Покупатель вправе: требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта; ссылаться на недостатки поставляемых Товаров, в том числе в части качества, количества, ассортимента и стоимости этих Товаров; требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта; отказаться (полностью или частично) от оплаты поставленного Товара в соответствии с настоящим Контрактом, в случае его несоответствия требованиям Контракта и Спецификации поставляемого Товара; требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 5.7. Контракта, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта; запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщиком по настоящему Контракту; осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара; для проверки соответствия качества поставляемых Товара привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 44 –ФЗ. Покупатель обязан: обеспечить приемку Товара; своевременно оплатить поставленные и принятые Товары в соответствии с условиями Контракта; при обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия количества, ассортимента и стоимости поставленного Товара условиям Контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении поставленного Товара; представить Поставщику сведения об изменении своего почтового адреса, адреса местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса почтовым адресом Покупателя будет считаться адрес, указанный в Контракте; исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом. Поставщик вправе: требовать подписания в соответствии с статьей 5 Контракта Покупателем Акта приема – передачи Товара по Контракту; требовать своевременной оплаты за поставленный и принятый Товар в соответствии с статьей 3 Контракта; привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту третьих лиц. При этом Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами. Привлечение третьих лиц не влечет за собой изменение стоимости и количества Товара по Контракту; запрашивать у Покупателя предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки Товара в рамках Контракта. Поставщик обязан: своевременно и надлежащим образом осуществить доставку Товара Покупателю согласно Спецификации поставляемого Товара. предоставить Покупателю декларацию о стране происхождения Товара и/или документы, подтверждающие, что Товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с Товаром. представить информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Покупателю результаты поставки Товара, предусмотренные Контрактом; представить Покупателю сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте. оформить, подписать и представить Покупателю документы, подтверждающие факт поставки Товара, предусмотренные статьей 5 Контракта. соблюдать внутриобъектовый режим, действующий на территории Покупателя, правила техники безопасности и пожарной безопасности своими силами и за свой счет устранять недостатки, допущенные Поставщиком при ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему Контракту. обеспечить своевременную уборку с территории Покупателя упаковочного материала и иного мусора, образовавшегося после разгрузки Товара на месте доставки. исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом. Гарантии Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Поставщик гарантирует чистоту Товара от прав третьих лиц. Качество Товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам и требованиям настоящего Контракта. На поставляемый Товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара, но не менее 12 месяцев. Срок службы на поставляемый Товар определяется изготовителем Товара. Ответственность Сторон За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Покупатель и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке, установленном пунктами 8.3 – 8.4 настоящей статьи, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент Цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент Этапа исполнения Контракта (далее - Цена Контракта (Этапа)). За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: - 10 процентов Цены Контракта (Этапа) в случае, если Цена Контракта (Этапа) не превышает 3 млн. рублей, что составляет ________ (___________________) руб. ___ коп.
За каждый факт неисполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: - 1 000 (Одна тысяча рублей) 00 копеек, в случае, если Цена Контракта (Этапа) не превышает 3 млн. рублей.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Покупателем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов поставки Товара не в полном объеме и/или завышения их стоимости Поставщик осуществляет возврат Покупателю излишне уплаченных денежных средств. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств, Покупатель может предъявлять фото и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае если настоящий Контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта. Порядок расторжения Контракта Настоящий Контракт может быть расторгнут: по соглашению Сторон; по решению суда; в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Покупатель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях: поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Покупателем срок; неоднократного нарушения сроков поставки Товара; неоднократной передачи Поставщиком предусмотренных Контрактом Товара в ассортименте, не соответствующем Контракту (в случае, если предусмотрена поставка Товара в ассортименте); невыполнение Поставщиком в разумный срок требования Покупателя о доукомплектовании Товара; неисполнение Поставщиком обязанности страхования Товара (если обязанность предусмотрена Контрактом).
Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения. Расторжение Контракта (за исключением одностороннего отказа Покупателя от исполнения Контракта) в соответствии с гражданским законодательством производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении. В случае расторжения Контракта Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем поставленного Товара Поставщиком. Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей 8–16 статьи 95 Федерального закона № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта направляется второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в статье14 Контракта. Обстоятельства непреодолимой силы Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, и других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту увеличивается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без предъявления требования о возмещении убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. Порядок урегулирования споров Споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы. До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия и ответ на претензию направляется в письменном виде за подписью уполномоченного лица. Подписанная уполномоченным лицом претензия (ответ на претензию) может быть передана по факсу, электронной почте с обязательным отправлением оригинала претензии (ответа на претензию) в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении. В претензии должны быть указаны следующие данные: – основание предъявления претензии и краткое обоснование претензии;
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4
|
