующей новой редакции в Data Room / на сайте, указанном в п.9.6 настоящего Договора.
Новые редакции указанных документов становятся обязательными для Контрагента с календарного дня, следующего за днем их размещения.
9.7.3. Стороны соглашаются, что достаточным доказательством отсутствия негласных изменений документа, указанного в п.9.6 настоящего Договора, является совпадение контрольной суммы (хэша), указанного в п.9.6 настоящего Договора (либо сообщённого Заказчиком Исполнителю в порядке, предусмотренном п.9.7.2 настоящего Договора), с контрольной суммой (хэшем) файла, размещённого в архиве, доступном на сайте, указанном в п.9.6 настоящего Договора.
9.7.4. В случае спора о содержании редакции документа, размещённого на сайте, на ту или иную дату, Стороны соглашаются признавать доказательственную силу материалов независимых интернет архивов Wayback Machine ( http://archive. org/web/ ) и WebCite ( http://webcitation. org/ ).
9.8. В целях настоящего договора любые документы, размещённые <на сайтах, указанных в пункте 9.6 настоящего Договора / в Data Room>, считаются размещёнными от имени и за подписью Заказчика.
Заказчик обязуется соблюдать конфиденциальность учётных данных (логина и пароля) администрирования сервера, на котором размещены документы, указанные в п.9.6 настоящего Договора. Также Заказчик обязуется соблюдать конфиденциальность любых иных ключей электронной подписи, если такие документы размещены с их использованием. "
2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу <«с момента его подписания», и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие <указывается момент, с которого стороны считаются связанными положениями Дополнительного соглашения, например: «с момента подписания настоящего Дополнительного соглашения», «с момента подписания Договора»>.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено на ___ (___) <листах/листе>, <в случае, если Дополнительное соглашение составляется на двух или более языках, вводится: "на русском и <указывается язык> языках">, в ___ (___) экземплярах – по одному для каждой из сторон <". Каждый лист дополнительного соглашения заверен подписями представителей Сторон.
Подписи Сторон:
Заказчик <Управляющий директор> / <ФИО> / ______________________________________ | Исполнитель <Генеральный директор> / <ФИО> / ____________________________________ |
< М. П.> < М. П.>
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
