Государственный контракт №_______
на приобретение дождевиков
г. Москва | «___» ______________2017 г. |
Московская административная дорожная инспекция (МАДИ), именуемая в дальнейшем «Заказчик», от имени и в интересах города Москвы, , действующего на основании распоряжения Мэра Москвы от 01.01.01 г. «О возложении обязанностей» и Положения о Московской административной дорожной инспекции, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 01.01.01 г. «О Московской административной дорожной инспекции и внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 01.01.01 г. », с одной стороны, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Авангард», именуемое в дальнейшем «Поставщик», , действующего на основании Устава, совместно именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ) о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА Предметом Контракта является поставка форменной одежды (далее – Товар) для нужд МАДИ по адресу: (далее – Адрес поставки). Наименование, количество, ассортимент, требования к характеристикам и цена поставляемого товара указываются в Спецификации поставляемых товаров (Приложение 1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью).
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН Поставщик обязан передать в обусловленный Контрактом срок Товар Заказчику по Адресу поставки. Поставщик вправе требовать оплаты поставленного товара. Заказчик обязуется принять Товар в соответствии с разделом 5 Контракта на соответствие его количеству, комплектности, качественным характеристикам, требованиям, установленным условиями Контракта, и произвести оплату в соответствии с разделом 3 Контракта. В случае необходимости Заказчик имеет право, совместно с соответствующей комиссией, при осуществлении внутреннего финансового аудита, проводить встречные проверки материалов и документов Поставщика, касающихся данного Контракта.
ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ Цена Контракта составляет 78 570 (Семьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%, что составляет 11 985 (Одиннадцать тысяч девятьсот восемьдесят пять рублей 25 копеек) рублей 25 копеек. Цена Контракта включает стоимость товара, расходы по его доставке, погрузке, разгрузке, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала по Адресу поставки, а также расходы по оплате таможенных пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей и все иные расходы, которые могут быть понесены Поставщиком в связи с исполнением Контракта. Цена Контракта является твердой и не подлежит изменению. Заказчик осуществляет оплату товара в безналичной форме в российских рублях в течение 14 (Четырнадцать) рабочих дней с момента подписания Поставщиком и Заказчиком Акта сдачи-приемки поставленных товаров (Приложение 2 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) на основании надлежаще оформленных документов (счет, счет-фактура, акт сдачи-приемки оказанных услуг). Увеличение Поставщиком стоимости Товара в одностороннем порядке в течении срока действия Контракта не допускается; Выплата аванса по Контракту не предусмотрена. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену Контракта, с лицевого счета Заказчика, указанного в разделе 13 Контракта. Обязательства Поставщика по поставленным товарам считаются исполненными с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки поставленных товаров. Финансирование Контракта осуществляется за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (г. Москвы) по КБК 782 0408 31Б0100300 244 340.
СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 20 (Двадцать) рабочих дней с момента заключения Контракта, в дни, согласованные с Заказчиком. Поставщик вправе досрочно осуществить поставку Товара по согласованию с Заказчиком.
ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА Сдача и приемка Товара осуществляется по факту поставки Товара в соответствии со Спецификацией поставляемых товаров и оформляются товарной накладной в 2 (Два) экземплярах и Актом сдачи-приемки поставленных товаров в 2 (Два) экземплярах. Поставщик своими силами и за свой счет обеспечивает доставку, разгрузку Товара до склада Заказчика, расположенного по Адресу поставки. Поставка Товара осуществляется по рабочим дням с 8.00 часов до 17.00 часов. Список лиц, осуществляющих поставку Товара, должен быть предварительно согласован с Заказчиком. Лица, осуществляющие поставку Товара, должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт). Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки. Заказчик производит приемку Товара в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР
от 01.01.01 г. №П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 01.01.01 г. №П-7. В случае выявления при приемке Товара недостатков, Заказчик вправе отказаться от подписания Акта сдачи-приемки поставленных товаров, заявив Поставщику мотивированный отказ от его подписания – Акт о недостатках (дефектах) (Приложение 3 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью). После получения уведомления Поставщик в течение 10 (Десять) рабочих дней проводит замену Товара ненадлежащего качества за свой счет. ГАРАНТИИ Гарантийный срок на поставленный Товар составляет 12 (Двенадцать) месяцев с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки поставленных товаров. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Поставщик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. Товар должен быть упакован и промаркирован. Маркировка на упаковке Товара должна соответствовать действующим стандартам и содержать наименование. При транспортировке, складировании и хранении продукции, ее следует беречь от ударов, влаги, воды и не допускать нарушения целостности упаковки и маркировки тары.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 (Десять) % от цены Контракта, а именно 8 148 (Восемь тысяч сто сорок восемь) рублей 00 копеек. Под ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств понимается поставка Товара, не соответствующая требованиям, установленным Контрактом и Спецификацией поставляемых товаров. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). При этом в Акте сдачи-приемки поставленных товаров указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту. При несоблюдении Заказчиком предусмотренных Контрактом сроков платежей, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки не перечисленных в срок сумм, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения данного обязательства. При несвоевременной поставке Товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере не менее 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки от суммы несвоевременно поставленного товара, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения данного обязательства. В случае нарушения сроков выполнения Поставщиком обязательств по Контракту, Заказчик по завершению финансового года, предусмотренного Контрактом, ответственности по срокам оплаты не несет.
СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 30 декабря 2017 года. Окончание срока действия Контракта влечет прекращение обязательств Сторон по Контракту (за исключением предусмотренных Контрактом гарантийных обязательств и обязательств Заказчика по оплате товара, поставленного в течение срока действия Контракта). Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда и в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Законом №44-ФЗ. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Контракт, если Поставщик поставляет товары ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, либо неоднократно нарушает сроки поставки. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
ФОРС-МАЖОР Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательства по Контракту, если они явились следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: природных стихийных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров, тайфунов), некоторых обстоятельств общественной жизни (военные действия), в которых непосредственно, либо косвенно участвует Сторона по Контракту. Срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. Сторона, попавшая в чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, должна в течение 5 (Пять) дней известить другую Сторону телеграммой или телефонограммой о типе и возможной продолжительности этих, а также иных обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по Контракту. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны обязуются урегулировать их в досудебном (претензионном) порядке путем направления Стороне претензий в письменной форме заказным письмом с уведомлением. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 15 (Пятнадцать) календарных дней с даты ее получения. В случае недостижения Сторонами взаимного согласия споры разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК | ПОСТАВЩИК |
Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) | Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» |
Адреса: Юридический: 127473, г. Москва, Садовая - Самотечная, д.1 Фактический: 129090, Банковские реквизиты: УФК по г. Москве (Департамент финансов города Москвы, МАДИ ) ГУ Банка России по ЦФО Телефон 8 (929) 960-51-50 Электронный адрес: *****@***ru | Адреса: Юридический адрес: 153000, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 15 Фактический адрес: 153000, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 15 Банковские реквизиты: ИВАНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 000 ПАО Сбербанка Телефон 8 (4932) 345 333 Электронный адрес: iv. td. *****@***ru |
ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК Исполняющий обязанности начальника Московской административной дорожной инспекции _________________ м. п. | ПОСТАВЩИК Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью ТД «Авангард» ________________ м. п. |
Приложение 1
к Государственному Контракту от «____»___________2017 г.
№ _________________
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ
Наименование, Описание | Характеристики товара | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед. в руб. | Сумма в руб. |
Дождевик | Дождевик предназначен для защиты тела, одежды и снаряжения от воздействия дождевых осадков, сильного ветра при изменчивых погодных условиях. Дождевик имеет капюшон, который может быть одет поверх фуражки. Ширина дождевика сделана с учётом одевания поверх форменной одежды. Фронтальная часть дождевика застёгивается на пуговицы, которые закрывает текстильный клапан. На передней части имеются два больших разреза для рук, прикрытых клапанами со светоотражающей лентой шириной 25 мм, что позволяет использовать дождевик во время работы. Дождевик синего цвета. Капюшон двухшовный, с регулировкой по лицевому вырезу, пристегивается к дождевику с помощью пуговиц. Материал для изготовления дождевика – 100% полиэстер (оксфорд 210 или аналог). Дождевик должен изготавливаться по размерам Заказчика. Процентное соотношение размеров, ростов и полнотных групп устанавливает Заказчик. | 27 | Шт. | 2 910,00 | 78 570,00 |
Итого: 78 570 (Семьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%, что составляет 11 985 (Одиннадцать тысяч девятьсот восемьдесят пять рублей 25 копеек) рублей 25 копеек. |
ЗАКАЗЧИК Исполняющий обязанности начальника Московской административной дорожной инспекции _________________ м. п. | ПОСТАВЩИК Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью ТД «Авангард» ________________ м. п. |
Приложение 2
к Государственному Контракту от «___»____________2017 г.
№ _______________
АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЕННЫХ ТОВАРОВ
г. Москва | «____» _____________ 2017 г. |
Московская административная дорожная инспекция (МАДИ), именуемая в дальнейшем «Заказчик», от имени и в интересах города Москвы, , действующего на основании распоряжения Мэра Москвы от 01.01.01 г. «О возложении обязанностей» и Положения о Московской административной дорожной инспекции, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 01.01.01 г. «О Московской административной дорожной инспекции и внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 01.01.01 г. », с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Авангард», именуемое в дальнейшем «Поставщик», , действующего на основании Устава совместно именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», составили настоящий Акт сдачи-приемки поставленных товаров:
Наименование, Описание | Характеристики товара | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед. в руб. | Сумма в руб. |
Дождевик | Дождевик предназначен для защиты тела, одежды и снаряжения от воздействия дождевых осадков, сильного ветра при изменчивых погодных условиях. Дождевик имеет капюшон, который может быть одет поверх фуражки. Ширина дождевика сделана с учётом одевания поверх форменной одежды. Фронтальная часть дождевика застёгивается на пуговицы, которые закрывает текстильный клапан. На передней части имеются два больших разреза для рук, прикрытых клапанами со светоотражающей лентой шириной 25 мм, что позволяет использовать дождевик во время работы. Дождевик синего цвета. Капюшон двухшовный, с регулировкой по лицевому вырезу, пристегивается к дождевику с помощью пуговиц. Материал для изготовления дождевика – 100% полиэстер (оксфорд 210 или аналог). Дождевик должен изготавливаться по размерам Заказчика. Процентное соотношение размеров, ростов и полнотных групп устанавливает Заказчик. | 27 | Шт. | 2 910,00 | 78 570,00 |
Итого: 78 570 (Семьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%, что составляет 11 985 (Одиннадцать тысяч девятьсот восемьдесят пять рублей 25 копеек) рублей 25 копеек. |
ЗАКАЗЧИК _________________ м. п. | ПОСТАВЩИК Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью ТД «Авангард» ________________ м. п. |
Приложение 3
к Государственному Контракту от «___»______________2017 г.
№ ________________
АКТ
О НЕДОСТАТКАХ (ДЕФЕКТАХ) ТОВАРОВ
г. Москва | «____» _____________ 2017 г. |
Московская административная дорожная инспекция (МАДИ), именуемая в дальнейшем «Заказчик», от имени и в интересах города Москвы, , действующего на основании распоряжения Мэра Москвы от 01.01.01 г. «О возложении обязанностей» и Положения о Московской административной дорожной инспекции, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 01.01.01 г. «О Московской административной дорожной инспекции и внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 01.01.01 г. », с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Авангард», именуемое в дальнейшем «Поставщик», , действующего на основании Устава, совместно именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», составили настоящий Акт о том, что Заказчиком при приемке товаров, поставленных Поставщиком в соответствии с Государственным контрактом № _____________ от «___» ____________ 2017 г. (далее - Контракт), выявлен ряд недостатков (дефектов), препятствующих приемке поставленных товаров и подлежащих устранению, а именно:
№ п/п | Наименование/Описание | Перечень и характер выявленных недостатков | Срок устранения | Примечание |
ЗАКАЗЧИК _________________ м. п. | ПОСТАВЩИК Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью ТД «Авангард» ________________ м. п. |
