Гражданско-правовой договор

Гражданско-правовой договор

Гражданско-правовой договор № _____

«___» ___________ 2019 г. г. Брянск

_________________________________________  в лице ________________________________, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем Поставщик, с одной стороны, и ГАУЗ «Брянский областной онкологический диспансер» в лице   главного врача , действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 01.01.2001 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках товаров, работ и услуг для нужд ГАУЗ «Брянский областной онкологический диспансер» (далее Положением о закупках) и на основании решения, принятого по результатам запроса котировок в электронной форме (Протокол № ___________ от «___» _____ 2019г.) заключили гражданско-правовой договор (далее Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

 1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику изделия медицинские из полиэтилена согласно прилагаемой спецификации (приложение №1,№2) (далее – товар), а Заказчик обязуется принять товар и обеспечить его оплату.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена договора составляет ___________ рублей и включает в себя: стоимость продукции, тары, упаковки и маркировки, расходы на погрузку, разгрузку, хранение, доставку до Заказчика, оплату всех видов налогов, пошлин и сборов, уплату обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, и иных расходов Поставщика, связанных с исполнением настоящего Договора.

2.2. Цена на весь срок действия договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, указанных в Положении о закупках.

2.3 Цена за единицу продукции устанавливается в российских рублях.

3. СРОКИ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка товара осуществляется в течение 2020 года пропорциональными частями согласно графику.

3.2. На момент подписания настоящего договора вышеуказанные сроки являются исходными для определения санкций в случае нарушения сроков.

4.УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА И ПОСТАВКИ

4.1. Передача товара осуществляется Поставщиком с предоставлением необходимых документов на каждую партию с указанием реквизитов доверенности на уполномоченное Заказчиком лицо.

4.2. Датой поставки, т.е. датой передачи Товара от Поставщика к Заказчику, считается дата подписания сторонами отгрузочных документов (накладных, актов сдачи-приемки и т.п.) или акта устранения недостатков (в случае не соответствия товара условиям договора).

4.3. Порядок приема-передачи Товара:

4.3.1. Прием Товара по наименованию, качеству и количеству производится Заказчиком путем его визуального осмотра по месту поставки, указанному в Спецификации, и иными необходимыми способами, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента поставки Товара.

4.3.2. При приеме-передаче Товара Заказчиком от Поставщика, последний передает надлежаще оформленные:

- счет-фактуру;

- товарную накладную и другие документы, необходимые для оприходования Товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- При поставке товара в графе накладной «основание поставки» обязательно прописывать номер и дату договора

- документы, предусмотренные пунктом 5.2. раздела 5 настоящего Договора.

В случае невыполнения Поставщиком условия о передаче названных документов, Заказчик вправе отказаться от приема Товара.

4.4. Поставка товара осуществляется г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 96

4.5. Оплата по договору осуществляется за счет средств: ОМС

4.6. Оплата купленного товара производится по безналичному расчету, в течение 30 дней с момента поставки товара.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА

5.1. Качество Товара, его потребительские свойства и функциональные характеристики должны полностью соответствовать заявке заказчика и предложению Поставщика по каждой позиции.

5.2. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям стандартов, санитарным и иным требованиям для данного товара в соответствии с действующим законодательством. На весь Товар Поставщика обязуется предоставить копии регистрационных удостоверений установленного российского образца, инструкцию по применению на русском языке. Вся продукция должна иметь соответствующую упаковку, маркировку и оформление: название товара, название предприятия - производителя, номер партии или код, дату изготовления и срок хранения или дату истечения срока годности, условия хранения до и после использования.

5.3. Товар упаковывается и маркируется в соответствии с ГОСТ, ТУ, технической (эксплуатационной) документацией завода-производителя. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения поставляемого товара.

5.4. Остаточный срок годности 80% на момент поставки

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору в соответствии с законодательством РФ.

6.2. В случае просрочки отпуска товара поставщик уплачивает пеню за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после истечения установленного договора срока исполнения обязательств, в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.

6.3. Товар принимается комиссией заказчика с привлечением, в случае необходимости, представителя поставщика. Существенными условиями нарушения договора являются изменение цены в период действия договора, за исключением случаев, оговоренных в Положении о закупке, нарушение сроков поставки, количества заявленного Товара, отсутствия необходимых сопроводительных документов или поставки Товара ненадлежащего качества.

7. ФОРС - МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение данного договора.

7.2. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств, должна известить об этом другую сторону в письменном виде в течение 10-ти рабочих дней с момента наступления таких обязательств.

7.3. Несвоевременное уведомление одной из сторон о наличии форс - мажорных обстоятельств (кроме случаев, когда такое уведомление оказалось невозможным по независящим от стороны причинам) или отсутствие документального подтверждения наличия такого обстоятельства, лишает права ссылаться на них в качестве причины неисполнения обязательств по настоящему договору.

8. АРБИТРАЖ

8.1. Споры и разногласия, возникающие из данного договора, которые не могут быть урегулированы путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Брянской области.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Дополнения и соглашения к настоящему Договору не должны противоречить Положение о закупках.

9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.

9.3. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действителен до его исполнения. Срок действия договора с момента его подписания по январь 2021 года с учетом отсрочки платежа.

9.4. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда в соответствии с законодательством РФ.

9.5. Расторжение договора допускается в одностороннем порядке если Поставщик нарушил существенные условия договора предусмотренные Положением о закупке.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик	Поставщик
ГАУЗ «Брянский областной онкологический диспансер»
Адрес: 241033, г. Брянск, пр-кт Ст. Димитрова,96 , КПП: 325701001, ОГРН: 1033265012330 ОКТМО 15701000 Получатель: Департамент финансов Брянской области (ГАУЗ «БООД» л/с: 32276Щ40190 Банк: Отделение по Брянской области ГУЦБ РФ по Центральному Федеральному округу Сокр. (Отделение Брянск г. Брянск) р/с: 40601810900013000002 БИК: 041501001
Главный врач ГАУЗ «БООД» _______________/А.И. Маклашов/ М. П.

Приложение к ГПД

№ _____ от «___» _____2019 г.

Спецификация

Закупка изделий медицинских из полиэтилена для нужд отделений на 2020 год для ГАУЗ «БООД».

№ п/п	Наименование поставляемого товара, характеристики товара, страна-производитель, страна происхождения РУ	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. руб.	Стоимость руб.

Итого: _____________.

Обязательные условия поставки: Поставляемый товар в ГАУЗ «БООД» должен сопровождаться следующим пакетом документов:

1.Паспорт производителя;

2.Руководство пользователя на русском языке;

3.Регистрационное удостоверение;

4.Товарная накладная – 2 экземпляра с указанием основания поставки: номер Договора, источник финансирования заказа.

5.Счет – фактура – 2 экземпляра с указанием основания поставки: номер Договора, источник финансирования заказа.

Заказчик:  Поставщик:

Гл. врач ______________/А.И. Маклашов/    __________________/____________/

  М.П.         М.П.

Приложение к ГПД

№ _____ от «___» _____2019 г.

График поставки

№ п/п	МНН и технические характеристики			КОЛИЧЕСТВО упаковка/ период поставки
январь	февраль	март	Апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1.	Фартук медицинский текстуированный из полиэтилена повышенной прочности толщина не менее 0,02мм, водонепроницаемый, нестерильный, размер (80?140см)±5см	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
2.	Фартук полимерный с ламинированной передней поверхностью, длина не менее 140см, плотность не менее 60г/м?, одноразовый, нестерильный	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
3	Фартук хирургический с ламинированной передней поверхностью, длина не менее 140см, плотность не менее 60г/м?, одноразовый, стерильный	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
4	Нарукавники ламинированные хирургические, на манжетах, одноразовые, нестерильные, плотность не менее 40г/м?	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
5	Нарукавники ламинированные хирургические, на манжетах, одноразовые, стерильные, плотность не менее 40г/м?	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
6	Клеенка полиэтиленовая компрессная (1,4-1,5 м х 100 м)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Заказчик:  Поставщик:

Гл. врач ______________/А.И. Маклашов/    __________________/____________/

  М.П. М.П.