Договор № _ (стр. 2 )

4.4.        Если Сторона не направит или несвоевременно направит уведомление, предусмотренное в п. 4.3. настоящего Договора, то она обязана возместить другой Стороне понесенные ею убытки.

4.5.        В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 4.1. настоящего Договора, срок исполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

4.6.        Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 4.1. настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более 2 (Двух) календарных месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

5.         Ответственность Сторон.

5.1.        За нарушение сроков поставки Продукции Заказчик вправе потребовать уплаты Поставщиком неустойки (пени) в размере 1/300 ключевой ставки Банка России, действующей на день уплаты неустойки, от стоимости непоставленной в срок Продукции за каждый день просрочки, включая день фактического исполнения обязательств, начиная со дня получения письменной претензии Поставщиком.

5.2.        За нарушение сроков оплаты Продукции Поставщик вправе потребовать уплаты Заказчиком неустойки (пени)
в размере 1/300 ключевой ставки Банка России, действующей на день уплаты неустойки, от неоплаченный в срок суммы за каждый день просрочки, включая день фактического исполнения обязательств, начиная со дня получения письменной претензии Заказчиком.

5.3.        В случае иных нарушений обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. При этом возмещение убытков и уплата неустойки не освобождает Стороны от надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.

5.4.        В случае нарушения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору на срок до 2 (Двух) месяцев, неустойка (пени) не начисляется.

Разрешение споров и применимое право.

6.1.        Все споры и разногласия, возникшие в связи с выполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением, решаются Сторонами путем переговоров, а достигнутые договоренности, при необходимости,  оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

6.2.        Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

6.3.        До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию
в претензионном порядке.

6.4.        Претензия направляется в письменном виде за подписью уполномоченного лица Заказчика (Поставщика)
в течение 1 (Одного) календарного месяца с момента, когда Стороны узнали или должны были узнать о факте нарушения другой Стороной исполнения своих обязательств по настоящему Договору. Подписанная уполномоченным лицом претензия (ответ на претензию) может быть передана по факсу либо электронной почте, указанной в разделе 10 настоящего Договора, с обязательным отправлением оригинала претензии (ответа на претензию) в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением.

6.5.        В претензии должны быть указаны следующие данные:

– основание предъявления претензии и краткое обоснование претензии;

– предъявляемые требования, а при денежном исчислении их сумма с расчетом по каждому отдельному виду требования (факту нарушения);

– подробный почтовый адрес (номер факса), по которому Сторона, направившая претензию, желает получить ответ
на нее;

– реквизиты счета для перечисления денежных средств (при денежном исчислении предъявленных требований);

– дата составления претензии.

6.6.        К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих обоснованность претензии, при их отсутствии у другой Стороны.

6.7.        Претензия, оформленная с нарушением требований, установленных настоящим Договором или направленная без приложения перечисленных в ней документов, возвращается заявителю вместе с приложенными документами и
с указанием причин возвращения в срок 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня ее получения.

6.8.        При невозвращении в срок 15 (Пятнадцати) рабочих дней, оформленной (направленной) с нарушением порядка, установленного настоящим Договором, претензия считается принятой к рассмотрению. Подача претензии, оформленной (направленной) с нарушением порядка, установленного настоящим Договором, не прерывает течения срока, установленного для ее предъявления.

6.9.        Дата передачи претензии (ответа на претензию) по факсу считается датой получения претензии. Срок претензионного урегулирования споров – 30 (Тридцать) календарных дней с даты получения претензии Стороной.

6.10.        Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

7.        Гарантийные обязательства.

7.1.        Поставщик гарантирует качество поставляемой Продукции в течение 12 (Двенадцати) месяцев с даты ее поставки Заказчику и подписания Сторонами товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 (либо УПД).

7.2.        При наступлении гарантийного случая, Поставщик обязан произвести замену такой Продукции
на Продукцию, соответствующую условиям настоящего Договора, в течение 10 (Десяти) календарных дней. В случае невозможности в указанный срок произвести замену Продукции, Заказчик вправе потребовать возмещения стоимости вышедшей из строя Продукции, а Поставщик обязан, в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования Заказчика, выплатить стоимость вышедшей из строя Продукции и выплатить Заказчику неустойку в размере 30% стоимости вышедшей из строя Продукции.

7.3.        При обнаружении несоответствия качества и комплектности поставленной Продукции, недостатков при монтаже, наладке и (или) эксплуатации в период гарантийных сроков взаимоотношения между Поставщиком и Заказчиком регулируются ГОСТ РВ 15.703-2005 СР ПП.

8.        Обеспечение исполнения настоящего Договора.

8.1.        Обеспечение исполнения настоящего Договора составляет 70% цены настоящего Договора, установленной в
п. 2.1. настоящего Договора, и представлено Поставщиком в виде безотзывной независимой (банковской) гарантии, выданной банком, требования к которому установлены в Приложении № 3 к настоящему Договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора или внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет
в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

8.2.        В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего Договора перестало быть действительным, содержит недостоверные сведения, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, в том числе в случае отзыва или прекращения действия лицензии банка или ликвидации банка, выдавшего безотзывную независимую (банковскую) гарантию в обеспечение настоящего Договора, Поставщик обязуется в течение 3 (Трех) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения настоящего Договора на тех же условиях и в размере, не менее установленного в данном разделе настоящего Договора.

8.3.        В случае если обеспечение исполнения настоящего Договора предоставлено Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии, срок действия банковской гарантии должен истекать не ранее чем через 1 (Один) месяц со дня окончания срока действия настоящего Договора. Указанная гарантия должна быть выдана банком, составлена по форме и на условиях, одобренных Заказчиком в письменном виде.

8.4.        В случае если обеспечение исполнения настоящего Договора предоставлено Поставщиком в виде внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, возврат указанной суммы осуществляется Заказчиком в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней по истечению 1 (Одного) месяца со дня окончания срока действия настоящего Договора, в случае надлежащего выполнения взятых на себя Поставщиком обязательств по настоящему Договору на банковский счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. Заказчик вправе удержать возврат обеспечения исполнения настоящего Договора в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору. Срок такого удержания равен сроку задержки Поставщиком надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

9.        Иные условия.

9.1.        Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

9.2.        Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

9.3.        Заказчик имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Заказчик направляет в адрес Поставщика уведомление о расторжении за 10 (Десять) календарных дней до расторжения настоящего Договора.

9.4.        В случае расторжения настоящего Договора Поставщик в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты расторжения настоящего Договора производит возврат раннее уплаченных Заказчиком денежных средств путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика.

9.5.        Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (Двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (Одному) экземпляру для каждой Стороны.