Договор № на оказание услуг по техническому обслуживанию комплексной системы безопасности на объектах (стр. 3 )

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену

7.10. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.11. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Исполнитель.

7.12. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов оказания услуг не в полном объеме и/или завышения их стоимости Исполнитель осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 10 (десяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления.

  Статья 8. Порядок расторжения Контракта

8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

по соглашению сторон;

в судебном порядке;

в одностороннем порядке в следующих случаях:

а) Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от исполнения контракта по инициативе Заказчика:

- Исполнитель не приступает к исполнению Контракта в срок, установленный Контрактом, или нарушает график оказания услуг, предусмотренный Контрактом более чем на два рабочих дня, или оказывает услугу так, что окончание ее к сроку, предусмотренному Контрактом, становится явно невозможно, либо в ходе оказания услуг стало очевидно, что они не будут оказаны надлежащим образом в установленный Контрактом срок.

- Если отступления в оказании услуг от условий Контракта или иные недостатки результата услуг в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.

- Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке, указанной в преамбуле настоящего Контракта, требованиям к участникам такой закупки, или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем по результатам проведения данной процедуры закупки.

- В случае, если Исполнитель отказывается от согласования новых условий Контракта при наступлении обстоятельств, указанных в п. 2.11. настоящего Контракта. 

б) Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от исполнения контракта по инициативе Исполнителя:

- Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг, допущенные по вине Заказчика, при условии своевременного доведения лимитов финансирования до Заказчика.

- Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от приемки оказанных услуг.

Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований  частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона .

Решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта направляется второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в статье 15 Контракта.

8.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:

8.2.1. При существенном нарушении Контракта Исполнителем. Существенным нарушением Контракта Исполнителем является:

невыполнение требований пункта 5.11 Технического задания;

невыполнение условий финансовых гарантий обеспечения Контракта, установленных конкурсной документацией;

несоблюдение Исполнителем требований, установленных пунктом 6.2 настоящего Контракта;

более трех нарушений, выявленных лицензирующим органом, в течение срока действия Контракта, ответственность за которые предусмотрена пунктом 4 статьи 20.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (оказание частных детективных или охранных услуг, либо не предусмотренных законом, либо с нарушением установленных законом требований).

8.2.2. Нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, предусмотренных Календарным планом, более чем на 2 (два) рабочих дня.

8.2.3. В случае приостановления действия лицензии на осуществление частной охранной деятельности или аннулирования лицензии в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.2.4. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Исполнителем на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле настоящего Контракта.

8.2.5. Установления факта предоставления недостоверной банковской гарантии.

8.2.6. Установления факта проведения ликвидации Исполнителя - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

8.2.7. Установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

8.2.8. Наличия у Исполнителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Исполнителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Исполнитель не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней  с даты его получения.

8.4. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

8.5. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем выполненных Исполнителем оказанных услуг.

  Статья 9. Обеспечение исполнения Договора

  Обеспечение не требуется.

Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы

       10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т. д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т. п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли  после заключения настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а так же которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

               10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы оказываемым услугам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения оказания услуг и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости услуг, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо расторгнуть настоящий Договора. Если обстоятельства указанные в п. 9.1 будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

                10.3. Если, по мнению Сторон, оказание услуг может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Статья 11. Порядок урегулирования споров

11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

11.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются в третейском суде – АНО «Третейский суд строительных организаций города» в соответствии с его регламентом (129090, ) или в Арбитражном суде города Москвы.

11.3. Стороны подтверждают, что неисполненное добровольно в срок решение АНО «Третейский суд строительных организаций города» третейского суда подлежит принудительному исполнению в установленном законодательством порядке.

11.4. Решение третейского суда является окончательным и обязательным для Сторон, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством

11.5. Стороны принимают все разумные меры для рассмотрения третейского спора в кратчайшие сроки. Ответчик подтверждает достаточность трёх календарных дней со дня извещения о дате, месте и времени слушания дела для надлежащей подготовки к заседанию и принятия участия в нём.

  11.6. До передачи спора на разрешение третейского или арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения.