Документация об аукционе в электронной форме (стр. 7 )

7.5.2. Вариант 1. Банковская гарантия:

Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в Перечень банков, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов, и соответствующих требованиям, установленным частями 1 и 1.1 статьи 45 Федерального закона -ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Перечень размещен на официальном сайте Министерства финансов РФ раздел «деятельность» подраздел «контрактная система». Банковские гарантии банков, не входящих в Перечень, Заказчиком не принимаются.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать:

1. сумму гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;
2. обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
3. обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
4. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;
5. банковская гарантия начинает своё действие со дня заключения договора, в обеспечение исполнения которого она выдана. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на 2 месяца;
6. отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его заключении;
7. право Заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Поставщиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, в размере цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных договором и оплаченных Заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения договора;
8. право Заказчика по передаче требования по банковской гарантии при перемене Заказчика с предварительным извещением об этом гаранта;
9. условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;
10. условие о том, что гарант обязан исполнить требование Заказчика об уплате сумм по банковской гарантии в срок не более 5-ти рабочих дней. При неисполнении гарантом требования Заказчика, последний имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта.

Банковская гарантия не должна содержать условия о предоставлении гаранту вместе с требованием об уплате сумм оригиналов либо копий документов, подтверждающих обращение Заказчика к Бенефициару по вопросу неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств по договору (претензий, писем) и доказательств их направления Бенефициару и получения им, или иных аналогичных документов, подтверждающих ведение претензионной работы.

Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения договора банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

7.5.3. Вариант 2. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения договора, должны быть перечислены в размере, установленном пунктом 7.5 настоящего договора на следующий счет:

Акционерное общество «Горторг»

р/счет 40702810200000108120 в Банк «КУБ» (АО) г. Магнитогорска

, корр. / счет 30101810700000000949

Наименование платежа – Обеспечение исполнения договора в соответствии с Протоколом подведения итогов электронного аукциона № _________.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

7.5.4. При надлежащем исполнении Поставщиком обязательств по настоящему договору денежные средства возвращаются Поставщику в течение 10 рабочих дней после того, как были подписаны документы, подтверждающие исполнение обязательств по договору.

7.5.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему договору Заказчик вправе удержать суммы начисленных санкций, сумм причиненного ущерба, из денежных сумм, перечисленных в счет обеспечения исполнения договора. В этом случае возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора, производится в срок не более 10 дней после удержания Заказчиком сумм начисленных санкций.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за каждый факт ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа составляет - 1000 (одна тысяча) рублей.

8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора , уменьшенной на сумму, пропорционально объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

8.4. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа составляет: 5 % от цены договора.

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, которые не имеют стоимостного выражения, размер штрафа составляет:

-1000 рублей, если цена договора не превышает 1 млн. рублей;

-3000 рублей, если цена договора 1 млн. рублей и более, но не превышает 3 млн. рублей;

-5000 рублей, если цена договора составляет 3 млн. рублей и более.

К фактам неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, не имеющих стоимостного выражения, относится в том числе нарушение срока представления документов на товар (счета, счета-фактуры) и/или нарушение срока представления скорректированных (исправленных) документов.

8.6. Заказчик вправе удержать начисленные суммы неустоек (пени, штрафов), а также суммы в возмещение ущерба, причиненного Заказчику вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по договору, из сумм, подлежащих выплате Поставщику. В этом случае сумма оплаты уменьшается Заказчиком после письменного уведомления Поставщика.

8.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием непреодолимой силы (форс-мажора), возникшей после заключения настоящего договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: землетрясение, наводнение, иные стихийные бедствия, забастовка и другие события, препятствующие полному или частичному исполнению обязательств по настоящему договору и не подлежащие разумному контролю Сторон.

9.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по договору.

9.3. Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются путем переговоров сторон.

10.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров сторон спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Челябинской области.

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Претензионный порядок обязателен. Срок ответа на претензию – 7 (семь) рабочих дней с даты получения претензии. Претензия направляется по почте заказным письмом по адресу Стороны, указанному в договоре, а также посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение подтверждения о его вручении.

11.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий договор считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе договора, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика и действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме и завершения взаиморасчетов по настоящему договору, но не позднее 31.05.2020 года, что не освобождает Поставщика от исполнения гарантийных обязательств.

11.2. Изменения к настоящему договору, предусмотренные действующим законодательством РФ, действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

11.3. Приложение к договору: 1. Спецификация.

12. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:	ПОСТАВЩИК:
АО «Горторг» Юридический адрес и почтовый адрес: 455025, Челябинская область, г. Магнитогорск, , 58-08-11 E-mail: [email protected] / р/счет 40702810200000108120 в Банк «КУБ» (АО) г. Магнитогорска кор/счет 30101810700000000949
_______________________________________	___________________________________
Генеральный директор АО «Горторг» Л.В. Скляр

Приложение
к договору
№ _______ от _______ 2019 г.

Спецификация

№ п/п	ОКПД2	Наименование товара, характеристика, нормативно-техническая документация	Наименование страны происхождения товара	Ед. изм.	Количество всего	Цена за единицу, рублей	Ставка НДС %	Сумма, рублей
1	10.51.40.120	Сыр полутвердый Сыр полутвердый мдж 45 % ГОСТ __________.Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013), Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011), Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011).		кг	15 800,00
Итого по договору, рублей

Подписи сторон:

_______________________________________	___________________________________
Генеральный директор АО «Горторг» Л.В. Скляр