Приложение 5

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Федерального дорожного агентства

от « » 20__ г. № __

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого конкурса на право заключения государственных контрактов на выполнение работ по реализации Плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

Федерального дорожного агентства на гг. по подпрограмме «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России ( годы)»

Москва 2011 г.

1	Требования к содержанию и форме, составу и оформлению заявки на участие в конкурсе в том числе к заявке, подаваемой в форме электронного документа	3
2	Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, их количественных и качественных характеристик	5
3	Место, условия и сроки выполнения работ	7
4	Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота	9
5	Форма, сроки и порядок оплаты работ.	11
6	Источник финансирования заказа	11
7	Порядок формирования цены контракта (цены лота	12
8	Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками	12
9	Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренный контрактом объем работ	12
10	Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.	13
11	Требования к участникам размещения заказа	14
12	Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки	15
13	Формы, порядок, дата начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации	15
14	Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов заявок на участие в конкурсе	16
15	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе. .	17
16	Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе	17
17	Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе	18
18	Порядок расчета итоговой цены контракта (этапов исполнения контракта)	20
19	Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств	20
20	Размер обеспечения исполнения государственного контракта, срок и порядок его представления. .	21
21	Срок со дня размещения на официальном сайте Российской Федерации протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в течение которого победитель конкурса должен подписать государственный контракт	23
	Приложение : Общие сведения (Ф-1,Ф-2) Форма договора залога (Ф-3) Форма договора поручительства (Ф-4) Форма банковской гарантии (Ф-5)	24-33
	Приложение : Конкурсное предложение	34-35
	Приложение : Технические задания по лотам №№ 1-22 (Приложение 3.1-3.22)	36-116
	Приложение : Проекты государственных контрактов по лотам №№ 1-22 (Приложение 4.1-4.22)	1

1. Требования к содержанию и форме, составу и оформлению заявки на участие в конкурсе, в том числе к заявке, подаваемой в форме электронного документа

1.1. Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие сведения и документы об участнике размещения заказа:

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

1.1.1 наименование организации, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона. Сведения могут быть представлены по рекомендуемым формам Ф-1 – Ф-2 (Приложение 1 к конкурсной документации);

1.1.2 полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

1.1.3 документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

1.1.4. копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

1.1.5. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой.

1.1.6. документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

1.1.6.1. документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения);

1.1.6.2. копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ являющихся предметом конкурса, если такие требования установлены.

1.2. предложение о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения государственного контракта, включая:

- конкурсное предложение, составленное по форме приложения 2 к конкурсной документации;

Требования к описанию участниками размещения заказа предложения о качестве работ изложены в разделе 2 настоящей конкурсной документации.

1.3. В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в подпунктах «2» - «4» пункта 11.1 настоящей конкурсной документации.

1.4. Участникам размещения заказа рекомендуется представлять в составе заявки почтовые адреса:

- налоговой инспекции;

- службы судебных приставов.

1.5. Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе документов и сведений.

1.6. Все документы заявки должны быть подписаны лицом, имеющим соответствующие полномочия (кроме выписки из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенной копии такой выписки (для юридического лица), выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенной копии такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица)). Оригиналы документов представляются в напечатанном виде со всеми необходимыми подписями и печатями

1.7. Участник размещения заказа запечатывает заявку в конверт или пакеты (далее – «конверт»). Конверт (пакет) запечатывается во внешний конверт.

На внешнем конверте должно быть указано:

- адрес заказчика;

- наименование конкурса.

Участник вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (физического лица).

1.8. Если конверт не запечатан и на нем не указано наименование конкурса (лота), заказчик обязан отказать в приеме такого конверта.

1.9. Заявка (все документы, имеющие к ней отношение) должны быть составлены на русском языке.

Входящие в заявку на участие в конкурсе документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык.

На входящих в заявку на участие в конкурсе документах, выданных компетентным органом другого государства для использования на территории Российской Федерации, должен быть проставлен апостиль (удостоверительная надпись), который удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которым скреплен этот документ.

2. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, их количественных и качественных характеристик

2.1. Участник размещения заказа описывает выполняемые работы, их количественные и качественные характеристики в Пояснительной записке в соответствии с Техническим заданием по каждому лоту соответственно.

Лот № 1: Исследование аэродинамических характеристик типовых сечений пролетных строений мостов (Приложение .1 к прилагаемой конкурсной документации).

Лот № 2: Разработка ОДМ «Методика расчета армированных цементобетонных покрытий дорог и аэродромов на укрепленных основаниях» (Приложение .2 к прилагаемой конкурсной документации).

Лот № 3: Исследование хода реализации в годах подпрограммы «Автомобильные дороги» Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России ( годы)» с подготовкой обоснований по уточнению этапов осуществления ее мероприятий (Приложение .3 к прилагаемой конкурсной документации).

Лот № 4: Разработка ОДМ «Методические рекомендации по приготовлению и применению асфальтобетонной смеси с использованием переработанного асфальтобетона». (Приложение .4 к прилагаемой конкурсной документации).

Лот № 5: Исследование работы и свойств конструктивных слоёв дорожной одежды, устроенных из материалов, полученных в результате фрагментации цементобетонного покрытия (Приложение .5 к прилагаемой конкурсной документации).

Лот № 6: Разработка проекта национального стандарта ГОСТ Р «Классификация, термины и определения геосинтетических материалов, применяемых в дорожном хозяйстве». (Приложение .6 к прилагаемой конкурсной документации).

Лот № 7: Разработка проекта национального стандарта ГОСТ Р «Геосинтетические материалы для армирования асфальтобетонных слоев дорожной одежды. Технические требования» (Приложение .7 к прилагаемой конкурсной документации).

Лот № 8: Разработка комплекса проектов национальных стандартов ГОСТ Р, устанавливающих методы испытаний геосинтетических материалов в дорожном хозяйстве (Приложение .8 к прилагаемой конкурсной документации).

Лот № 9: Разработка проекта национального стандарта ГОСТ Р «Битумно-полимерные рулонные материалы для гидроизоляции мостовых сооружений. Технические требования» (Приложение .9 к прилагаемой конкурсной документации).

Лот № 10: Разработка комплекса проектов национальных стандартов ГОСТ Р, устанавливающих методы испытаний битумно-полимерных рулонных материалов для гидроизоляции мостовых сооружений (Приложение .10 к прилагаемой конкурсной документации).

Лот № 11: Разработка ОДМ "Методические рекомендации по проектированию кольцевых пересечений при строительстве и реконструкции автомобильных дорог" (Приложение .11 к прилагаемой конкурсной документации).

Лот № 12: Разработка ОДМ «Методические рекомендации по устройству сварных соединений в толстолистовых мостовых конструкциях» (Приложение .12 к прилагаемой конкурсной документации).

Лот № 13: Разработка ОДМ «Строительство дорожных конструкций из органоминеральных смесей в I дорожно-климатической зоне» (Приложение .13 к прилагаемой конкурсной документации).

Лот № 14: Разработка ОДМ «Методические рекомендации по усилению конструктивных элементов автомобильных дорог пространственными георешетками (геосотами)» (Приложение .14 к прилагаемой конкурсной документации).

Лот № 15: Разработка ОДМ «Методические рекомендации по технической диагностике автодорожных тоннелей» (Приложение .15 к прилагаемой конкурсной документации).

Лот № 16: Разработка ОДМ «Методические рекомендации по классификации работ по содержанию и эксплуатации информационно-коммуникационных систем в дорожной отрасли и определению сметной стоимости содержания и эксплуатации информационно-коммуникационных систем в дорожной отрасли». (Приложение .16 к прилагаемой конкурсной документации).

Лот № 17: Разработка ОДМ «Методические рекомендации по применению золы-уноса и золошлаковых смесей от сжигания угля на тепловых электростанциях в дорожном строительстве» (Приложение .17 к прилагаемой конкурсной документации).

Лот № 18: Разработка ОДМ «Классификация стабилизаторов грунтов в дорожном строительстве» (Приложение .18 к прилагаемой конкурсной документации).

Лот № 19: Разработка ОДМ «Методика оценки влияния дорожных условий на аварийность на автомобильных дорогах федерального значения для планирования мероприятий по повышению безопасности дорожного движения» (Приложение .19 к прилагаемой конкурсной документации).

Лот № 20: Разработка ГОСТ Р «Технические средства организации дорожного движения. Дорожные знаки и табло с переменной информацией. Общие технические требования. Правила применения» (Приложение .20 к прилагаемой конкурсной документации).

Лот № 21: Оценка эффективности проводимых мероприятий по безопасности дорожного движения на основе анализа дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах федерального значения за 2006 – 2010 гг. (Приложение .21 к прилагаемой конкурсной документации).

Лот № 22: Корректировка нормативов денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения с учетом внедрения современных технологий и материалов в сфере дорожного хозяйства (Приложение .22 к прилагаемой конкурсной документации).

2.2. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям Технического задания.

3. Место, условия и сроки выполнения работ

3.1. Место выполнения работ: территория Российской Федерации.

3.2. Условия выполнения работ: в соответствии с государственным контрактом (проект по каждому лоту соответственно прилагается).

3.3. Сроки выполнения работ:

Лот № 1: Исследование аэродинамических характеристик типовых сечений пролетных строений мостов

Работы должны быть выполнены в срок: начало - с момента заключения государственного контракта, окончание - 28.06.2013 г., в том числе: окончание в 2011 году – 31.08.2011 г., окончание в 2012 году - 01.11.2012 г.

Лот № 2: Разработка ОДМ «Методика расчета армированных цементобетонных покрытий дорог и аэродромов на укрепленных основаниях»

Работы должны быть выполнены в срок: начало - с момента заключения государственного контракта, окончание - 20.02.2012 г., в том числе: окончание в 2011 году – 15.11.2011 г.

Работы должны быть выполнены в срок: начало - с момента заключения государственного контракта, окончание - 15.11.2012 г., в том числе: окончание в 2011 году – 15.11.2011 г.

Лот № 4: Разработка ОДМ «Методические рекомендации по приготовлению и применению асфальтобетонной смеси с использованием переработанного асфальтобетона».

Работы должны быть выполнены в срок: начало - с момента заключения государственного контракта, окончание - 30.07.2012 г., в том числе: окончание в 2011 году – 15.10.2011 г.

Работы должны быть выполнены в срок: начало - с момента заключения государственного контракта, окончание - 30.10.2012 г., в том числе: окончание в 2011 году – 15.11.2011 г.

Лот № 6: Разработка проекта национального стандарта ГОСТ Р «Классификация, термины и определения геосинтетических материалов, применяемых в дорожном хозяйстве».

Работы должны быть выполнены в срок: начало - с момента заключения государственного контракта, окончание - 30.09.2011 г.

Лот № 8: Разработка комплекса проектов национальных стандартов ГОСТ Р, устанавливающих методы испытаний геосинтетических материалов в дорожном хозяйстве

Работы должны быть выполнены в срок: начало - с момента заключения государственного контракта, окончание - 30.10.2011 г.

Лот № 9: Разработка проекта национального стандарта ГОСТ Р «Битумно-полимерные рулонные материалы для гидроизоляции мостовых сооружений. Технические требования»

Работы должны быть выполнены в срок: начало - с момента заключения государственного контракта, окончание – 31.10.2011 г.

Лот № 11: Разработка ОДМ "Методические рекомендации по проектированию кольцевых пересечений при строительстве и реконструкции автомобильных дорог"

Работы должны быть выполнены в срок: начало - с момента заключения государственного контракта, окончание – 15.10.2012 г., в том числе: окончание в 2011 году – 10.10.2011 г.

Лот № 12: Разработка ОДМ «Методические рекомендации по устройству сварных соединений в толстолистовых мостовых конструкциях»

Работы должны быть выполнены в срок: начало - с момента заключения государственного контракта, окончание – 25.07.2012 г., в том числе: окончание в 2011 году – 31.08.2011 г.

Лот № 13: Разработка ОДМ «Строительство дорожных конструкций из органоминеральных смесей в I дорожно-климатической зоне».

Работы должны быть выполнены в срок: начало - с момента заключения государственного контракта, окончание – 15.11.2012 г., в том числе: окончание в 2011 году – 15.11.2011 г.

Лот № 14: Разработка ОДМ «Методические рекомендации по усилению конструктивных элементов автомобильных дорог пространственными георешетками (геосотами)»

Работы должны быть выполнены в срок: начало - с момента заключения государственного контракта, окончание – 25.09.2012 г., в том числе: окончание в 2011 году – 15.08.2011 г.

Лот № 15: Разработка ОДМ «Методические рекомендации по технической диагностике автодорожных тоннелей»

Работы должны быть выполнены в срок: начало - с момента заключения государственного контракта, окончание - 15.09.2012 г., в том числе: окончание в 2011 году – 15.10.2011 г.

Работы должны быть выполнены в срок: начало - с момента заключения государственного контракта, окончание – 01.10.2012 г., в том числе: окончание в 2011 году – 31.08.2011 г.

Работы должны быть выполнены в срок: начало - с момента заключения государственного контракта, окончание – 30.09.2012 г., в том числе: окончание в 2011 году – 31.10.2011 г.

Лот № 18: Разработка ОДМ «Классификация стабилизаторов грунтов в дорожном строительстве»

Работы должны быть выполнены в срок: начало - с момента заключения государственного контракта, окончание – 15.10.2011 г.

Работы должны быть выполнены в срок: начало - с момента заключения государственного контракта, окончание – 30.10.2012 г., в том числе: окончание в 2011 году – 30.09.2011 г.

Работы должны быть выполнены в срок: начало - с момента заключения государственного контракта, окончание – 01.11.2011 г.

4. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)

Лот № 1: Исследование аэродинамических характеристик типовых сечений пролетных строений мостов

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет 4 600,0 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году – 1 800,0 тыс. рублей, в 2012 году – 2 100,0 тыс. рублей, в 2013 году – 700,0 тыс. рублей. НДС не облагается.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет 3 500,0 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году – 3 000,0 тыс. рублей, в 2012 году – 500,0 тыс. рублей. НДС не облагается.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет 8 000,0 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году – 4 000,0 тыс. рублей, в 2012 году – 4 000,0 тыс. рублей. НДС не облагается.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет 6 000,0 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году – 3 000,0 тыс. рублей, в 2012 году – 3 000,0 тыс. рублей. НДС не облагается.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет 6 000,0 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году – 4 000,0 тыс. рублей, в 2012 году – 2 000,0 тыс. рублей. НДС не облагается.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет 2 500,0 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году – 2 500,0 тыс. рублей. НДС не облагается.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет 7 000,0 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году – 7 000,0 тыс. рублей. НДС не облагается.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет 3 000,0 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году – 3 000,0 тыс. рублей. НДС не облагается.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет,0 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году –,0 тыс. рублей. НДС не облагается.

Лот № 11: Разработка ОДМ "Методические рекомендаций по проектированию кольцевых пересечений при строительстве и реконструкции автомобильных дорог"

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет 5 000,0 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году – 2 000,0 тыс. рублей, в 2012 году – 3 000,0 тыс. рублей. НДС не облагается.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет 3 000,0 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году – 1 000,0 тыс. рублей, в 2012 году – 2 000,0 тыс. рублей. НДС не облагается.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет 3 000,0 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году – 2 000,0 тыс. рублей, в 2012 году – 1 000,0 тыс. рублей. НДС не облагается.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет 4 000,0 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году – 2 000,0 тыс. рублей, в 2012 году – 2 000,0 тыс. рублей. НДС не облагается.

Лот № 15: Разработка ОДМ «Методические рекомендации по технической диагностике автодорожных тоннелей»

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет 5 600,0 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году – 3 600,0 тыс. рублей, в 2012 году – 2 000,0 тыс. рублей. НДС не облагается.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет 2 800,0 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году – 2 000,0 тыс. рублей, в 2012 году – 800,0 тыс. рублей.. НДС не облагается.

Лот № 18: Разработка ОДМ «Классификация стабилизаторов грунтов в дорожном строительстве»

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет 3 500,0 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году – 3 500,0 тыс. рублей. НДС не облагается.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет 8 200,0 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году – 4 500,0 тыс. рублей, в 2012 году – 3 700,0 тыс. рублей.. НДС не облагается.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет 5 200,0 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году – 2 600,0 тыс. рублей, в 2012 году – 2 600,0 тыс. рублей.. НДС не облагается.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет 5 000,0 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году – 5 000,0 тыс. рублей. НДС не облагается.

5 Форма, сроки и порядок оплаты работ

5.1. Оплата осуществляется в безналичной форме, поэтапно, в порядке, определенном государственным контрактом (проекты прилагаются в отношении каждого лота) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств.

5.2. Лимиты бюджетных обязательств определяются в соответствии с федеральным законом «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».

6 Источник финансирования заказа

6.1. Средства федерального бюджета, предусмотренные на финансирование НИОКР в 2011 году - подпрограмма “Автомобильные дороги” Федеральной целевой программы “Развитие транспортной системы России ( гг.)”: раздел 04 «Национальная экономика», подраздел 09 «Дорожное хозяйство (дорожный фонд)», целевая статья 1008103 «Подпрограмма «Автомобильные дороги», вид расходов 015 «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», код операции сектора государственного управления 226 «Прочие работы, услуги», в 2012 году - подпрограмма “Автомобильные дороги” Федеральной целевой программы “Развитие транспортной системы России ( гг.)”: раздел 04 «Национальная экономика», подраздел 09 «Дорожное хозяйство (дорожный фонд)», целевая статья 1008103 Подпрограмма «Автомобильные дороги», вид расходов 015 «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», код операции сектора государственного управления 226 «Прочие работы, услуги», в 2013 году - подпрограмма “Автомобильные дороги” Федеральной целевой программы “Развитие транспортной системы России ( гг.)”: раздел 04 «Национальная экономика», подраздел 09 «Дорожное хозяйство (дорожный фонд)», целевая статья 1008103 Подпрограмма «Автомобильные дороги», вид расходов 015 «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», код операции сектора государственного управления 226 «Прочие работы, услуги».

7 Порядок формирования цены контракта (цены лота)

7.1. Цена государственного контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев указанных в разделе 9 настоящей Конкурсной документации и предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.2. Цена государственного контракта определяется на весь период выполнения работ по государственному контракту исходя из их цены в течение соответствующих лет планируемого периода исполнения контракта.

7.3. Условия государственного контракта распространяются на весь объем работ по лоту.

7.4. Виды и объемы работ указаны в Техническом задании (Приложение 3.1 – 3.22 к конкурсной документации) по лотам.

Участник размещения заказа при составлении Конкурсной заявки не имеет права самостоятельно изменять виды и объемы работ. Любое такое изменение будет расцениваться как невыполнение условий Конкурсной документации.

7.5. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

8 Сведения о валюте, используемой для формирования

цены контракта и расчетов с подрядчиками

8.1. Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками – российский рубль.

8.2. Применяется официальный курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации на день размещения на официальном сайте Российской Федерации извещения о проведении конкурса.

9 Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренный контрактом объем работ

9.1. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на 10 % предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом.

9.2. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на 10 % такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

10 Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе

10.1. Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.

10.2. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого лота. В случае отправления заявки на участие в конкурсе посредством почтовой связи, участник размещения заказа самостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки заказчику с соблюдением необходимых сроков.

10.3. Полученные после окончания приема заявок на участие в конкурсе заявки на участие в конкурсе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

10.4. Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе документов и сведений.

10.5. Все документы заявки должны быть подписаны лицом, имеющим соответствующие полномочия (кроме выписки из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенной копии такой выписки (для юридического лица), выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенной копии такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица). Оригиналы документов представляются в напечатанном виде со всеми необходимыми подписями и печатями.

10.6. Участник размещения заказа запечатывает Заявку в конверт или пакет (далее - "конверт"). Конверт запечатывается во внешний конверт.

На таком конверте указывается следующее:

- «На конкурс Федерального дорожного агентства»;

- «Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение работ по реализации Плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального дорожного агентства на гг. по подпрограмме «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России ( годы)» Лот № ___ _______ _______________ (номер лота, наименование лота в соответствии с Извещением о проведении конкурса)»;

- «не вскрывать до …» (указать дату и время вскрытия конвертов с заявками, установленные в Извещении о проведении конкурса).

Участник вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

10.7. Если конверт не запечатан и на нем не указаны наименование конкурса и лота, заказчик обязан отказать в приеме такого конверта.

10.8. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируются заказчиком в Журнале регистрации заявок. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требования предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

10.9. Конкурсная комиссия проверяет сохранность внешнего конверта перед вскрытием. Официальные представители Участников, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.

10.10. Срок поступления Заявки определяется по дате и времени её регистрации.

10.11. Заявки принимаются с «19» февраля 2011 г. (с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, по пятницам и в предпраздничные дни до 16 часов 45 минут, перерыв на обед с 12 часов 15 минут до 13 часов 00 минут) и до 9 часов 30 минут «23» марта_ 2011 г. в письменной форме на бумажном носителе , или в форме электронного документа, с учетом соблюдения требований Федерального закона «Об электронной цифровой подписи» от 01.01.2001 , на адрес электронной почты.

При получении заявки, поданной в форме электронного документа, Заказчик обязан подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.

10.12. Конкурсная комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки, которые не представляют собой существенного отклонения.

10.13. Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

11 Требования к участникам размещения заказа

11.1. К участнику размещения заказа устанавливаются следующие обязательные требования:

1) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ являющихся предметом конкурса;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято;

5) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 01.01.01 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

11.2. Заказчик проверяет участников размещения заказа на соответствие требованию, указанному в подпункте 5 пункта 11.1, а также вправе проверять соответствие участника размещения заказа требованиям, указанным в подпунктах 2-4 пункта 11.1 настоящего раздела.

12 Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки

12.1 Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками в соответствии с п. 14.1 настоящей конкурсной документации.

Изменение в Конкурсную заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с разделом 10 настоящей конкурсной документации. Конверты дополнительно маркируются словом «ИЗМЕНЕНИЕ».

12.2 Уведомление об отзыве Конкурсной заявки является основанием для незамедлительного возвращения Участнику нераспечатанной Конкурсной заявки.

Регистрация изменений, уведомлений об отзыве Конкурсной заявки производится в том же порядке, что и регистрация Заявки.

13 Формы, порядок, дата начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации

13.1 Конкурсная документация предоставляется бесплатно в письменной форме (Техническое задание на выполнение работ представляется в составе конкурсной документации как на бумажном, так и на магнитном носителе в формате word) в течение 2-х рабочих дней со дня получения соответствующего письменного заявления заинтересованного лица.

13.2 Конкурсная документация может быть получена по рабочим дням (с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, по пятницам и в предпраздничные дни до 16 часов 45 минут, перерыв на обед с 12 часов 15 минут до 13 часов 00 минут). Контактный телефон/, (4

13.3 Конкурсная документация размещена в форме электронного документа на официальном сайте www. *****.

13.4 Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В запросе о разъяснении положений конкурсной документации участнику размещения заказа следует указать почтовый адрес, по которому Заказчиком будут направлены разъяснения положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснение положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

Разъяснения положений конкурсной документации предоставляются с «19»_февраля 2011 г. и до «18» марта 2011 г.

13.5 Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника конкурса вправе принять решение о внесении изменений в Конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в Конкурсную документацию такие изменения размещаются заказчиком в порядке, установленном для размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена Конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в Конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

14 Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов заявок на участие в конкурсе

14.1 Вскрытие конвертов с заявками состоится на заседании Конкурсной комиссии публично в _9_ часов _30_ минут «23» марта 2011 г. , зал коллегии Росавтодора.

Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Порядок обеспечения присутствия участников размещения заказа (их уполномоченных представителей) на вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе:

В здании Федерального дорожного агентства действует пропускной режим. Для прохода в здание участник размещения заказа должен заблаговременно уведомить заказчика (по телефону, факсом или по эл. почте) о лице (фамилия, имя, отчество), которое будет присутствовать на вскрытии конвертов для подачи сведений в бюро пропусков. Пропуск оформляется при наличии действующего паспорта либо заменяющего его документа.

Уполномоченные представители участников размещения заказа, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе должны предоставить доверенность (в случае необходимости), выданную от имени участника размещения заказа и документ, удостоверяющий личность. В случае, если представитель участника размещения заказа имеет право действовать от имени участника размещения заказа без доверенности, то такой представитель должен предоставить документ, подтверждающий его полномочия (например, приказ о назначении на должность).

14.2 Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками, которые поступили заказчику до момента вскрытия заявок на участие в конкурсе.

14.3 При вскрытии конвертов с заявками объявляется и заносится в протокол вскрытия конвертов с заявками следующая информация:

- наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;

- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;

- условия исполнения государственного контракта.

14.4 Конверты с заявками, полученные после начала процедуры вскрытия конвертов с конкурсными заявками, считаются опоздавшими. Такие конверты вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.

14.5 В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

15 Критерии оценки заявок на участие в конкурсе

15.1 Критериями оценки заявок на участие в конкурсе являются:

· цена государственного контракта;

· качество работ.

16 Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

16.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям конкурсной документации, в том числе указанным в разделе 11 настоящей конкурсной документации.

16.2. По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается конкурсной комиссией к дальнейшему участию в конкурсе по следующим основаниям:

- непредставления документов, указанных в п. 1.1 раздела 1 конкурсной документации либо наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ;

- несоответствие требованиям, установленным п. 11.1 раздела 11 настоящей конкурсной документации;

- неправильного оформления определенных конкурсной документацией документов;

- непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

- несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота).

16.3. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения:

- о проведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица, подавшего заявку на участие в конкурсе;

- о принятии арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- о приостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- о наличии задолженностей участника размещения заказа по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

16.4. На основании результатов рассмотрения представленных заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске к участию в конкурсе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона от 01.01.01 г. , которым не соответствует участник размещения заказа, положений настоящей конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации, сведений о решении каждого члена конкурсной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе. Участникам размещения заказа, признанным участниками конкурса и участникам, не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

17 Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

17.1. Конкурсная комиссия оценивает и сравнивает заявки, поданные участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса (срок оценки и сопоставления заявок не может превышать 30 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок).

17.2. В целях выявления победителя конкурса (лучших условий исполнения государственного контракта) конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок участников конкурса по критериям, указанным в п. 15.1 настоящей конкурсной документации.

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость.

Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

17.3. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок по следующей системе.

Критерии	Коэффициент весомости критерия, %
Цена государственного контракта	55
Качество работ	45
Всего:	100

17.4. Оценка заявок по критерию «Цена государственного контракта»

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена государственного контракта», определяется по формуле:

Rai=	Amax - Ai	х 100
Amax

где:

Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax - начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной документации (раздел 4 по каждому лоту соответственно);

Ai - предложение i-го участника конкурса по цене контракта, установленная в соответствии с п. 1.1 Конкурсного предложения.

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Цена государственного контракта», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

При оценке заявок по критерию "цена государственного контракта" лучшим условием исполнения государственного контракта по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой.

17.5. Оценка заявок по критерию «Качество работ»

В рамках критерия «Качество работ» оценивается соответствие описания участником размещения заказа выполняемых работ, их количественных и качественных характеристик (предложения о качестве работ), требованиям, которые изложены в разделе 2 настоящей конкурсной документации (при этом сумма максимальных значений всех установленных показателей составляет 100 баллов):

- соответствует – 100 баллов;

- частично соответствует – 50 баллов;

- не соответствует – 0 баллов.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Качество работ», определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию.

При оценке заявок по критерию «Качество работ» наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по качеству работ.

Для получения оценки (значения в баллах) по критерию для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами конкурсной комиссии по критерию.

Для получения итогового рейтинга по заявке в соответствии рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Качество работ», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

17.6. Присуждение заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров по степени выгодности производиться прямо пропорционально присужденным итоговым значениям. Первый номер присуждается заявке, набравшей максимальное итоговое значение.

17.7. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

17.8. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о принятом на основании оценки и сопоставления заявок решении о присвоении заявкам порядковых номеров, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе, а также наименования и почтовые адреса участников конкурса, заявкам которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии, составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика.

18 Порядок расчета итоговой цены контракта

(этапов исполнения контракта)

В случае если контрактом предусмотрено несколько этапов его исполнения, то после определения победителя торгов заказчик рассчитывает коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта к цене контракта, предложенной победителем в ходе проведения торгов. Стоимость каждого из этапов должна быть пересчитана с применение указанного коэффициента, то есть стоимость каждого из этапов выполнения работ рассчитывается пропорционально коэффициенту снижения начальной (максимальной) цены контракта.

Полученная стоимость каждого из этапов исполнения контракта в сумме равняется общей итоговой цене контракта. При этом общая итоговая цена контракта должна соответствовать цене контракта, предложенной победителем торгов.

Государственный контракт, заключаемый по итогам проведения торгов, должен содержать перечень работ, установленных заказчиком, а также итоговую цену контракта (стоимость этапов исполнения контракта), определенную указанным выше способом по итогам торгов.

19 Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств

19.1 Размер обеспечения конкурсной заявки составляет 1 % от начальной (максимальной) цены государственного контракта.

Лот № 1: Размер обеспечения конкурсной заявки,00 руб.

Лот № 2: Размер обеспечения конкурсной заявки,00 руб.

Лот № 3: Размер обеспечения конкурсной заявки,00 руб.

Лот № 4: Размер обеспечения конкурсной заявки,00 руб.

Лот № 5: Размер обеспечения конкурсной заявки,00 руб.

Лот № 6: Размер обеспечения конкурсной заявки,00 руб.

Лот № 7: Размер обеспечения конкурсной заявки,00 руб.

Лот № 8: Размер обеспечения конкурсной заявки,00 руб.

Лот № 9: Размер обеспечения конкурсной заявки,00 руб.

Лот № 10: Размер обеспечения конкурсной заявки ,00 руб.

Лот № 11: Размер обеспечения конкурсной заявки,00 руб.

Лот № 12: Размер обеспечения конкурсной заявки,00 руб.

Лот № 13: Размер обеспечения конкурсной заявки,00 руб.

Лот № 14: Размер обеспечения конкурсной заявки,00 руб.

Лот № 15: Размер обеспечения конкурсной заявки,00 руб.

Лот № 16: Размер обеспечения конкурсной заявки,00 руб.

Лот № 17: Размер обеспечения конкурсной заявки,00 руб.

Лот № 18: Размер обеспечения конкурсной заявки,00 руб.

Лот № 19: Размер обеспечения конкурсной заявки,00 руб.

Лот № 20: Размер обеспечения конкурсной заявки,00 руб.

Лот № 21: Размер обеспечения конкурсной заявки,00 руб.

Лот № 22: Размер обеспечения конкурсной заявки ,00 руб.

18.2 Указанная сумма должна быть перечислена на лицевой счет государственного заказчика:

Федеральное дорожное агентство, , ОКОПФ 72, УФК по г. Москве, расчетный счет в отделении № 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва, , лицевой счет до момента подачи заявки на участие в конкурсе. В платежном поручении в графе «назначение платежа» необходимо указать «обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе по лоту № _ (указать номер лота и его название), а также «НДС не облагается»

20 Размер обеспечения исполнения государственного контракта,

срок и порядок его представления

20.1. Государственный контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере 5 % от начальной (максимальной) цены государственного контракта. Примерные формы банковской гарантии, договора залога и договора поручительства прилагаются (Ф-3, Ф-4, Ф-5).

Участником конкурса самостоятельно определяется способ обеспечения исполнения контракта из вышеперечисленных.

Лот № 1: Размер обеспечения исполнения контракта ,00 руб.

Лот № 2: Размер обеспечения исполнения контракта ,00 руб.

Лот № 3: Размер обеспечения исполнения контракта ,00 руб.

Лот № 4: Размер обеспечения исполнения контракта ,00 руб.

Лот № 5: Размер обеспечения исполнения контракта ,00 руб.

Лот № 6: Размер обеспечения исполнения контракта ,00 руб.

Лот № 7: Размер обеспечения исполнения контракта ,00 руб.

Лот № 8: Размер обеспечения исполнения контракта ,00 руб.

Лот № 9: Размер обеспечения исполнения контракта ,00 руб.

Лот № 10: Размер обеспечения исполнения контракта ,00 руб.

Лот № 11: Размер обеспечения исполнения контракта ,00 руб.

Лот № 12: Размер обеспечения исполнения контракта ,00 руб.

Лот № 13: Размер обеспечения исполнения контракта ,00 руб.

Лот № 14: Размер обеспечения исполнения контракта ,00 руб.

Лот № 15: Размер обеспечения исполнения контракта ,00 руб.

Лот № 16: Размер обеспечения исполнения контракта ,00 руб.

Лот № 17: Размер обеспечения исполнения контракта ,00 руб.

Лот № 18: Размер обеспечения исполнения контракта ,00 руб.

Лот № 19: Размер обеспечения исполнения контракта ,00 руб.

Лот № 20: Размер обеспечения исполнения контракта ,00 руб.

Лот № 21: Размер обеспечения исполнения контракта ,00 руб.

Лот № 22: Размер обеспечения исполнения контракта ,00 руб.

20.2. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

Соответствие поручителя требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

Государственный контракт может быть заключен только после предоставления победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя конкурса от заключения контракта, вместе с договором поручительства, соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах 1.1.3. и 1.1.4. пункта 1.1. настоящей конкурсной документации и подтверждающих его полномочия. Все листы представляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя.

20.3. В случае принятия участником конкурса, с которым заключается контракт решения об обеспечении контракта денежными средствами, указанный в п. 20.1. размер обеспечения должен быть перечислен на лицевой счет государственного заказчика, открытый в территориальном органе Федерального казначейства. Реквизиты для перечисления:

Федеральное дорожное агентство, , ОКОПФ 72, УФК по г. Москве, расчетный счет в отделении №1 Московского ГТУ Банка России г. Москва, , лицевой счет .

20.4. Если победителем конкурса или участником конкурса, с которыми заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

21 Срок со дня размещения на официальном сайте Российской Федерации протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в течение которого победитель конкурса должен подписать государственный контракт

21.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола Заказчик передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

21.2. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте Российской Федерации протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Победитель конкурса по каждому лоту отдельно должен подписать государственный контракт в срок не позднее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, а в случае, если конкурс признан несостоявшимся – со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

21.3. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение 20 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе либо протокола об отказе от заключения контракта не представит Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение контракта, он признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

21.4. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить контракт, о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить государственный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение государственного контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке номер два и в конкурсной документации заказчика.

Приложение 1

к конкурсной документации

Рекомендуемые формы заполнения заявки

Ф-1. Общие сведения: Юридические лица

1.	Полное наименование организации
2.	Идентификационные данные налогоплательщика
3.	Форма собственности
4.	Дата, место, орган регистрации
5.	Почтовый адрес
6.	Место нахождения
7.	Банковские реквизиты	ИНН р/с в банке л/с БИК КПП ОКПО *Для бюджетных учреждений указывается: - лицевой счет; - ОКАТО - разрешение № ……, дата ……., пункт …….; - КБК
8.	Руководитель: должность, фамилия, имя, отчество
9.	Телефон
10.	Факс
11.	Головная организация *	Дочерние организации
12.	Лицо (ФИО полностью), которое будет заключать контракт от имени Исполнителя, в случае признания его победителем, документ, на основании которого данное лицо имеет право заключать данный контракт, способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в пункте 20.1. конкурсной документации

* В графе 11 в случае отсутствия головной и дочерних организации с другими названиями и юридическими адресами следует написать: " Не имеется ".

Руководитель организации

М. П.

Приложение 1

к конкурсной документации

Ф-2. Общие сведения: Физические лица, в том числе граждане-предприниматели без образования

юридического лица

Наименование (если таковое имеется)
Ф. И.О. физического лица
Гражданство
Паспортные данные
Сведения о месте жительства
Почтовый адрес
Дата, место, орган регистрации физического лица
Банковские реквизиты
Телефон, факс

(подпись, Ф. И.О.)

Приложение 1

к конкурсной документации

Ф-3. Форма договора залога

ДОГОВОР ЗАЛОГА

__________________ «___»____________20__ г.

Федеральное дорожное агентство, именуемое в дальнейшем «Залогодержатель», , действующего на основании доверенности от 01.01.2001 г. № 01-33/23, с одной стороны, и _____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Залогодатель», в лице __________________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности – как указано выше или «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В обеспечение надлежащего исполнения Залогодателем обязательств (в том числе гарантийных) по Государственному контракту на _____________________________________________________________________________

(далее по тексту именуемому «Контракт»), проект которого передан Залогодателю в соответствии с результатом конкурса (Протокол № _____ от _______________г.), Залогодатель передает в залог Залогодержателю денежные средства в размере __________(______________) рублей (5 (пять) процентов от начальной (максимальной) цены Контракта), принадлежащие Залогодателю (далее по тексту именуемые «Сумма залога»).

1.2. Сумма залога находится во владении и пользовании Залогодержателя, который может пользоваться Суммой залога исключительно в соответствии с его назначением и условиями настоящего Договора.

1.3. Срок исполнения обеспеченного залогом обязательства истекает ______________________г.

Статья 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Залогодержатель вправе:

- удовлетворить свои требования по Контракту из Суммы залога путем самостоятельного, внесудебного их расходования по своему усмотрению, в случае нарушения Залогодателем любого из обязательств по Контракту, с возмещением за счет Залогодателя всех понесенных в связи с этим расходов;

- сохранять залоговое право на всю Сумму залога в случае исполнения Залогодателем части обязательств по Контракту;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2.2. Залогодержатель обязан:

- принять на условиях настоящего договора от Залогодателя Сумму залога;

- после исполнения Залогодателем всех обязательств по Контракту и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки возвратить Залогодателю Сумму залога в полном объеме, за исключением Суммы залога (ее части), на которую было обращено взыскание Залогодержателем в связи с нарушением Залогодателем обязательств по Контракту.

2.3. Залогодатель обязан:

- передать Залогодержателю Сумму залога в виде денежных средств в размере ____________(____________________) рублей (5 (пять) процентов от начальной (максимальной) цены Контракта.

Перечисление денежных средств осуществляется на лицевой счет Залогодержателя: Федеральное дорожное агентство

УФК по г. Москве

расчетный счет

в отделении № 1 Московского ГТУ Банка России г. Москвы,

лицевой счет

- незамедлительно уведомлять Залогодержателя в письменном виде обо всех судебных разбирательствах, по которым Залогодатель выступает в качестве ответчика (соответчика), а также обо всех претензиях (требованиях), предъявляемых Залогодателю со стороны третьих лиц.

Статья 3. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА

3.1. Обращение взыскания на Сумму залога (часть Суммы залога) в виде поступления указанных денежных средств в собственность Залогодержателя наступает в случае нарушения Залогодателем любого из обязательств по Контракту (в том числе гарантийных).

3.2. Для обращения взыскания на Сумму залога (часть Суммы залога) решения суда не требуется. Залогодержатель расходует Сумму залога (часть Суммы залога) по своему усмотрению с момента, когда ему стало известно о нарушении Залогодателем любого из обязательств по Контракту.

3.3. При обращении взыскания на Сумму залога (часть Суммы залога) обязательства Залогодателя по Контракту прекращаются в пределах Суммы залога (части Суммы залога), с учетом возмещения понесенных Залогодержателем расходов.

Статья 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения Залогодателем любого из обязательств по Контракту, Залогодержатель вправе незамедлительно обратить взыскание на всю Сумму залога (часть Суммы залога) в порядке статьи 3 настоящего Договора.

4.2. Обращение взыскания на Сумму залога (часть Суммы залога) и выплата неустойки не освобождают виновную Сторону от надлежащего исполнения обязательств по Контракту в полном объеме.

4.3. В случае, если в результате принятия решений уполномоченных органов государственной власти Сумма залога (часть Суммы залога) будет перечислена в федеральный бюджет, Залогодержатель не несет ответственности по настоящему Договору. При наступлении обстоятельств, изложенных в настоящем пункте, Стороны должны в течение 3 (Трех) дней согласовать порядок и сроки возврата Суммы залога (части Суммы залога).

Залогодатель не вправе требовать от Залогодержателя возмещения убытков и процентов за пользование чужими денежными средствами при обращении взыскания на Сумму залога (часть Суммы залога), а также за все время нахождения Суммы залога (части Суммы залога) у Залогодержателя.

Статья 5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.

5.2. Действие настоящего Договора прекращается с момента исполнения Залогодателем всех обязательств по Контракту (в том числе гарантийных) и настоящему Договору.

Статья 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Все изменения и/или дополнения настоящего Договора действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

6.2. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора и одностороннее изменение и/или дополнение настоящего Договора не допускается.

6.3. Неурегулированные споры передаются на рассмотрение в судебные органы по месту нахождения Залогодержателя.

6.4. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. Настоящий Договор подписан в 2 (Двух) оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Статья 7. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:

Федеральное дорожное агентство

, , УФК по г. Москве

р/с в отд. 1 Московского ГТУ Банка России г. Москвы 705

, л/с , ,

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ: ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:

Заместитель руководителя Федерального

дорожного агентства

________________________

_________________

М. П.

М. П.

Приложение 1

к конкурсной документации

Ф-4. Форма договора поручительства

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №______

_____________ «___»___________ _____г.

____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поручитель», в лице _________________________________, действующего на основании _______________________, с одной стороны, Федеральное дорожное агентство, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», , действующего на основании доверенности от 01.01.2001 г. № 01-33/23, с другой стороны, и _____________________________________________________________________________,

(организационно-правовая форма, наименование Исполнителя, ИНН, КПП, юридический адрес)

именуемое в дальнейшем в дальнейшем «Исполнитель», совместно именуемые «Стороны», а в отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Государственным заказчиком в объеме и размере, указанных в пункте 1.3. Договора за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств (в том числе гарантийных) по Государственному контракту, указанному в пункте 1.2. Договора, который будет заключен Государственным заказчиком с Исполнителем на основании Протокола от ______________________ № _______ на право заключения Государственного контракта на ____________________________________________(далее – Государственный контракт).

1.2. Государственный контракт:

- предмет Государственного контракта : __________________________;

- начальная (максимальная) цена Государственного контракта: ______ (_________);

- срок действия Государственного контракта: ______________________

- гарантийный срок по Государственному контракту _______________.

Все иные условия Государственного контракта Поручителю известны.

1.3. Размер обеспечения исполнения Государственного контракта, в пределах которого Поручитель отвечает за неисполнение и/или ненадлежащее Исполнителем любого из его обязательств по Государственному контракту (включая гарантийные обязательства), равен ________(__________) руб., что составляет 5 (пять) процентов от начальной (максимальной) цены Государственного контракта.

1.4. Поручитель извещен, что Государственный контракт между исполнителем Государственным заказчиком будет заключен после заключения настоящего Договора.

1.5. Поручитель несет перед Государственным заказчиком солидарную ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Исполнителем любого из своих обязательств (в том числе гарантийных) по Государственному контракту, в том числе по сроку выполнения работ (услуг), качеству выполнения работ (услуг) или в случае расторжения Государственного контракта по вине Исполнителя.

1.6. Предусмотренное Договором обязательство Поручителя перед Государственным заказчиком ограничивается суммой, указанной в п. 1.3. Договора.

1.7. Основанием ответственности Поручителя является неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Исполнителем любого из своих обязательств по Государственному контракту.

1.8. Поручитель одновременно с Договором передает Государственному заказчику копии следующих документов, прошитые, скрепленные печатью Поручителя и подписанные уполномоченным лицом Поручителя:

- бухгалтерского баланса за два последних отчетных года или, если Договор заключен до истечения срока предоставления годовой бухгалтерской отчетности, на предыдущую отчетную дату, сданного в налоговый орган (с подтверждением такой сдачи);

- документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени Поручителя;

- учредительных документов Поручителя, а также документов, предусмотренных ч. 4 ст. 38 Федерального закона от 01.01.2001 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

2. УСЛОВИЯ ВЫПЛАТ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Государственный заказчик направляет в адрес Поручителя заявление о неисполнении /ненадлежащем исполнении Исполнителем любого из обязательств по Государственному контракту, содержащему требование платежа по Договору с расчетом размера такого платежа:

- в случае просрочки исполнения любого из обязательств по Государственному контракту – за которые предусмотрена ответственность (неустойки) в соответствии с Государственным контрактом;

- в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Государственным контрактом – в размере стоимости обязательств, которые не были исполнены в сроки, установленные Государственным контрактом, или выполнены с ненадлежащим качеством, или в которых не были устранены недостатки, в согласованные с Государственным заказчиком сроки;

- в случае расторжения Государственного контракта по вине Исполнителя – в размере стоимости неисполненных Исполнителем обязательств по Государственному контракту на момент расторжения и неустойки, штрафных санкций, предусмотренных Государственным контрактом.

В случае наличия нескольких указанных обстоятельств размер обеспечения определяется суммированием по каждому обстоятельству, но не более суммы, указанной в п. 1.3. Договора.

Требования Государственного заказчика удовлетворяются без обращения в суд и ограничены суммой обеспечения Государственного контракта в соответствии с п. 1.3. Договора.

2.2. Заявление с требованием платежа по Договору в письменной форме должно быть направлено Поручителю по адресу, указанному в разделе 4 Договора, с приложением копии(й) уведомления Исполнителя о невыполнении им любого из условий Государственного контракта.

2.3. Поручитель отказывает в удовлетворении требований Государственного заказчика, если заявление с требованием платежа по договору, указанное в п. 2.1. Договора, будет предъявлено Поручителю по окончании срока действия Договора.

2.4. Требование Государственного заказчика должно быть исполнено Поручителем в течение 10 (Десяти) банковских дней после поступления от Государственного заказчика документов, указанных в п. 2.2. Договора.

2.5. Обязательство Поручителя по выплате суммы по Договору считается исполненным надлежащим образом с даты зачисления денежных средств на счет Государственного заказчика, указанный в Договоре.

2.6. К Поручителю, исполнившему обязательство по оплате, переходят права Государственного заказчика по этому обязательству в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Государственного заказчика. Государственный заказчик обязан вручить Поручителю документы, удостоверяющие требование к Исполнителю, в соответствии с п.2 ст. 365 ГК РФ.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями сторон и действует до окончания срока исполнения гарантийных обязательств по Государственному контракту.

3.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

3.3. Поручительство по договору прекращается:

- исполнением Исполнителем всех обязательств по Государственному контракту;

- уплатой поручителем Государственному заказчику всей суммы, указанной в п. 1.3. Договора;

- истечением срока действия Договора;

- в случае изменения условий государственного контракта, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя, без предварительного письменного согласия последнего, с момента внесения таких изменений в Государственный контракт;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.4. Одностороннее изменение или дополнение условий Договора не допускается. Все изменения и дополнения к Договору должны быть совершены в письменном виде в форме дополнительных соглашений к оговору, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены оригиналами оттисков печатей.

3.5.Поручитель не несет ответственности за любого нового должника в случае перевода исполнителем долга по Государственному контракту.

3.6. Договор поручительства подчинен законодательству Российской Федерации. Споры по Договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Государственного заказчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.7. Договор составлен в трех оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, и один экземпляр – Исполнителю.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Федеральное дорожное агентство Поручитель

,

УФК по г. Москве

р/с

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России

г. Москва 705

, л/с

Федеральное дорожное агентство Поручитель

Заместитель руководителя Федерального

дорожного агентства

_________________

_________________

М. П.

М. П.

Приложение 1

к конкурсной документации

Ф-5. Форма банковской гарантии

Банковская гарантия № ___________

г. _______________ «____»____________20___г.

____________________________________________(________________________________)

(организационно-правовая форма)

(юридический адрес: _________________________________________, БИК ____________,

ИНН ________________, код ОКПО ____________, к/с ______________________________

в _________________________________, тел._______, факс________, Генеральная лицензия ЦБ РФ № _______ от «___»_________ ________г.), именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице _________________________________________, действующего (ей) на

(должность, фамилия, имя, отчество)

основании _______________, по просьбе __________________________________________

(организационно-правовая форма и наименование

_____________________________________________________________________________

Принципала – юридического лица, индивидуального предпринимателя, ФИО Принципала –

______________ (юридический адрес/адрес места регистрации, ИНН, ОГРН), именуемого

физического лица)

в дальнейшем «Принципал», дает в пользу Федерального дорожного агентства, именуемого в дальнейшем «Бенефициар», следующее обязательство.

1. При условии заключения между Принципалом и Бенефициаром Государственного контракта на выполнение работ (услуг) по теме: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (далее – Контракт) согласно Протоколу № ____ от «____» ____________ ________г., и в случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения в дальнейшем Принципалом своих обязательств по Контракту, Гарант уплачивает Бенефициару денежную сумму в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей Гарантией.

Изменения и дополнения, внесенные в Контракт после его заключения, не освобождают Гаранта от обязательств по настоящей банковской гарантии без предъявления прав на получение уведомлений о таких изменениях, дополнениях.

2. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром ограничиваются предельной суммой _________________(_______________________________________) рублей, что составляет 5 (пять) процентов от начальной максимальной цены Контракта.

3. Обязанность Гаранта уплатить сумму гарантии возникает в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по заключаемому Контракту (включая случаи неисполнения (ненадлежащего исполнения) Принципалом своих обязательств в гарантийный период, а также обязательств по оплате неустойки, штрафных санкций, предусмотренных Контрактом).

4. Для получения предельной суммы Гарантии или части такой суммы Бенефициар направляет в адрес Гаранта письменное требование, подписанное уполномоченными лицами, содержащее следующую информацию:

4.1. причины, по которым Бенефициар истребует предельную сумму Гарантии или часть суммы, с указанием пунктов настоящей Гарантии, а также пунктов Контракта, неисполненных Принципалом;

4.2. обоснование суммы, истребуемой Бенефициаром по настоящей Гарантии.

Несоблюдение Бенефициаром условий пункта 4 настоящей Гарантии является основанием для неисполнения Гарантом своего обязательства по Гарантии.

5. Платеж будет осуществлен Гарантом в течение десяти календарных дней с даты получения письменного требования Бенефициара, удовлетворяющего условиям Гарантии. Обязательства Гаранта по выплате суммы гарантии считается исполненным надлежащим образом с момента списания денежной суммы с к/с Гаранта № _______________________ в ________________________________, БИК _________________________________.

6. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром по Гарантии прекращается:

6.1. уплатой Бенефициару суммы, на которую выдана Гарантия;

6.2. окончанием определенного в Гарантии срока, на который она выдана;

6.3. вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии и возврата ее Гаранту;

6.4. вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.

Прекращение обязательств Гаранта по основаниям, указанным в подпунктах 6.1., 6.2. и 6.4. не зависит от того, возвращен ли ему оригинал Гарантии.

7. Настоящая Гарантия вступает в силу с ______________________г. и действует по

(дата выдачи)

__________________________г. включительно.

Примечание: Период действия Гарантии должен включать в себя установленный госконтрактом гарантийный срок, а также установленные госконтрактом сроки направления соответствующих требований (претензий) госзаказчиком исполнителю, их рассмотрения и ответа исполнителя, а также срок, необходимый для направления требования исполнителем гаранту).

Все требования Бенефициара к Гаранту должны быть предъявлены в течение указанного срока. Утратившая силу Гарантия должна быть возвращена Гаранту без дополнительных запросов.

8. Настоящая Гарантия является безотзывной.

9. Споры по настоящей Гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

Приложение: заверенная копия лицензии ЦБ РФ на имя Гаранта с перечнем банковских операций, право на осуществление которых предоставляется кредитной организации.

______________________ ___________________

(должность) ФИО

Главный бухгалтер __________________

ФИО

М. П.

Приложение 2

к конкурсной документации

Конкурсное предложение (форма)

Наименование организации – участника ___________________________________________________________________________________________________________________

Предмет конкурса:

___________________________________________________________________________________________________________________

1. Стоимость работ и условия финансирования:

1.1. Общая стоимость выполнения всех работ по Контракту с учетом всех налогов (обязательных платежей), в ценах на дату подачи Конкурсных заявок составляет:

_______ тыс. руб., _____________________________________________(то же прописью). НДС не облагается.

1.2. Стоимость работ по контракту является твердой (фиксированной) и в ходе исполнения Контракта изменению не подлежит.

1.3. Стоимость и оплата работ по Контракту осуществляется на основании фактически выполненных объемов работ в порядке, определенном Контрактом.

2. Сроки выполнения работ по Контракту:

2.1. Сроки выполнения работ:

- начало работ – с момента заключения Контракта

- окончание работ – «___»_________20__ г. (сроки выполнения работ указаны в разделе 3 конкурсной документации по каждому лоту соответственно).

3. Обеспечение качества выполняемых работ:

3.1. Пояснительная записка с предложением о качестве работ с учетом требований технического задания.

3.2. Другие мероприятия по обеспечению качества работ.

Согласен со штрафными санкциями, предусмотренными проектом Государственного контракта, содержащимся в Конкурсной документации.

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что против ___________________________

(наименование Участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании _________________________________

(наименование участника размещения заказа) банкротом и об открытии конкурсного производства, что наша деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных нарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ____% балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период / либо отсутствует.

Участник

Должность (подпись) «_____»__________20___ г.

М. П.

Приложение 4.2. к конкурсной документации

ПРОЕКТ к лоту № 2

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ____

НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

г. Москва «__» __________ 2011 г.

Федеральное дорожное агентство, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя руководителя Федерального дорожного агентства , действующего на основании доверенности от 01.01.2001 г. № 01-33/23, с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ___________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего государственного контракта и своевременно сдать Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить научно-исследовательскую работу (далее – работу) по теме: «Разработка ОДМ «Методика расчета армированных цементобетонных покрытий дорог и аэродромов на укрепленных основаниях».

- План научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального дорожного агентства на гг. по подпрограмме “Автомобильные дороги” Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России ( годы)», утвержденный распоряжением Федерального дорожного агентства от 17.02.11 ;

- протокол конкурсной комиссии от «__» _______ 2011 г. № __.

1.3. Предусмотренная настоящим государственным контрактом работа выполняется Исполнителем в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение 1) в сроки, предусмотренные Календарным планом работ (Приложение 2), которые являются неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

1.4. Срок выполнения работы в соответствии с Календарным планом работ (Приложение 2), составляет: начало - с момента заключения государственного контракта, окончание – 20 февраля 2012 года.

1.5. Датой приемки работ по настоящему государственному контракту считается дата утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки последнего этапа работ при условии выполнения Исполнителем в полном соответствии с требованиями Технического задания (Приложение 1) обязательств по всем этапам, указанным в Календарном плане работ (Приложение 2).

1.6. Исполнитель в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту предоставляет_____________________________________________ (указывается способ обеспечения обязательств: безотзывная банковская гарантия, договор поручительства, передача в залог денежных средств, в том числе в виде вклада (депозита)) в размере _______________________тыс. рублей.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. За выполненные в соответствии с условиями настоящего государственного контракта работы Заказчик уплачивает Исполнителю ______ (______ тысяч) рублей, НДС не облагается (в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (частью второй) от 01.01.2001 г. , разд. VIII, гл. 21, ст. 149, п.3, пп. 16), в том числе:

- в 2011 году : _____ (______тысяч) рублей, НДС не облагается;

- в 2012 году : _____ (______тысяч) рублей, НДС не облагается.

2.2. Цена государственного контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

Цена государственного контракта, заключенного государственным заказчиком, может быть снижена по соглашению сторон в соответствии с частью 4.1 статьи 9 Федерального закона от 01.01.01 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд» без изменения предусмотренных контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения государственного контракта.

Источник финансирования - средства федерального бюджета, предусмотренные на финансирование НИОКР подпрограммы “Автомобильные дороги” Федеральной целевой программы “Развитие транспортной системы России ( гг.)”: раздел 04 «Национальная экономика», подраздел 09 «Дорожное хозяйство (дорожный фонд)», целевая статья 1008103 Подпрограмма «Автомобильные дороги», вид расходов 015 «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», код операции сектора государственного управления 226 «Прочие работы, услуги».

2.3. Оплата выполненной научно-исследовательской работы производится поэтапно, после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненной работы (этапа работ), оформленной актом сдачи-приемки, в соответствии с Календарным планом работ (Приложение 2), в течение 10 (десяти) банковских дней с момента утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ очередного этапа.

2.4. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10 % предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель вправе:

Исполнитель с письменного согласия Заказчика имеет право привлекать для выполнения научно-исследовательской работы третьих лиц, без увеличения контрактной цены. При этом Заказчик не несет имущественной, финансовой и иной ответственности перед третьими лицами, привлеченными Исполнителем для выполнения научно-исследовательских работ в рамках настоящего государственного контракта.

Невыполнение третьими лицами обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего государственного контракта.

3.2. Заказчик вправе:

В случае досрочного выполнения работы (этапов работы) досрочно принять и оплатить работы Исполнителя по государственной контрактной цене.

3.3. Исполнитель обязан:

3.3.1. Выполнить работу в полном соответствии с требованиями Технического задания (Приложение 1), и передать Заказчику результаты, в том числе разработанные согласно настоящему государственному контракту отчетные материалы, научно-техническую и иную документацию в предусмотренный Календарным планом работ (Приложение 2) срок;

3.3.2. Проводить патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 в случае, если выполнение научно-технических исследований или разработок по настоящему государственному контракту включает создание соответствующего технического решения, и на дату его завершения обеспечить защиту используемых при выполнении работ авторских прав и прав патентообладателей;

3.3.3. Незамедлительно уведомлять Заказчика о каждом полученном при выполнении государственного контракта результате в виде объекта интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий, обладающем хотя бы одной из нижеследующих характеристик:

- является способным к правовой охране в соответствии с законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности;

- не является способным к правовой охране в соответствии с законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности, но является информацией, для которой может быть установлен режим коммерческой тайны.

Уведомление должно быть письменным и содержать краткое описание объекта, указание действительных авторов объекта, а также содержать обоснованные положения по порядку использования и форме правовой охраны.

3.3.4. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступление от технико-экономических параметров, предусмотренных в Техническом задании (Приложение 1);

3.3.5. Приостановить выполнение работы и в течение 5 дней информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты работы;

3.3.6. Гарантировать Заказчику передачу полученных по договору результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц;

3.3.7. Согласовывать с Заказчиком необходимость и условия использования объектов интеллектуальной собственности, исключительные права на которые принадлежат третьим лицам;

3.3.8. Представлять в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти сведения:

- о заявках на выдачу охранных документов на объекты интеллектуальной
собственности и о наличии ноу-хау;

- о полученных охранных документах;

- о заключенных сделках, касающихся прав на объекты интеллектуальной
собственности и другие результаты научно-технической деятельности;

- о фактах использования объектов интеллектуальной собственности и
других результатов научно-технической деятельности, в том числе о лицензионных договорах (соглашениях) с зарубежными партнерами.

3.3.9. Представить Заказчику на согласование перечень рецензентов в течение 30 дней с момента заключения государственного контракта.

3.4. Заказчик обязан:

3.4.1. При отсутствии замечаний принять и оплатить результаты работы (этапа работ), выполненные Исполнителем в полном соответствии с условиями настоящего государственного контракта, требованиями Технического задания (Приложение 1) и в сроки, установленные в Календарном плане работ (Приложение 2);

3.4.2. Сообщить Исполнителю в 5-дневный срок после поступления от него уведомления о получении при выполнении настоящего государственного контракта способного к правовой охране результата работы (этапа работ) решение о порядке его использования и форме правовой охраны;

3.4.3. Если в ходе работ обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, Заказчик обязан оплатить стоимость работ, проведенных до выявления невозможности получить предусмотренные настоящим государственным контрактом результаты, но не свыше соответствующей части цены работ, указанной в контракте, в 20-дневный срок с момента получения информации, направленной Исполнителем в соответствии с пунктом 3.3.5 настоящего государственного контракта.

3.4.4. Своевременно выполнить требования по государственному учету результатов научно-технической деятельности, созданных при выполнении работ.

4. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

4.1. В ходе исполнения настоящего государственного контракта Стороны при необходимости определяют сведения, признаваемые конфиденциальными, и информацию, в отношении которой следует установить режим коммерческой тайны.

4.2. Каждая из Сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работы сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой Стороны.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Перечень работ, подлежащих сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании работ, определяется Техническим заданием (Приложение 1) и Календарным планом работ (Приложение 2).

Разработка и оформление отчетной документации осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». Разработка проектов национальных стандартов осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 1.2-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления и отмены». Разработка проектов ОДМ осуществляется в соответствии с положениями ОДМ 218.1. «Рекомендации по разработке и применению документов технического регулирования в сфере дорожного хозяйства» и ОДМ 218.1. «Рекомендации по организации и проведению работ по стандартизации в дорожном хозяйстве».

На последнем этапе выполнения работ Исполнитель обязан представить Заказчику информацию по Форме 1 по учету сведений о результате научно-технической деятельности (объекте учета), полученном за счет средств федерального бюджета при выполнении научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технологической работы гражданского назначения, утвержденной приказом Минобрнауки России от 01.01.01 г. № 000.

В соответствии с Федеральным законом от 01.01.01 г. №77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документа» Исполнитель обязан предоставлять информацию и документы, обязательные для государственной регистрации НИОКР. На основании постановления Правительства Российской Федерации от 01.01.01 г. № 000 «Об органе научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности» документы предоставляются в ФГНУ «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти» в соответствии с Методическими рекомендациями по государственной регистрации и учету документов, содержащих результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета, а также проектов внедрения новых информационных технологий, выполняемых с использованием государственной поддержки, утвержденными Минобрнауки от 10 ноября 2010 г.

В недельный срок после получения регистрационной карты и информационной карты с отметкой о регистрации Исполнитель обязан направить копии обеих карт Заказчику.

5.2. При завершении выполнения этапа работы Исполнитель обязан в письменной форме направить Заказчику сопроводительным письмом результаты работ и документацию в соответствии с требованиями настоящего государственного контракта и Технического задания (Приложение 1).

Перечень научной, технической, другой документации и данных, подлежащих оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на этапах выполнения работ по настоящему государственному контракту, определен Техническим заданием (Приложение 1) и Календарным планом работ (Приложение 2).

Научная, техническая и другая документация, подлежащая сдаче Заказчику, представляется Исполнителем на бумажном носителе и в электронном виде в форматах, установленных Заказчиком.

5.3. Заказчик в течение 30 дней со дня получения от Исполнителя акта сдачи-приемки выполненных работ и отчетных документов, обязан рассмотреть полученную научно-техническую продукцию и при отсутствии замечаний подписать акт сдачи-приемки научно-технической продукции.

При наличии замечаний к выполненным работам Заказчик предъявляет Исполнителю обоснованные замечания (мотивированный отказ от приемки выполненных работ) и (или) претензии по результатам выполненной работы (этапа работ) в случае отступления Исполнителем от условий настоящего государственного контракта и требований Технического задания (Приложение 1) с указанием срока для приведения результатов работы (этапа работ) (не менее пяти дней с момента получения Исполнителем мотивированного отказа Заказчика) в соответствие с условиями настоящего контракта.

Исполнитель обязан своими силами и за свой счет в установленные сроки устранить допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных настоящим государственным контрактом.

5.4. После представления Исполнителем доработанного отчета в установленные сроки, приемка работ осуществляется в соответствии с пунктами 5.2 и 5.3 настоящего государственного контракта.

Акт сдачи-приемки научно-технической продукции подписывается Заказчиком после устранения Исполнителем всех выявленных при приемке недостатков.

5.5. В случае установления Заказчиком при приемке очередного этапа работ несоответствия качества выполненных Исполнителем работ требованиям настоящего государственного контракта и Технического задания (Приложение 1), акт сдачи-приемки работ Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.

Документом, подтверждающим факт наличия данного основания, является мотивированный отказ Заказчика от приемки выполненных работ, в связи с нарушениями по качеству.

5.6. Направление Заказчиком мотивированного отказа в соответствии с п. 5.3 настоящего контракта по промежуточным этапам не влечет перенос сроков сдачи работ последующих этапов, установленных Календарным планом работ (Приложение 2).

6. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ

6.1. Под правами на результаты работ (научно-технической деятельности) понимаются:

исключительные права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, программы для электронно-вычислительных машин, базы данных;

права на результаты научно-технической деятельности, охраняемые в режиме коммерческой тайны, включая потенциально патентоспособные технические решения и секреты производства (ноу-хау).

6.2. Права на результаты научно-технической деятельности принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Заказчик.

6.3. Право на подачу заявки и получение патента (свидетельства) на созданные при выполнении настоящего государственного контракта изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, исключительное право на использование создаваемых при реализации настоящего государственного контракта программ для электронно-вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем принадлежит Заказчику, выступающему от имени Российской Федерации.

В случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации в порядке и на условиях, установленных Правительством Российской Федерации.

6.4. Расходы на обеспечение правовой охраны результатов научно-технической деятельности осуществляются за счет выделяемых Заказчику средств федерального бюджета.

6.5. Исполнитель обязан информировать заинтересованных третьих лиц о наличии у Заказчика права (до прекращения действия прав Российской Федерации), предусмотренного пунктом 6.2. настоящего государственного контракта, в отношении объектов исключительных прав, созданных при выполнении настоящего государственного контракта, и об условиях настоящего государственного контракта, предусмотренных пунктами 3.3.7, 3.3.8 и 6.2 настоящего государственного контракта.

6.6. В случае если из-за нарушения прав третьих лиц будет наложен запрет на использование результатов работ, полученных по настоящему государственному контракту, Исполнитель обязан за свой счет приобрести у правообладателя неисключительную лицензию на имя Заказчика или указанного Заказчиком лица (лиц) для выполнения работ и (или) осуществления поставок продукции для государственных нужд, либо за свой счет в согласованные Заказчиком сроки изменить полученные результаты работ таким образом, чтобы при дальнейшем их использовании Заказчиком не нарушались законные права третьих лиц.

6.7. Сведения о правах на все полученные результаты работ, их объеме и правообладателях, включая сведения о поданных заявках на объекты интеллектуальной собственности, оформляются Исполнителем в виде отдельного отчета, представляемого Заказчику одновременно с актом сдачи-приемки последнего этапа работ по настоящему государственному контракту.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему государственному контракту.

7.2. Исполнитель несет ответственность, в том числе имущественную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, за качество и объем выполненных работ, сроки и исполнение иных обязательств, установленных настоящим государственным контрактом.

7.3. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

7.4. Исполнитель при нарушении контрактных обязательств уплачивает Заказчику:

- за нарушение Исполнителем срока окончания работ, установленного в пункте 1.4. Контракта – неустойку в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств от стоимости Контракта;

- за нарушение сроков выполнения отдельных этапов работ, предусмотренных календарным планом работ (Приложение 2 к государственному контракту) - неустойку в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств от стоимости соответствующего этапа Календарного плана работ (Приложение 2 к государственному контракту);

- при необеспечении Исполнителем требуемого качества работ, т. е. несоответствии выполненных работ требованиям, установленным техническим заданием на выполнение работ (приложение 1 к государственному контракту) - штраф в размере 10 % от стоимости соответствующего этапа Календарного плана работ (приложение 2 к государственному контракту). При этом документом, подтверждающим наличие указанного факта, является мотивированный отказ Заказчика от приемки выполненных работ в связи с выявленными нарушениями по качеству работ;

- за нарушение сроков, установленных в мотивированном отказе, в соответствии с пунктом 5.3. Контракта - неустойку в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств от стоимости Контракта;

- за передачу Исполнителем без письменного согласия Заказчика сведений и результатов работ, полученных в рамках исполнения настоящего контракта Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 10% от стоимости контракта.

7.5. В случае нарушения Исполнителем обязательств по настоящему контракту, Заказчик вправе удовлетворить требования за счет обеспечения по настоящему контракту (банковской гарантии, договора поручительства, удержания заложенных в форме вклада (депозита) денежных средств).

Уплата Исполнителем штрафных санкций, установленных п. 7.4. Контракта, не лишает Заказчика права удовлетворить имущественные требования за счет обеспечения, предусмотренного п. 1.6. Контракта.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим государственным контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему государственному контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее чем через 14 (четырнадцать) дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

8.3. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем государственном контракте, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на три месяца.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше трех месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий государственный контракт и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

8.5. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации.

9. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего государственного контракта, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами путем переговоров.

9.2. Неурегулированные споры передаются на разрешение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика только после принятия мер по их досудебному урегулированию в претензионном порядке.

10. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

10.1. Срок действия государственного контракта: с момента его подписания до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему государственному контракту.

10.2. Расторжение настоящего государственного контракта возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Заказчик имеет право расторгнуть контракт в судебном порядке по своей инициативе в случаях:

- при нарушении сроков выполнения отдельных этапов работ (услуг), предусмотренных Календарным планом работ (Приложение 2), более чем на 20 календарных дней;

- при нарушении Исполнителем общего срока выполнения работ более чем на 20 календарных дней;

- при необеспечении требуемого качества работ.

Документом, подтверждающим факт наличия данного основания для расторжения настоящего контракта, является мотивированный отказ Заказчика от приемки выполненных работ, в связи с выявленными нарушениями по качеству работ.

При этом Заказчик оплачивает Исполнителю только работы, выполненные и принятые Заказчиком до расторжения настоящего Контракта, без возмещения убытков.

10.4. Исполнитель не вправе без письменного согласия Заказчика передавать третьим лицам полученные в рамках исполнения настоящего контракта сведения и результаты работ.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ: *

*Для бюджетных учреждений указывается:

- лицевой счет;

- ОКАТО

- разрешение № ……, дата ……., пункт …….;

- КБК

ЗАКАЗЧИК:

Федеральное дорожное агентство

, , УФК по г. Москве

р/с в отд.1 Московского ГТУ Банка России г. Москва

, л/с

12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ

Приложение 1. Техническое задание на выполнение научно-исследовательской работы.

Приложение 2. Календарный план выполнения научно-исследовательской работы.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства

__________________

_________________

М. П.

М. П.

Приложение 1

к контракту № ____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

1. Наименование темы (исследований, работ): Разработка ОДМ «Методика расчета армированных цементобетонных покрытий дорог и аэродромов на укрепленных основаниях»

2. Заказчик (подразделение Росавтодора): Управление строительства и проектирования автомобильных дорог, Управление научно-технических исследований, информационного обеспечения и ценообразования.

3. Основание для разработки: План научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального дорожного агентства на гг. подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России ( годы)», утвержденный распоряжением Федерального дорожного агентства от 17.02.11 .

4. Статус разработки: Государственный заказ

5. Источник финансирования: средства федерального бюджета, предусмотренные на финансирование НИОКР подпрограммы “Автомобильные дороги” Федеральной целевой программы “Развитие транспортной системы России ( гг.)”: раздел 04 «Национальная экономика», подраздел 09 «Дорожное хозяйство (дорожный фонд)», целевая статья 1008103 Подпрограмма «Автомобильные дороги», вид расходов 015 «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», код операции сектора государственного управления 226 «Прочие работы, услуги».

6. Исходные данные:

- ГОСТ Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования;

- ГОСТ Р Дороги автомобильные общего пользования. нормативные нагрузки, расчётные схемы нагружения и габариты приближения;

- ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

- Воздушный кодекс РФ.

- СНиП . Аэродромы.

- Ведомственные строительные нормы ВСН 4-75 на проектирование и строительство непрерывно армированных покрытий и оснований.

7. Состояние проблемы (вопроса):

Железобетонные покрытия обладают значительно большей прочностью и долговечностью по сравнению с бетонными и армобетонными. Железобетонные покрытия могут применяться на автомобильных дорогах, предназначенных для эксплуатации большегрузными автомобилями, в качестве аэродромных покрытий аэропортов высоких классов, а также при устройстве полов ангаров и других транспортных сооружений, в которых осуществляется эксплуатация транспортных средств с большими нагрузками на ось.

Основной особенностью жестких покрытий является их работа на изгиб, то есть способность сопротивляться растягивающим напряжениям, при действии нагрузок от колес транспортного средства и природных факторов железобетонные покрытия работают с раскрытием трещин в бетоне растянутой зоны. Наличие арматуры, пересекающей трещину, ограничивают ее ширину и глубину раскрытия. Такое предельное состояние позволяет не только снизить расчетную толщину плит, но и увеличить размеры плит в плане по сравнению с покрытиями из монолитного бетона.

Основным недостатком железобетонных покрытий является их сравнительно большая гибкость, поэтому для обеспечения устойчивости основания, рекомендуется предусматривать слои из укрепленных оснований, повышающие распределительную способность всей одежды и уменьшающие нагрузку на подстилающие слои.

Расчет на прочность монолитных железобетонных покрытий представляет собой весьма сложную задачу, в основе которой лежит предельное состояние по прочности и раскрытию трещин, при этом жесткость плиты определяют с учетом характеристик арматуры. Наиболее сложным этапом данной задачи является определение требуемой толщины укрепленных оснований. В нормативных документах для расчета толщины основания под железобетонные покрытия аэродромов приведена методика, позволяющая такой расчет выполнить, однако при ее реализации необходимо определить значения требуемого коэффициента постели грунтового основания и упругой характеристики плиты, при которой будет соблюдаться условие прочности по вышеуказанному предельному состоянию.

Методика расчета требуемых значений коэффициента постели и упругой характеристики плиты отсутствуют, что делает затруднительным, а часто и вообще невозможным выполнение расчета на прочность железобетонного покрытия на укрепляемом основании.

8. Цель работы: Разработка методики по расчету монолитных железобетонных покрытий на укрепленных основаниях для автомобильных дорог и аэродромов, позволяющей проектировать и детально разрабатывать конструкции таких покрытий для различных эксплуатационных нагрузок.

9. Отличия, новизна, преимущества: Разрабатываемая Методика позволит выполнять расчеты на прочность монолитных железобетонных покрытий на укрепленных основаниях под многоколесную нагрузку и осуществлять детальную разработку их вариантов жестких дорожных одежд, значительно повышающих срок их службы и долговечность.

10. Содержание работы:

Нормативные и расчетные нагрузки на железобетонные покрытия.

Материалы для жестких покрытий и укреплённых оснований автомобильных дорог. Технические требования

Монолитные армированные цементобетонные покрытия. Искусственные основания.

Методика расчета армированного цементобетонного покрытия. Графо-аналитическая методика определения требуемых значений коэффициента постели грунтовых оснований и упругой характеристики плиты, обеспечивающих прочность по первому предельному состоянию железобетона вместе со справочной информацией для конкретных транспортных средств.

Методика расчета укреплённого основания под монолитное железобетонное покрытие.

Пример расчета армированных цементобетонных покрытий.

Разработка первой редакции проекта Методики расчета армированных цементобетонных покрытий дорог и аэродромов на укрепленных основаниях.

Доработка проекта документа по замечаниям с подготовкой окончательной редакции. Научное сопровождение документа при его утверждении.

11. Конечный результат работы: проект Методики расчета армированных цементобетонных покрытий дорог и аэродромов на укрепленных основаниях.

12. Область применения: Федеральное дорожное агентство, органы управления дорожным хозяйством, подведомственные Федеральному дорожному агентству, Росавиация, органы управления аэропортами, проектные организации.

13. Внедрение результатов: строительство и проектирование автомобильных дорог и аэродромов.

14. Права сторон: Права на результаты научно-технической деятельности принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Заказчик.

15. Требование к предоставляемой продукции: Итоговый научно-технический отчет, а также отчеты по промежуточным этапам, представляются Заказчику в печатном виде в 2-х экземплярах и на электронном носителе с краткой аннотацией работы по установленной форме. Разработка, оформление и утверждение научно-технического отчета осуществляется в соответствии с требованиями к научно-технической продукции (ГОСТ 7.32-2001). Разработка, оформление и утверждение документов системы технического регулирования осуществляется в соответствии с ОДМ 218.1..

16. Условия приемки работ: Работы (этапы работ) принимаются Заказчиком по Актам сдачи-приемки научно-технической продукции по контракту согласно Календарному плану работ.

17. Сроки выполнения: Начало – с момента заключения контракта, окончание – 20 февраля 2012 г.

18. Предмет стандартизации: отсутствует.

19. Перечень рецензентов: По согласованию с Заказчиком.

20. Особые условия: отсутствуют.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства

____________________ (Ф. И.О.) ________________

М. П. М. П.

Приложение 2

к контракту №__________

КАЛЕНДАРНЫЙ План РАБОТ

по теме: Разработка ОДМ «Методика расчета армированных цементобетонных покрытий дорог и аэродромов на укрепленных основаниях».

№№ этапов работы

Наименование основных этапов и выходных документов по теме

Срок начало-окончание*

Расчетная

цена, руб.

в % к цене контракта

1

Нормативные и расчетные нагрузки на армированные цементобетонные покрытия.

Материалы для жестких покрытий и укреплённых оснований автомобильных дорог. Технические требования

Классификация монолитных армированных цементобетонных покрытий. Искусственные основания.

С момента заключения контракта -

30.06.11

42.85 %

2

Методика расчета армированного цементобетонного покрытия. Графо-аналитическая методика определения требуемых значений коэффициента постели грунтовых оснований и упругой характеристики плиты, обеспечивающих прочность по первому предельному состоянию железобетона вместе со справочной информацией для конкретных транспортных средств.

Методика расчета укреплённого основания под монолитные армированные цементобетонные покрытия.

Пример расчета армированных цементобетонных покрытий.

Разработка первой редакции проекта Методики расчета армированных цементобетонных покрытий дорог и аэродромов на укрепленных основаниях.

01.07.11

15.11.11

42.85 %

3

Доработка проекта документа по замечаниям с подготовкой окончательной редакции. Научное сопровождение документа при его утверждении.

16.11.11

20.02.12

14.3 %

Примечание:

– разработка, оформление и утверждение документов системы технического регулирования осуществляется в соответствии с ОДМ 218.1.;

– при разработке национальных стандартов предусматривать сроки публичного обсуждения проекта национального стандарта в соответствии с Федеральным законом от 01.01.01 года «О техническом регулировании» и суммы затрат на опубликование уведомления о разработке проекта соответствующего стандарта и уведомления о завершении его публичного обсуждения.

Всего**: руб.,

в том числе:

сумма 2011 года руб.

* - заполняется с указанием дат начала и окончания соответствующих этапов работ.

**- стоимость работ по контракту в соответствии с протоколом № _ от «__» _____ 2011 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя

Федерального дорожного агентства

____________________ (Ф. И.О.) ____________________

М. П. М. П.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Оглавление

Источник финансирования заказа