Документация к запросу предложений на право заключения договора на выполнение проектных, монтажных и пуско-наладочных работ на установку резервного источника питания (стр. 12 )

4.1.11.        До начала производства работ Подрядчик совместно с Заказчиком должны оформить акт-допуск для производства работ на объекте и наряд-допуск на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов, а так же определить границы опасных зон по действию опасных факторов.

4.1.12.  Самостоятельно получать все необходимые допуски и разрешения на производство.

4.1.13.        В случае приостановки работ по любой причине (кроме распоряжений Заказчика) Подрядчик должен в течение 3 (трёх) рабочих дней в письменной форме уведомить Заказчика. Так же Подрядчик должен в течение 3 (трёх) рабочих дней в письменной форме уведомить Заказчика о предполагаемом наступлении события, препятствующего нормальному выполнению работ по настоящему договору.

Подрядчик вправе: По соглашению с Заказчиком выполнить работы и сдать результат выполненных работ, являющихся предметом настоящего договора, досрочно. Подрядчик вправе по письменному согласованию с Заказчиком, привлекать для выполнения работ по настоящему договору Субподрядчика. Заказчик обязан:

4.3.1.        Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном в разделе 2 настоящего договора.

4.3.2. Назначить ответственное лицо для осуществления надзора за ходом работ и контроля качества выполняемых работ.

4.3.3. При получении от Подрядчика уведомления, предусмотренного п. 4.1.4 настоящего договора, в течение 5 (пяти) дней с момента получения указанного уведомления направить ответ на него.

4.3.4. В сроки и в порядке, которые предусмотрены настоящим договором, с участием Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь при этом в его деятельность, а также давать указания, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ Приёмка Заказчиком работы, выполненной Подрядчиком, осуществляется ежемесячно до 25 числа текущего месяца с оформлением акта выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Заказчик совместно с Подрядчиком обязан осмотреть, принять выполненные работы и в течение пяти рабочих дней при отсутствии замечаний и претензий по качеству выполненных работ подписать акт выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Если в результате приёмки Заказчиком будут обнаружены недостатки (дефекты) в выполненных работах, Стороны в течение 5 (пяти) дней составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Подрядчик устраняет недостатки, обнаруженные Заказчиком при приёмке работ, своими силами и за свой счёт. После устранения недостатков приёмка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном настоящим договором. В случае если работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от договора, ухудшившими результат работы, или иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в согласованный Сторонами срок, соразмерного уменьшения установленной за работу цены, либо возмещения своих расходов на устранение недостатков. Приёмка результата выполненных работ может осуществляться только при положительном результате проведённых испытаний, зафиксированном в акте, подписанном Сторонами. При подписании акта рабочей комиссии о сдаче-приемке в эксплуатацию законченного объекта, Подрядчик должен предоставить комплектовочную ведомость оборудования (согласно форме Приложение ). ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ  установленных п.3.1 настоящего Договора Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от общей стоимости работ по договору за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств. При превышении конечного срока выполнения работ более чем на 10 (десять) дней Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 20% от общей стоимости по настоящему договору. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты работ, установленных п. 2.4 настоящего договора, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости не исполненного в срок обязательства, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока, до момента полного исполнения обязательств, но не более 5% от неуплаченной суммы. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 4.1.8. настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от цены настоящего договора и возмещает причинённые убытки. Сторона, допустившая нарушение обязательств по настоящему договору, обязана произвести уплату неустойки, пени (штрафа), предусмотренных п. п.6.2 - 6.5. настоящего договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой стороны. Уплата пени и (или) штрафа не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств  по настоящему договору. Подрядчик несёт ответственность за сохранность имущества Заказчика, предоставляемого для выполнения работ. Риск случайной гибели переданного Подрядчику оборудования, материалов, инструментов и т. д. лежит на Подрядчике. ОХРАНА ТРУДА В случае выявления Заказчиком фактов нахождения на объектах Заказчика работника (ов) Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории объекта Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей за каждый случай. В случае привлечения к выполнению работ по договору субподрядчиков, Подрядчик в полном объеме несет ответственность за безопасное выполнение работ субподрядчиком. За нарушение требований норм по пожарной безопасности (НПБ), Правил противопожарного режима в РФ (ППР), в том числе за курение работником (работниками) Подрядчика в неустановленных для курения местах, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 10 000 рублей, за каждый случай нарушения НПБ. Документом, подтверждающим, факт нарушения НПБ является протокол, составленный сотрудниками Отдела охраны труда МУП «Водоканал» г. Иркутска, в присутствии работника, нарушившего НПБ, и его руководителя (мастера). Работник (работники), нарушивший НПБ не допускается на место производства работ до принятия соответствующего решения в отношении его и уплаты штрафа. При допуске персонала на объекты предприятия  для проведения работ подрядная организация обязана:

- обеспечить работников необходимыми сертифицированными СИЗ;

- провести предварительное обучение правильному использованию СИЗ;

- не допускать к работе своих работников без установленных СИЗ, а также в неисправной, загрязненной спецодежде и спецобуви. Спецодежда должна иметь четкую маркировку принадлежности ее подрядной организации. Маркировка наносится на куртку, верхнюю часть комбинезона и т. п.

7.5. Каждый работник подрядной организации при выполнении работ на производственных объектах предприятия обязан:

а) использовать спецодежду, спецобувь и другие СИЗ согласно установленному порядку и утвержденным нормам в подрядной организации;

б) не применять неисправные СИЗ, с истекшим сроком эксплуатации и состояние которых не соответствует выполняемым функциям.

7.6. Расследование и учет несчастных случаев на производстве, произошедших с работником (ами) подрядных организаций, производится в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

7.7. Подрядные организации незамедлительно предоставляют информацию об инциденте, аварии, несчастном случае:

- начальнику смены (телефон 21-47-13);

- зам. главного инженераОТ, ТБ, П и ПБ - начальнику ООТ (телефон 687-760) ;

- зам. главного инженера по ремонту (телефон 21-46-09).

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА Подрядчик гарантирует, что качество работ, в том числе материалов, оборудования, изделий, конструкций и систем, поставляемых им для выполнения работ, соответствует требованиям технической документации, СНиП, ГОСТ, действующих в РФ. Гарантийный срок составляет ___________ со дня подписания Сторонами акта о приёмке  выполненных работ. Подрядчик несёт ответственность за недостатки, обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. При возникновении претензий по качеству выполненных Подрядчиком работ в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, Заказчик обязан не позднее 3 (трех) дней с момента обнаружения известить Подрядчика письменно, а Подрядчик не позднее 2 (двух) дней с момента получения уведомления письменно известить Заказчика о назначении своего представителя для участия в обследовании и обеспечить его прибытие в МУП «Водоканал» г. Иркутска не позднее 2 (двух) дней с момента извещения, для составления двухстороннего акта с указанием сроков устранения всех недостатков. В противном случае Заказчик в одностороннем порядке оформляет акт, являющийся обязательным для исполнения Подрядчиком. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (стихийных бедствий, военных действий, природных явлений и т. д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему договору. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента наступления действия обстоятельств непреодолимой силы информирует другую Сторону в письменном виде о начале действия указанных обстоятельств, прилагая свидетельство, выданное компетентным органом. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Стороны прав ссылаться на любое указанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств. Если обстоятельство непреодолимой силы действует на протяжении 3 (трёх) месяцев, и не обнаруживается признаков его прекращения, настоящий договор, может быть, расторгнут любой из Сторон путём направления письменного уведомления другой Стороне.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ. Любое уведомление, направляемое Сторонами друг другу по настоящему договору, считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату любым доступным способом позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, телефаксом, курьером). Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Срок рассмотрения письменных предложений и претензий Сторон друг к другу устанавливается равным 30 (тридцати) дням. Споры неурегулированные Сторонами в досудебном порядке передаются на рассмотрение Арбитражного суда Иркутской области. Настоящий договор, может быть, расторгнут в случаях, предусмотренных действующим законодательством: по соглашению Сторон, по решению суда. Приложениями к договору и его неотъемлемой частью являются:

- Приложение 1 – техническое задание;