счета по состоянию на 1 января 20 г.
В случае реорганизации или ликвидации Застройщика незамедлительно извещать Госкорпорацию «Роскосмос» о состоянии незавершенного строительством Объекта, в письменной форме и нести ответственность за достоверность этих сведений. В случае возбуждения дела о банкротстве в отношении поставщика (подрядчика, исполнителя), которой был предоставлен аванс, незамедлительно сообщать об этом в Госкорпорацию «Роскосмос» для обращения в Федеральную налоговую службу для ее участия в представлении в делах о банкротстве требований Российской Федерации по денежным обязательствам. Организовать ввод законченного строительством (реконструкцией) Объекта в эксплуатацию в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. Направить заверенную копию разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию в Госкорпорацию «Роскосмос» в течение 15 дней со дня его получения, но не позднее 3 месяцев со дня окончания работ по строительству (реконструкции) Объекта, определенного государственным контрактом.В случаях, когда в соответствии с подпунктом 3.3.22. настоящего Соглашения представлен отказ в выдаче разрешения на строительство (реконструкцию), Застройщик обязан организовать работу приемочной комиссии по приемке Объекта в эксплуатацию, принимать участие в ее работе, по окончании работы комиссии оформить акт приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (форма КС-14), направить один экземпляр акта Госкорпорации «Роскосмос» в течение 1 месяца со дня окончания работ по строительству (реконструкции) Объекта, определенного государственным контрактом.
По факту ввода Объекта в эксплуатацию представить акт о приеме - передаче здания (сооружения) по форме ОС-1а в Госкорпорацию «Роскосмос» в течение 15 дней со дня утверждения, но не позднее одного месяца со дня окончания работ по строительству (реконструкции) объекта, определенного государственным контрактом, поставить Объект на баланс.
Возвращать в установленном порядке в федеральный бюджет неиспользованный остаток перечисленных из федерального бюджета средств, в случае принятия решения о прекращении осуществления капитальных вложений за счет средств федерального бюджета, а также возвращать в федеральный бюджет средства, затребованные Госкорпорацией «Роскосмос» в соответствии с подпунктом 3.2.7. настоящего Соглашения.3.4. Застройщик вправе:
3.4.1. Привлекать в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для оказания услуг по осуществлению строительного контроля специализированные организации с оплатой затрат на это из собственных средств предприятия.
3.4.2. При необходимости в срок до 15 января и 15 мая текущего года представлять в Госкорпорацию «Роскосмос» предложения по внесению изменений в ФАИП с обосновывающими материалами в соответствии с Порядком внесения изменений в ФАИП, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.01.01 г. № 000 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 01.01.01 г. № 000 «Об утверждении правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы».
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В части, не предусмотренной настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами Госкорпорации «Роскосмос». Обо всех изменениях, имеющих значение для выполнения обязательств по настоящему Соглашению, Стороны незамедлительно извещают друг друга в письменной форме. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями Сторон. Госкорпорация «Роскосмос» не несет ответственность за сокращение объемов бюджетных инвестиций в результате внесения изменений в федеральное законодательство, а также принятых в установленном порядке решений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, иных уполномоченных органов, в том числе в случае сокращения бюджетных обязательств. В случае нарушения сроков завершения работ, указанных в Плане-графике, Застройщик уплачивает неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации действующей на день уплаты неустойки, от суммы переданных денежных средств за каждый день просрочки до даты фактического завершения работ. В случае нарушения Застройщиком сроков, установленных подпунктом 3.3.13. настоящего Соглашения, Застройщик обязан уплатить штраф в размере 1 % от суммы переданных денежных средств за каждый случай нарушения в течение 10 дней с момента предъявления соответствующего требования Госкорпорацией «Роскосмос». В случае нарушения Застройщиком обеспечения выполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Соглашения Госкорпорация «Роскосмос» вправе принять к руководителю Застройщика меры, предусмотренные Федеральным законом -ФЗ «О Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». В случае установления фактов нецелевого использования предоставленных бюджетных инвестиций по результатам проверок представляемых Застройщиком отчетов, проведенных в соответствии с подпунктом 3.2.4. настоящего Соглашения, Застройщик уплачивает штраф в размере суммы бюджетных инвестиций, использованной не по целевому назначению. Указанный штраф перечисляется в доход федерального бюджета. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Передача полномочий, предоставленных Застройщику по настоящему Соглашению, иному лицу без предварительно полученного письменного согласия Госкорпорации «Роскосмос» не допускается. Застройщик несет ответственность за соблюдение действующего законодательства Российской Федерации при осуществлении им своих полномочий согласно настоящему Соглашению.5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 20 года, в части уплаты штрафных санкций – до полного исполнения Сторонами обязательств, а в части выполнения обязанности по размещению в единой информационной системе отчетов об исполнении контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения – до выполнения указанной обязанности, но не более 3 месяцев после наступления сроков выполнения работ согласно плану-графику.
6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
При возникновении споров, в том числе вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами обязательств по Договору, соблюдение досудебного претензионного порядка является обязательным. Претензия должна содержать описание предполагаемого нарушения и соответствующее требование направляющей претензию Стороны. Претензия подлежит рассмотрению Стороной, получившей ее, в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения. Письменный ответ на претензию должен быть отправлен Стороне, направившей ее, до истечения указанного срока. В случае, если спор не урегулирован Сторонами в досудебном порядке, любая из Сторон сможет обратиться за его разрешением в Арбитражный суд г. Москвы.7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению в случае, если это неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Соглашения. К таким обстоятельствам относятся: наводнение, землетрясение, а также война, военные действия, или другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон. После прекращения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Соглашению продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия указанных обстоятельств.8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно по письменному соглашению Сторон. Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему Соглашению не допускается. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются следующие приложения:Приложение - Титульный список переходящего (или вновь начинаемого) объекта капитального строительства;
Приложение - План-график выполнения работ.
Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Настоящее Соглашение подписано в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Госкорпорация «Роскосмос»:Государственная корпорация по космической деятельности «Госкорпорация «Роскосмос»
Адрес: 129110, Москва, ул. Щепкина, 42, корпус 1, 2
ОКОГУ 4210014
ОКТМО 45379000000
Лицевой счет № 000 в Межрегиональном операционном управлении Федерального казначейства
Расчетный счет 40105810700000001901 в Операционном департаменте Банка России г. Москва 701
Застройщик: Федеральное государственное унитарное предприятие « »Адрес:
УФК по г. Москве,
ИНН
Банк
_/с
БИК
ПОДПИСИ СТОРОН
Госкорпорация «Роскосмос» | Застройщик |
Исполнительный директор по капитальному строительству | Генеральный директор Федерального государственного унитарного предприятия « » |
М. П. М. П.
Приложение к Соглашению
от «____» _______ 201_ года
№ __________________
План-график
выполнения работ по ______________________________________________________________ на 2016 год
(наименование объекта строительства (реконструкции), включенного в ФАИП)
№ п/п | Наименование работ | Ед. изме-рения | Количество | Сроки выполнения работ | Стоимость (руб., с НДС) | Примечание |
СМР | оборудования | прочие | итого | Ген. подрядная организация | ||
Строительно-монтажные работы | ||||||
Закупка и монтаж технологического оборудования | ||||||
Прочие затраты в том числе: | ||||||
3.1. | авторский надзор | |||||
3.2. | ПНР | |||||
ИТОГО | ||||||
В том числе за счет средств федерального бюджета | ||||||
В том числе за счет средств предприятия |
Исполнительный директор по капитальному строительству Госкорпорации «Роскосмос» | Генеральный директор Федерального государственного унитарного предприятия «» |
«___» __________201_ | «___» __________201_ |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |
