Документация о проведении запроса цен (котировок) на право заключения договора на выполнение работ по наладке электрооборудования, устройств релейной защиты и автоматики ячеек РУ—10 кВ ЦРП-5 в г. о. Краснознаменск Московской области для нужд МУП СЭС «Энергетик» (стр. 6 )

9. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9.1.        Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

за окончание обусловленных договором работ позже установленного срока по вине
Подрядчика - штраф в размере 0,1% от договорной цены этих работ за каждый день просрочки, но не более 1% договорной цены;

- за задержку устранения дефектов против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом - штраф в размере 0,1 % договорной цены этих работ за каждый день просрочки, но не более 1% договорной цены.

9.2. Заказчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Подрядчику:

- за задержку начала приемки законченных работ, выполненных по настоящему договору, свыше 3 дней со дня получения извещения Подрядчика о предъявлении их к сдаче - штраф в размере 0,1 % от договорной цены этих работ за каждый день просрочки, но не более 1% договорной цены;

- за задержку расчетов за выполненные работы - пени в размере 0,1 % стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

- за задержку оплаты, выполненных и утвержденных по акту приемки выполненных работ по форме КС-2, на срок более 25 (двадцати пяти) календарных дней с момента подписания Акта приемки выполненных работ – штраф в размере 0,1% от стоимости работ по данному акту за каждый день задержки.

9.3. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

10.1. В случае изменений объема работ, не изменяющих проект, Заказчик обязан направить письменное распоряжение, обязательное к выполнению для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем некоторой указанной работы, включенной в настоящий договор;

- исключить некоторую указанную работу;

- изменить характер, качество или вид некоторой указанной работы;

- выполнить дополнительную работу некоторого указанного характера, необходимую для завершения работ.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

10.2. Превышение договорной цены не более 10%, вызванное дополнительными работами в результате внесения Заказчиком изменений в техническую документацию, не меняющих характера работ, оформляется дополнительным соглашением между Заказчиком и Подрядчиком, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора, при этом стороны пересматривают стоимость работ.

10.3. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию сторон, что скрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

10.4. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон или протоколом, становящимися с момента их подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

11.2. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор в порядке, описанном в п. 11.1 настоящего договора, то он разрешается арбитражным судом в установленном порядке.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате работ объекта по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной. Ущерб, нанесенный этому лицу по непредвиденным причинам, возмещается сторонами на паритетных началах.

12.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

12.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон.

12.4. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются законодательными и нормативными актами Российской Федерации и Московской области.

13. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ

Заказчик:  МУП СЭС «Энергетик» Адрес: 143090,  Московская обл., г. Краснознаменск, ул. Краснознаменная, д.14А тел./	Подрядчик:
"Сбербанк России ОАО", г. Москва. р/счет 40702810140290122189 кор/счет 30101810400000000225 525 225 ОРГН 1 035 001 500 270 Код

  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу. Один экз. – Заказчику, второй экз. – Подрядчику. Приложение к Договору:  – локальная смета.

Заказчик: МУП СЭС "ЭНЕРГЕТИК", Ген. директор  _________ М. П.  «_____» _____________2015г.

Подрядчик: ______________________ ______________________________ М. П.  «_____» _____________2015г.

  Приложение  

  к договору подряда

  № _______ от _________2014.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение наладки электрооборудования, устройств релейной защиты и автоматики ячеек РУ-10 кВ Центрального распределительного пункта №5

(ЦРП-5) в г. о. Краснознаменск Московской области

1. Адрес объекта: 143090, Московская область, 0А.

2. Срок выполнения работ: с 25.05.2015 г. по 30.06.2015 г.        

3. Основание для проведения работ - годовой план, ПТЭ ЭСС, 15 изд. (РД 34.20.501-95).

4. Общие требования:

4.1. Целью услуг являются наладка электрооборудования и устройств релейной защиты и автоматики ячеек РУ-10 кВ на ЦРП-5 для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей.

4.2. Исполнитель должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально - технические, производственные, трудовые) и положительную репутацию.

4.3. Исполнитель должен иметь необходимые сертификационные документы на испытательную электротехническую лабораторию (ЭТЛ) и наличие регистрации ЭТЛ в органах «Ростехнадзора». Исполнитель должен иметь согласованные с органом «Ростехнадзора» методики пуско­наладочных работ.

4.4. Исполнитель должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора).

4.5. Исполнитель должен иметь документы, подтверждающим соответствие Исполнителя установленным требованиям Заказчика (Свидетельство СРО, опыт работы по наладке объектов электроснабжения и перечень объектов).

4.6. Исполнитель обязан:

4.6.1.  Выполнение работ осуществлять квалифицированными специалистами с группой допуска не ниже III-ей в действующих электроустановках «до» и «выше» 1000В.

4.6.2. Выполнять работы во время, согласованное с Заказчиком, с учетом производственного и охранного режима Заказчика.

4.6.3. Предоставить протоколы испытаний и электрических измерений, акты скрытых работ (если таковые имеются), сертификаты на используемые материалы и оборудование, акты сдачи выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

4.6.4. Ежедневно убрать рабочее место (участок) после выполнения работ.

5. Состав работ:

- Изучение проектной и технической документации

- Выполнение проверки правильности работы смонтированного электрооборудования

- Выявление дефектов монтажа или неисправностей электрооборудования

- Регулировка, настройка электрооборудования на соответствие заданным уставкам или иным, установленным нормативно-техническим документам (НТД), параметрам

Составление технического отчета по результатам проведенных работ в 3-х экземплярах. Используемые нормативные документы:

ПУЭ издание 6,7; ПТЭ ЭСС, 15 изд. (РД 34.20.501-95) (Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей); Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, 2114 г.; ТИ Р М-(062-074)-2002) (Межотраслевые типовые инструкции по охране труда при эксплуатации электроустановок, проведении электрических измерений и испытаний), РД 153-34.3-03.285-2002 (правила безопасности при строительстве линий электропередач и производства электромонтажных работ) и др.

6. Наименование и количество оборудования, подлежащего пусконаладочным работам:

6.1. Наладка ячеек РУ-10 кВ на ЦРП-5  - 15 шт.

№   п/п	Наименование наладочных работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Трехфазная максимальная токовая защита (МТЗ) с выдержкой врем.	шт.	1
2	Трехфазная защита от перегрузки с действием на сигнал	шт.	1
3	Двухфазная токовая отсечка и МТЗ с выдержкой времени	шт.	14
4	Защита от замыкания на «землю» с действием на сигнал	шт.	15
5	Трансформатор напряжения измерительный 3-х фазный напр. до 11кВ	шт.	1
6	Вторичные цепи 3-х фазного трансформатора напряжения	шт.	1
7	Трансформаторы тока напряжением до 11 кВ	шт.	31
8	масляный напряжением до 11 кВ	шт.	15
9	Выключатель автоматический 3-х полюсной до 1кВ	шт.	15
10	Схема вторичной коммутации выключателя до 11 кВ.	схема	15
11	Настройка реле защиты и автоматики	комп.	15
12	Фазировка электрической линии свыше 1 кВ	фаз.	15
13	Испытание цепей вторичной коммутации	исп.	15
14	Испытание первичных обмоток измерительных трансформаторов	исп.	3
15	Испытание вторичных обмоток измерительных трансформаторов	исп.	6
16	Испытание коммутационных аппаратов до 35кВ	исп.	45
17	Фазировка электрической линии свыше 1 кВ	фаз.	15
18	Испытание силовых кабелей длиной до 500 м напряжением до 10 кВ	исп.	15
19	Трансформатор тока измерительный нулевой последовательности	шт	15
20	Разъединитель трехполюсный до 20 кВ	шт	16
21	Измерение токов утечки ограничителей напряжения	изм.	15
22	Испытание обмоток силовых трансформаторов	исп.	3
23	Измерение токов утечки ОПН	изм.	15
24	Снятие, обработка и анализ векторных диаграмм	1 диагр.	15
25	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром с к=1,3	лин	17
26	Проверка наличия металлической связи с контуром	100 точек	17
27	Испытание цепей вторичной коммутации ТСН-0,4кВ	исп.	3
28	Снятие характеристик коммутационных аппаратов временных	1 характ.	15
29	Снятие характеристик коммутационных аппаратов скоростных	1 характ.	15
30	Снятие характеристик блока питания оперативным током типа УКПК-380	шт.	2
31	Снятие характеристик блока питания оперативных цепей (шу, шс) ШОТ-220	шт	2

7. Требования к документации: