Государственный контракт № на закупку товара (стр. 3 )

7.5. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от Цены Контракта, в порядке, установленном пунктом  5 правил, утвержденными  Постановлением Правительства Российской Федерации .

7.6. В случае неисполнения или ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки.

7.7. В случае расторжения Контракта в связи с ненадлежащим выполнением Поставщиком своих обязательств, а также в одностороннем порядке в случае, указанном в п. 8.2 Контракта последний в течение 5 (пяти) банковских дней уплачивает Заказчику штраф в размере 30 (тридцать) процентов от суммы недопоставленного товара, предусмотренного Контрактом.

7.8. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.9. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.

7.10. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов недовыполнения поставки  и/или завышения их стоимости Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика

7.11. Поставщик в полном объеме за счет собственных средств возмещает ущерб, причиненный Заказчику, третьим лицам и их имуществу в результате выполнения поставки по контракту.

7.12. В случае причинения Поставщика при выполнении поставки повреждений и/или ущерба, оплата по Контракту производится Заказчиком после устранения Поставщиком указанных повреждений и/или ущерба.

7.13. Поставщик обязан устранить повреждения и/или  возместить ущерб в течение 5 (пяти) дней  с момента причинения повреждения или ущерба.

7.14. В случае не устранения Поставщиком повреждений и/или ущерба в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента причинения повреждения и/или ущерба, Поставщик оплачивает Заказчику неустойку в размере 1 (одного) процента от Цены Контракта за каждый день просрочки, начиная с 6 (шестого) дня неисполнения обязательства по устранению повреждений и/или ущерба до даты его фактического устранения.

Статья 8. Порядок расторжения Контракта

8.1. Настоящий Контракт, может быть, расторгнут:

8.1.1. По соглашению Сторон:

8.1.1.1 Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с  даты его получения.

8.1.1.2. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

8.1.1.3. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем поставленных Поставщиком товара.

8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке в соответствии ст. 95 Федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» отказаться  от исполнения  Контракта в  следующих случаях:

1. Если после заключения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупках требованиям к участникам закупки или  предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что  позволило ему стать победителем определения поставщика, в том числе: 

- установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных  Поставщиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле настоящего Контракта;

- установления  факта проведения ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании  Поставщика  банкротом и открытии в отношении  него конкурсного производства;

- установления  факта приостановления  деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской  Федерации об административных  правонарушениях;

2. Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для заказчика срок.

3. Осуществление поставок некомплектных товаров, если поставщик, получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами.

4. Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков поставки товаров, предусмотренных контрактом.

5. Если поставщик не приступает к исполнению контракта в срок, установленный контрактом, или осуществляет поставку так, что окончание ее к сроку, предусмотренному контрактом, становится явно невозможно, либо в ходе поставки стало очевидно, что она не будет оказана надлежащим образом в установленный контрактом срок.

6. Если отступления в поставке от условий контракта или иные недостатки результата поставки в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.

7. При не достижении сторонами согласия по новым условиям контракта, в случае предусмотренным п. 2.7 настоящего контракта.

8. Наличия у Поставщика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня  или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год,  размер который превышает 25%  (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период,  при условии, что Поставщик не обжалует наличие  указанной задолженности  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. В случае не устранения ущерба и/или повреждений, указанных в п. п. 7.11 и 7.12 в течение 30 дней с момента причинения повреждений и/или ущерба.

10. В случае выявления Заказчиком факта несоответствия объема и/или качества поставки товара смете расходов к Контракту.

11. По основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения договора поставки.

8.2.1. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Контракта направляется Поставщику заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в контракте, либо телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику.

При невозможности получения подтверждения получения Поставщиком уведомления об одностороннем отказе от исполнения контракта датой надлежащего уведомления является дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте информации об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика  об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.3. Сторона вправе обратится в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:

8.3.1. При существенном нарушении Контракта Поставщиком.

8.3.2.  Нарушения Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных Контрактом, более чем на 10 (десять) дней.

8.4.  Расторжение Контракта не освобождает Поставщика от оплаты неустойки (штрафа, пени) и возмещения причиненного ущерба и повреждений Заказчику, третьим лицам и их имуществу.

8.5. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем товаров, переданных Поставщиком.

8.6. Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований  частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона .

8.7. Решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта может быть направлено второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в статье 13 Контракта.

Статья 9.        Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т. д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т. п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а так же которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемой поставке нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения поставки и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости поставки, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Контракта, либо расторгнуть настоящий Контракт. Если обстоятельства указанные в п. 9.1 будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9.3. Если, по мнению Сторон, выполнение поставки может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.