3.12. Поставщик обеспечивает ежегодно, не позднее 1 декабря, предоставление Покупателю информации о подтверждении статуса субъектов малого и среднего предпринимательства для контрагентов, с которыми у Поставщика действуют договоры поставки 1-го уровня, если таковые имеются.
3.13. В случае, если Поставщик на момент заключения договора с АО «РЖДстрой» является субъектом малого и среднего предпринимательства, Поставщик обязуется предоставить Покупателю информационную справку, содержащую следующие сведения: данные контрагента, данные о средней численности работников субъекта малого и среднего предпринимательства за предшествующий календарный год; выручки от реализации товаров или балансовой стоимости активов субъекта малого и среднего предпринимательства (остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год (без НДС); суммарной доли участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) субъекта малого и среднего предпринимательства; суммарной доли участия одного или нескольких юридических, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале субъекта малого и среднего предпринимательства.
- Качество, гарантии качества Материалов
4.1. Качество поставляемых Материалов должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ на соответствующий вид продукции, в случае обязательной сертификации иметь сертификаты качества и сертификаты соответствия.
4.2. Поставщик обязан обеспечить наличие систем управления качеством в соответствии с международным стандартом ИСО серий 9001-2000.
4.3. В случае поставки Материалов ненадлежащего качества, Покупатель вправе предъявить к Поставщику требования, предусмотренные ст. 475 ГК РФ.
4.4. Гарантийный срок использования поставляемых Материалов устанавливается в соответствии с ГОСТ, ТУ на соответствующий вид Материалов и гарантией, предоставляемой производителем поставляемых Материалов.
- Тара, упаковка и маркировка Материалов
5.1. Тара является не возвратной.
5.2.Упаковка и маркировка Материалов должна соответствовать требованиям ТУ.
5.3. В случае обнаружения Покупателем Материалов в ненадлежащей таре и упаковке он имеет право требовать от Поставщика замены поставленных Материалов.
5.4. Поставленные Материалы должны иметь следующие сопроводительные документы:
- Сертификат качества (в случае обязательной сертификации) - 1 экземпляр;
- Упаковочный лист-1 экземпляр;
- Сертификат происхождения товара - 1 экземпляр (предоставляется по требованию Покупателя).
5.5. В случае отсутствия документов, указанных в п. 5.4. настоящего Договора, Покупатель имеет право отказаться от принятия Материалов.
- Порядок изменения и расторжения Договора
6.1. Каждая из договаривающихся Сторон может в одностороннем порядке отказаться от выполнения условий Договора (расторгнуть Договор) только в случае существенного нарушения его условий одной из Сторон Договора.
6.2. Под существенными нарушениями условий настоящего Договора, в соответствии с пунктом 1 ст. 523 Гражданского кодекса РФ, Стороны подразумевают:
- поставку материалов ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;
- неоднократное нарушение сроков поставки материалов (отдельных партий материалов);
- однократное нарушение срока поставки материалов (отдельной партии материалов) на срок более 30 календарных дней от запланированных сроков поставки.
- неоднократного нарушения сроков оплаты материалов Покупателем.
- неисполнения либо просрочки исполнения Поставщиком обязанности по предоставлению Покупателю информации обо всех изменениях, произведенных после заключения настоящего договора в составе владельцев (участников, акционеров) юридического лица – Поставщика, включая конечных бенефициаров, а также в его исполнительном органе не позднее чем через 5 календарных дней после таких изменений и в порядке, установленном настоящим договором;
- неисполнение, просрочку либо нарушение порядка исполнения Поставщиком обязанности по предоставлению Покупателю иных информации и сведений, предусмотренных настоящим Договором;
- изменение условий договоров поставки 1-го уровня, предусмотренных информационной справкой, содержащей сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства, с которыми Поставщик планировал заключить или заключил договоры поставки 1-го уровня;
6.3. Настоящий Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с момента доставки в адрес одной из Сторон письменного уведомления его контрагента о расторжении договора, или с иной даты, указанной в данном уведомлении, но не ранее даты его доставки. Уведомление считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило контрагенту, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или контрагент не ознакомился с ним.
6.4. Расторжение Договора по инициативе Покупателя не освобождает Поставщика от выполнения своих обязательств в пределах, оплаченных по настоящему Договору денежных сумм, при этом Покупатель по своей инициативе может отказать Поставщику в принятии исполнения данного обязательства и потребовать возврата излишне уплаченных денежных сумм.
6.5. Прекращение или окончание действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место в период действия Договора.
- Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
7.1. В случае наступления обстоятельств, которые Стороны при заключении Договора не могли предвидеть, возникшие помимо их воли и препятствующие выполнению условий настоящего Договора (непреодолимая сила), выполнение каждого из затронутых непреодолимой силой условий по настоящему Договору откладывается на время действия данных обстоятельств.
7.2. Обстоятельствами непреодолимой силы в смысле данного положения считаются, в частности, войны, гражданские, прочие военные действия, торговые эмбарго, забастовки (кроме забастовок работников Сторон), наводнения, пожары, землетрясения и прочие стихийные бедствия, а также правовые акты государственной власти и административных органов.
7.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, должна незамедлительно (в течение 7 календарных дней) уведомить другую сторону в письменном виде о наступлении данных обстоятельств.
7.4. Если Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнять свои обязательства в результате действия форс-мажорных обстоятельств, не уведомляет другую Сторону в срок, указанный в п. 7.3 настоящего Договора, о наступлении данных обстоятельств, то она не может ссылаться на положения, указанные в п. 7.1. настоящего Договора.
- Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Убытки, включая упущенную выгоду, возникшие у Сторон в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора, относятся на ответственную Сторону сверх выплаты ею штрафов (неустоек) и процентов.
8.2. В случае просрочки оплаты, установленного п.2.4. настоящего Договора, Поставщик вправе начислить Покупателю неустойку в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки.
8.3. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки, указанных в Заявке, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,3% от стоимости не поставленного/недопоставленного в срок Товара за каждый календарный день.
8.4. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательства, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
- Порядок разрешения споров
9.1.Любые споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением условий настоящего Договора, урегулируются путем переговоров между Сторонами.
9.2. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов между Сторонами, споры разрешаются Арбитражном суде г. Ярославля в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
9.3. Применение любой меры ответственности, предусмотренной настоящим Договором, равно как и действующим законодательством Российской Федерации, распространяющимся на отношения, регулируемые настоящим Договором, должно сопровождаться направлением претензии (уведомления) с указанием в ней характера нарушения и расчёта суммы ущерба (неустойки, иных санкций).
- Антикоррупционная оговорка
10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.
10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 10.1. настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.
Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пункта 10.1. настоящего раздела: тел: (___) __________, официальный сайт/почта __________.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 |
