5.2.2. Принять и оплатить надлежащим образом оказанные Услуги в соответствии с требованиями Договора и приложений к нему.
5.2.3. Направлять Исполнителю уведомления об уплате в добровольном порядке сумм неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных Договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Исполнителем своих обязательств по Договору.
5.2.4. В случае неуплаты Исполнителем в добровольном порядке предусмотренных Договором сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.
5.2.5. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости оказанных Услуг Исполнителем Спецификации и Акту приемки оказанных услуг, вызвать полномочных представителей Исполнителя для представления разъяснений в отношении оказанных Услуг.
5.3. Исполнитель вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта приемки оказанных Услуг по Договору на основании представленных Исполнителем отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.3 Договора.
5.3.2. Требовать оплаты надлежащим образом оказанных и принятых Заказчиком Услуг в соответствии с пунктом 2.4 Договора.
5.3.3. Запрашивать имеющиеся в наличии у Заказчика документы, необходимые для оказания Услуг по Договору, а так же разъяснения и уточнения относительно предмета Договора.
5.3.4. Получать от Заказчика содействие при оказании Услуг в соответствии с условиями Договора.
5.4 Исполнитель обязан:
5.4.1. Своевременно, надлежащим образом оказать Услуги и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения Договора.
5.4.2. Обеспечивать соответствие результатов Услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим заданием и т. п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Исполнитель обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому требованию в течение всего срока исполнения Договора.
5.4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке Услуг и в течение гарантийного срока на установленное оборудование, за свой счет.
5.4.4. Обеспечить круглосуточное функционирование диспетчерской службы и обеспечить круглосуточную гарантированную возможность связи с диспетчером по телефону и по факсу.
5.4.5. Обеспечить специалистов, оказывающих Услуги по Договору инструментом, расходными материалами, комплектующими, спецодеждой и средствами индивидуальной защиты и прочим имуществом и оборудованием, необходимыми для оказания Услуг.
5.4.6. Нести в полном объеме ответственность за материальный ущерб, порчу имущества, находящегося на Объекте, возникшие в результате оказания Услуг по вине Исполнителя (соисполнителя), как то – повреждения кабельных линий, трубопроводов, электронных охранных систем и их отдельных элементов, стен, откосов, фасада, внутренней отделки объектов, порча имущества внутри Объекта и в местах общего пользования и проч., в том числе принадлежащие третьим лицам и возникшие в ходе оказания Услуг.
5.4.7. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением поставщика будет считаться адрес, указанный в Договоре.
5.4.8. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в рамках настоящего Договора.
5.4.9. Выделить от руководства ответственное лицо, уполномоченное решать организационные вопросы по выполнению условий договора.
В течение 10 дней со дня подписания договора организовать диспетчерскую службу и письменно известить об этом Заказчика с сообщением телефона для приема по телефону в течение времени с 8-30 до 19-30 часов ежедневно с понедельника по субботу включительно заявок на устранение неисправностей, обнаруженных Заказчиком.
5.4.10. На каждом объекте вести журнал учета выполнения работ.
5.4.11.В течение 1 месяца со дня подписания договора сформировать подменный фонд в соответствии с п. 10.2.2. Регламента и письменно известить об этом Заказчика.
5.4.12. Совместно с проектом Договора Заказчику представить:
5.4.12.1. - Лицензию, выданную Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, действие которой распространяется на весь срок исполнения Договора на виды деятельности:
- Монтаж, ремонт и обслуживание установок пожаротушения.
- Монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации.
- Монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.
5.4.12.2. – Подтверждение (в виде письма в адрес Заказчика) выполнения Исполнителем требований п.15. Регламента (см. приложение № 5).
5.4.12.2. - Подтверждение (в виде письма в адрес Заказчика) готовности в течение месяца со дня подписания контракта обеспечить выполнение требований п. 10.2.2. Регламента.
5.4.13. Контролировать сроки выполнения календарного графика и качество работ, выполняемых субподрядными организациями.
5.4.14. В случае повреждения при оказании услуг действующих на объектах инженерных коммуникаций восстановить поврежденные коммуникации за свой счет.
5.4.15. Приостановить оказание услуг в случае обнаружения не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на оказание услуг или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления оказания услуг.
5.4.16.Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.
5.5 Исполнитель гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора:
5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
5.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по настоящему Договору.
5.5.3. За последние два года не нарушал договорных обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам.
Статья 7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Заказчик несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае причинения ущерба имуществу Заказчика порядке, согласно в результате ненадлежащего выполнения Исполнителем принятых по настоящему Контракту обязательств, Исполнитель несет материальную ответственность в размере реального ущерба. Факт ущерба и виновная сторона устанавливаются комиссией, состоящей из полномочных представителей обеих Сторон, по итогам работы которой составляется акт. Сумма ущерба определяется путем проведения совместной инвентаризации и сравнения её результатов с данными бухгалтерского учета Заказчика на день обнаружения факта утраты, гибели или повреждения имущества.
7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке :
-10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
Сумма штрафа определяется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2001г. № 000 .
7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
- 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителеобязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
7.6.За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
