УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

МУЗ Труновская ЦРБ

«21 » апреля 2010 год

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона в электронной форме

на право заключения муниципального контракта с муниципальным учреждением здравоохранения «Труновская центральная районная больница» на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту электропроводки баклаборатории, хлораторной, боксов №1,2.

МУЗ Труновской центральной районной больницы.

Реестровый номер торгов - 292 - мЭА

Форма торгов

Открытый аукцион в электронной форме

Настоящим приглашает принять участие в размещении муниципального заказа способом открытого аукциона в электронной форме на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту электропроводки баклаборатории, хлораторной, боксов №1, 2 Труновской центральной районной больницы

Муниципальный заказчик

Муниципальное учреждение здравоохранения «Труновская центральная районная больница»

Почтовый адрес, адрес электронной почты муниципального заказчика

Ставропольский край, Труновский район, с. Донское адрес электронной почты, контактный телефон /

Предмет муниципального контракта, объем поставляемого товара

Выполнение подрядных работ по капитальному ремонту электропроводки баклаборатории, хлораторной, боксов №1,2.

Труновской центральной районной больницы.

Начальная (максимальная) цена контракта

318000 (триста восемнадцать тысяч рублей 00 копеек)

Описание закупаемых товаров, работ, услуг:

В соответствии с приложением 1 к извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме

Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров

Место оказания услуг:

МУЗ Труновская ЦРБ – инфекционный корпус

Срок оказания услуг: со дня заключения контракта 14 календарных дней..

Форма, сроки и порядок оплаты товара

Оплата производится за счет средств бюджета муниципального района на 2010 год, по безналичному расчету в российских рублях в следующем порядке: без авансирования, по факту выполненных работ, , со дня подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3) и предоставления счетов.

Платеж осуществляется до 31 декабря 2010 года, возможно наличие кредиторской задолженности на 1 января 2011 года.

Источник финансирования

Бюджет муниципального района

Порядок формирования цены контракта

В цену контракта включаются стоимость выполненных работ: стоимость материалов, механизмов, оборудования, заработная плата рабочих, заработная плата рабочих обслуживающих машины, все необходимые для организации работ затраты, прочие населения, а также стоимость вспомогательных услуг, налоги и пошлины, выплаченные или подлежащие выплате и прочие расходы Подрядчика и т. п. (согласно методике определения стоимости строительной продукции на территории РФ МДС 81-35.2004г.)

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товаров

Подрядчик гарантирует качество всех выполненных работ в соответствии с технической документацией и возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.

Гарантийный срок эксплуатации Объекта после выполнения подрядных работ по капитальному ремонту электропроводки в баклаборатории, хлораторной, боксов №1,2 устанавливается Заказчиком и Подрядчиком 24 (двадцать четыре) месяца, со дня подписания акта сдачи - приемки результатов работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие естественного износа объекта или его частей, неправильной эксплуатации, последующего ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

При обнаружении, в течение гарантийного срока дефектов, связанных с некачественным выполнением Подрядчиком работ, а так же поставкой дефектных строительных материалов, Заказчик в двухдневный срок со дня обнаружения дефекта составит рекламационный акт с обязательным участием Подрядчика или лиц, уполномоченных им для этой цели, которые должны быть своевременно уведомлены, после чего Подрядчик за свой счет обязуется устранить обнаруженные дефекты в течение пяти дней.

Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления (если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта)

не установлено

Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком

российский рубль

Официальный сайт проведения аукциона

www. torgi. *****

Дата и время начала регистрации участников аукциона на сайте

9 часов 00 минут 24 апреля 2010 года (время московское)

Порядок регистрации участников аукциона на сайте

к участию в аукционе допускаются поставщики, сведения, в отношении которых отсутствуют в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков, зарегистрированные в системе, прошедшие аккредитацию на портале государственных закупок Ставропольского края www. torgi. *****

Дата и время начала проведения аукциона

10 часов 00 минут 4 мая 2010 года (время московское)

Файл подробной спецификации и проект муниципального контракта

www. torgi. *****

Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта

11 дней со дня размещения на официальном сайте протокола открытого аукциона в электронной форме

Приложение 1

к извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме № - 292 мЭА на право заключения муниципального контракта с муниципальным учреждением здравоохранения «Труновская центральная районная больница» на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту электропроводки в бактериологической лаборатории, хлораторной, боксах №1,2 Труновской центральной районной больницы.

Ведомость физических объёмов работ

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

по выполнению подрядных работ по капитальному ремонту электропроводки Труновской центральной районной больницы.

Наименование работ и затрат

Ед. изм.

Кол.

1

2

3

4

Демонтажные работы

1

Демонтаж осветительных приборов Светильники с лампами накаливания

100 шт.

0,14

2

Демонтаж осветительных приборов Светильников для люминисцентных ламп

100 шт.

0,24

3

Демонтаж осветительных приборов. Выключатели

100 шт.

0,78

Монтажные работы

4

Прокладка кабель-канала

100 м

4,6

5

Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами в кабель-канале, масса 1 м кабеляч, кг, до 1

100 м кабеля

6,92

6

Провод контрольный для заземления

100 м

0,05

7

Бокс 12 модулей

шт.

1

8

Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке

100 шт.

0,2

9

Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке

100 шт.

0,34

10

Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке

100 шт.

0,04

11

Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трёхполосный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток А до 25

шт.

20

12

Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды

100 шт.

0,14

13

Светильник с люминисцентными лампами отдельно установленный на штырях с количеством ламп в светильнике 2

100 шт.

0,24

14

Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2

100м

0,045

15

Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм

10шт.

0,01

Материалы

16

Кабель-канал 25*16 "Элекор" ЦО:15.37:1,18:4,72*1,1

м

400

17

Кабель-канал 25*16 "Элекор" ЦО: 26.29:1,18:4,72*1,1

м

60

18

Кабель ВВГ (в) 3*1,5 ЦО: 16,53:1,18: 4,72*1,1

м

200

19

Кабель ВВГ (в) 3*2,5 1 ЦО: 25,17: 1,18:4,72*1,1

м

400

20

Кабель ВВГ 4*4 ЦО: 49,83: 1,18:4,72*1,1

м

60

21

Провод ПВ1-6 ж/з ЦО:18,22:1,18:4,72*1,1

м

10

22

Провод СИП 42*16 Ирк. ЦО: 19,62:1,18:4,72*1,1

м

32

23

Автоматический выключатель ВА 47-29 1р 6а 4,5Ах-ка СИЭКИрк ЦО:30,25:4,69*1,1

шт.

12

24

Автоматический выключатель ВА 47-29 1р 10а 4,5А*х-ка СИКЭКИрк ЦО: 30,25:1,18:4,72*1,1

шт.

2

25

Автоматический выключатель ВА 47-29 1р 16а 4,5А*х-ка СИКЭКИрк 30,25:4,69*1,1

шт.

1

26

Автоматический выключатель ВА 47-29 1р 20а 4,5А*х-ка СИКЭКИрк ЦО:30,25:1,18:4,72*1,1

шт.

1

27

Бокс ЩРН - П - 12 модуллей нар. Уст. Пластик 1 Р40 ИЭК ЦО: 249,42:1,18:4,72*1,1

шт.

1

28

Выключатель А66-134 2 кл. белый ЦО: 27,12:1,18:4,72*1,1

шт.

4

29

Розетка РА-16-261 2-х мест с з/к бел. ЦО: 30,51:1,18:4,72*1,1

шт.

40

30

Выключатель А66-131 2 кл. белый ЦО:21,86:1,18:4,72*1,1

шт.

34

31

Светильник ЛПС (РЕ) 2*36 "Helios" 1Р 65 с ЭПРА (1) ЦО: 383,05:1,18:4,72*1,1

шт.

12

32

Светильник НББ прямой "Ёжик" ЦО: 54,49:1,18:4,72*1,1

шт.

14

33

Лампа L 36/765 днев. OSRAM ЦО:25,42:1,18:4,72*1,1

шт.

48

34

Лампа накаливания 100В ЦО: 10:1,18:4,72*1,1

шт.

7

Приложение 2.

к извещению о проведении открытого аукциона

в электронной форме № 000- мЭА

на право заключения муниципального контракта

с муниципальным учреждением здравоохранения

«Труновская центральная районная больница»

на выполнение подрядных работ по капитальному

ремонту электропроводки в баклаборатории, хлораторной,

боксах №1,2

Труновской центральной районной больницы

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

Выполнение подрядных работ по капитальному ремонту электропроводки в бактериологической лаборатории, хлораторной, боксах №1,2 МУЗ Труновская ЦРБ

с. Донское «___» _________ 2010г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Труновская центральная районная больница» и именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, ____________

, именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________, действующего на основании ______________ , с другой стороны, именуемые вместе «стороны»,, по итогам открытого аукциона в электронной форме № 000 - ЭА (протокол аукциона комитета Ставропольского края по государственному заказу от ____________2010г. № _____________) заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнение подрядных работ по капитальному ремонту электропроводки в бактериологической лаборатории, хлораторной, боксах №1,2 МУЗ Труновская ЦРБ

1.2. Техническая документация является неотъемлемыми частями настоящего контракта.

1.3. Работы выполняются Подрядчиком: из его материалов, его силами и средствами. Строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия должны быть надлежащим образом сертифицированы.

2. Цена договора и порядок расчетов.

2.1. Цена контракта составляет рублей ______________________ рублей (Начальная ( максимальная ) цена контракта 318000 руб.).

Цена контракта включает стоимость строительных подрядных работ, материалов, оборудования, транспортные расходы, компенсацию издержек Подрядчика на уплату налогов и других обязательных платежей.

2.2. Оплата производится за счет средств бюджета муниципального района, по безналичному расчету в российских рублях в следующем порядке: без авансирования, по факту выполненных работ, со дня подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3) и предоставления счетов. Платеж осуществляется до 31 декабря 2010 года, возможно наличие кредиторской задолженности на 1 января 2011 года.

В цену контракта включаются стоимость выполненных работ: стоимость материалов, механизмов, оборудования, заработная плата рабочих, заработная плата рабочих обслуживающих машины, все необходимые для организации работ затраты, прочие населения, а также стоимость вспомогательных услуг, налоги и пошлины, выплаченные или подлежащие выплате и прочие расходы Подрядчика и т. п. (согласно методике определения стоимости строительной продукции на территории РФ МДС 81-35.2004г.)

2.3. Цены на работы по Объекту являются фиксированными и изменению не подлежат.

3. Права и обязанности сторон.

3.1.Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнить работы в объеме, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом, и сдать результат Заказчику.

3.1.2. До начала выполнения работ передать Заказчику на утверждение график производства работ, указанных в локальной смете.

3.1.3. В согласованные Заказчиком сроки, обеспечивающие своевременное выполнение работ, поставить на Объект необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, а также осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

3.1.4. Обеспечить на Объекте необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, противопожарные мероприятия.

3.1.5. Осуществить за свой счет в процессе работ системную, а после завершения работ окончательную уборку от строительного мусора.

3.1.6. Письменно информировать Заказчика за два дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности, а также приемки отдельных этапов работ в соответствии с графиком производства работ.

3.1.7. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, своими силами и без увеличения стоимости работ в согласованный с Заказчиком срок, а в случае если стороны не могут прийти к согласованию – в разумный срок, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

3.1.8. Передать Заказчику за пять дней до начала сдачи – приемки результатов работ два экземпляра исполнительной документации

3.1.9. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта сдачи – приемки результат работ за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции.

3.1.10. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

3.2. Подрядчик имеет право:

3.2.1. Использовать для своих нужд, связанных с выполнением работ, часть помещений на Объекте до сдачи его в эксплуатацию.

3.2.2. Организовать производство работ на Объекте по своим планам и графикам, увязанным с графиком производства работ.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. На период выполнения работ и до их завершения предоставить Подрядчику в однодневный срок со дня подписания контракта Объект пригодный для производства работ, по акту, подписанному Подрядчиком и Заказчиком.

3.3.2. Передать Подрядчику в однодневный срок со дня подписания контракта техническую документацию, предусмотренную пунктом 1.2 настоящего контракта.

3.3.3. В течение двух рабочих дней утвердить представленный Подрядчиком график производства работ.

3.3.4. Передать Подрядчику в пользование необходимые для осуществления работ здания и сооружения.

3.3.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

3.3.6. Принять и оплатить выполненные работы.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Использовать для своих нужд и для нужд эксплуатации Объекта часть Объекта, работы на котором Подрядчиком не закончены.

3.4.2.Потребовать устранить недостатки в работе Подрядчика, ухудшившие результат работы или делающие его непригодным для предусмотренного в контракте использования (обычного использования).

4. Сроки выполнения работ

4.1. Начало выполнения работ – со дня заключения муниципального контракта.

Окончание выполнения работ – в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня заключения муниципального контракта.

4.2. Промежуточные сроки определяются графиком производства работ, представляемого Подрядчиком и утвержденного Заказчиком в порядке, установленном контрактом, и могут корректироваться по соглашению между сторонами.

5. Производство работ

5.1. Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет все документы, связанные с выполнением работ.

Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика производства работ), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно- хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.2. Между представителем Заказчика и Подрядчиком на объекте будут регулярно производиться совещания по согласованию возникающих вопросов.

5.3. Подрядчик осуществляет согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на Объекте и его соблюдение.

5.4. Заказчик одновременно с актом о передаче Объекта передает Подрядчику документы об отводе мест для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

5.5. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком или он не был информирован об этом или информирован с опознанием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

5.6. Любые отклонения от договорных объемов объекта капитального ремонта при производстве работ, требуют согласования с заказчиком до начало работ. Возникшие дополнительные работы входе исполнения муниципального контракта Подрядчиком актируются – дополнительной оплате не подлежат.

6. Приемка законченного капитальным ремонтом Объекта.

Подрядчик до начала приемки Объекта передает Заказчику в двух экземплярах акты приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3). Заказчик письменно подтверждает готовность данного Объекта.

7. Гарантии

7.1. Подрядчик гарантирует качество всех выполненных работ в соответствии с технической документацией и возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации Объекта после капитального ремонта устанавливается Заказчиком и Подрядчиком 24 (двадцать четыре) месяца, со дня подписания акта сдачи - приемки результатов работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

7.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие естественного износа объекта или его частей, неправильной эксплуатации, последующего ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

7.4. При обнаружении в течение гарантийного срока дефектов, связанных с некачественным выполнением Подрядчиком работ, а так же поставкой дефектных строительных материалов, Заказчик в двухдневный срок со дня обнаружения дефекта составит рекламационный акт с обязательным участием Подрядчика или лиц, уполномоченных им для этой цели, которые должны быть своевременно уведомлены, после чего Подрядчик за свой счет обязуется устранить обнаруженные дефекты в течение пяти дней.

8. Сертификаты

8.1. Подрядчик обязуется нести все расходы, связанные с получением сертификатов на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта, в объемах своих поставок.

8.2. Подрядчик должен предоставить Свидетельство о допуске к строительным работам, выданного саморегулируемой организацией в области строительства

9. Расторжение контракта

9.1. Расторжение контракта возможно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

9.2. В том числе Заказчик вправе потребовать расторжения контракта в случаях в суде:

- задержки начала выполнения работ более 7 дней после подписания контакта по независящим от Заказчика причинам;

- нарушения Подрядчиком условий выполнения контракта, ведущим к ухудшению качества работ.

9.3. При расторжение контракта по соглашению сторон незавершенный объем работ передается Заказчику.

10. Ответственность сторон

10.1. За нарушение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока обязательств. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.2. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка ( штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки ( штрафа, пеней) устанавливается государственным контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы по вине Заказчика.

10.3. За задержку устранения дефектов и недоделок в работах и конструкциях против сроков, указанных в акте обнаружения дефектов, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,01 (одной сотой) от цены контракта за каждый день до фактического исполнения обязательств.

10.4. Уплата неустойки за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

10.5. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения и повреждения Объекта до момента сдачи его Заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

12. Срок действия контракта

Контракт вступает в силу со дня его заключения и действует до 31 декабря 2010 года, а по взаиморасчетам между сторонами и гарантийным обстоятельствам – до полного исполнения обязательств по нему.

13. Особые условия

13.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон.

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они не противоречат действующему законодательству, оформлены в письменном виде и подписаны сторонами в виде дополнительных соглашений.

13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

13.4. Споры и разногласия, которые возникли вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему контракту и по которым не было достигнуто соглашение путем переговоров, будут разрешаться Арбитражным судом Ставропольского края.

14. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.

Заказчик

Подрядчик:

МУЗ Труновская ЦРБ

С. Донское ул. Солнечная, 26

л/сч 517.01.001.0

ФУ администрации Труновского

муниципального района

к/сч

Северо – Кавказский банк СБ РФ

Главный врач

М П

М П