Извещение на размещение муниципального заказа для муниципальных нужд МО Синявинское городское поселение путем запроса котировок на выполнение работ по замене оконных блоков на стеклопакеты в здании администрации

Извещение

на размещение муниципального заказа для муниципальных нужд

МО Синявинское городское поселение путем запроса котировок на выполнение работ по замене оконных блоков на стеклопакеты в здании администрации.

1. Заказчик: Администрация муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области.

Место нахождения и почтовый адрес: индекс Ленинградской области, п. Синявино, ул. Лесная,

контактный телефон/, E-mail: *****@***ru, сайт www. *****

2. Источник финансирования: бюджет МО Синявинское городское поселение.

3. Наименование и объем выполняемых работ: замена 13 оконных блоков на стеклопакеты в здании администрации МО Синявинское городское поселение, в соответствии с техническим заданием.

4. Максимальная цена заказа – ,00 (четыреста тысяч) рублей 00 копеек.

5. Место выполнения работ: Ленинградская область, п. Синявино, здание администрации МО Синявинское городское поселение.

6. Сроки выполнения – с момента подписания муниципального контракта сторонами по 01 июня 2010 года.

7. Место приема котировочных заявок:

Ленинградская область, п. Синявино, ул. Лесная, д. 18, администрация МО Синявинское городское поселение, приемная главы администрации.

8. Котировочные заявки принимаются с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням с 29 марта 2010 года до 07 апреля 2010 года.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

9. Дата рассмотрения котировочных заявок – 08 апреля 2010 года в 10.00.

10. Дата подписания контракта с победителем – не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

11. Расчет за выполненные работы производится после выполнения работ и подписания акта сдачи-приемки выполненных работ и выставленного подрядчиком счета до 01.06.2010г.

12. Котировочная заявка должна содержать следующие сведения участника размещения заказа:

1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа;

2) идентификационный номер налогоплательщика;

3) наименование и характеристики поставляемых товаров в случае проведения запроса котировок цен товаров, на поставку которых размещается заказ;

4) согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок;

5) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи).

Заказчик: глава администрации

В Единую комиссию администрации по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд МО Синявинское городское поселение

Котировочная заявка

на выполнение работ по замене оконных блоков на стеклопакеты

в здании администрации

(наименование организации)

1) Место нахождения _____________________________________________________________________

(почтовый индекс, почтовый адрес)

________________________________________________________________________________________

Телефон________________________________ факс______________________

ИНН__________________________

Банковские реквизиты:

Р/с_________________________ в __________________________________________________________

(наименование банковского учреждения)

БИК________________________ кор/счет____________________________

ОГРН_______________________ КПП_______________________________

2) Наименование и характеристики поставляемых товаров:

№ п/п

Наименование поставляемых Товаров

Характеристики поставляемых товаров

Количество поставляемого товара

Цена единицы поставляемого товара с НДС (руб.)

Цена поставки всего товара с НДС (руб.)

Цена контракта указана со сведениями о включенных в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, монтаж, страхование, налогов, сборов и других обязательных платежей.

__________________________________________________________ согласен исполнить все условия

(наименование участника размещения муниципального заказа)

технического задания и условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

Руководитель предприятия ___________________________________________

(подпись, Ф. И.О.)

Место печати

предприятия

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации

МО Синявинское городское поселение

__________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по замене оконных блоков на стеклопакеты

в здании администрации МО Синявинское городское поселение по адресу:

Ленинградская область, п. Синявино, ул. Лесная д. 18.

Общие требования

Необходимо заменить оконные блоки на стеклопакеты со следующими техническими характеристиками:

- Профильная система «GEALAN» (Германия)* и фурнитура «ROTO» (Германия)*.

- Рама и створка выполнены из многокамерного профиля.

* - или эквивалент.

Предоставление гарантийных обязательств на профили – 10 лет.

Общее количество устанавливаемых изделий – 13 штук.

1 3шт. профиль: «GEALAN» или эквивалент

Цвет: 00 Белый/белый

Остекление: 5 x

Фурнитура: «ROTO» или эквивалент

4 x Глухое

1 x Пов-откидное, правое M/np ОК

Рама 65мм

Глухое, Глухое, Глухое

Створка 30688 78мм, Глухое

2 9шт. профиль: «GEALAN» или эквивалент

Цвет: 00 Белый/белый

Остекление: 5 x

Фурнитура: «ROTO» или эквивалент

4 x Глухое

1 x Пов-откидное, правое M/np ОК

Рама 65мм

Глухое, Глухое, Глухое

Створка 30688 78мм, Глухое

3 1шт. профиль: «GEALAN» или эквивалент

Цвет: 00 Белый/белый

Остекление: 4 x

Фурнитура: «ROTO» или эквивалент

2 x Глухое

1 x Пов-откидное, левое M/np ОК

1 x Пов-откидное, правое M/np ОК

Рама 65мм

Глухое, Створка 30688 78мм

Глухое, Створка 30688 78мм

4 Расширимм, L=2030мм – 1шт

5 БСП L=2030мм – 1шт

Откосы(S): 25,8м2

Окна(S): 62м2

Подоконники (м. п.): ~ 37м. п. (ширина 300мм)

Водоотливы (S): ~ 7,64 м2

Виды работ

Демонтаж оконных коробок – 13 шт.

Снятие подоконных досок – 37 м. п.

Снятие водоотливов – 7,64 м2.

Монтаж окон из ПВХ – 62 м2.

Установка подоконных досок из ПВХ – 37 м. п.

Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием – 7,64 м2.

Устройство внутренних откосов влагостойким ГКЛ с последующей шпатлевкой и окраской.

Выравнивание наружных откосов.

Устройство уголка ПВХ.

Вывоз и размещение строительного мусора и отходов.

Особые условия, обязательные к исполнению

    Гарантия на выполненные работы – 3 года. Все работы производить по возможности после окончания рабочего времени и в течение выходных дней по согласованию с заказчиком. Демонтаж и монтаж производить в режиме рабочей смены.
    Перед началом работ необходимо выполнить контрольные замеры размеров окон. Своевременные уборка и вывоз строительного мусора с места проведения работ. По окончании работ подрядчик обязан сдать помещения в надлежащем состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации.

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по замене оконных блоков на стеклопакеты

в здании администрации

п. Синявино «____» ______________ 2010г.

Администрация муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________ именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице ____________________________________, действующего на основании __________ с другой стороны, на основании протокола заседания Единой комиссии администрации по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд МО Синявинское городское поселение от «__» ________________2010г. (Приложение ) заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить собственными силами работу по замене оконных блоков на стеклопакеты в здании администрации МО Синявинское городское поселение, именуемую в дальнейшем «Работа», а Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Контракта, на момент его заключения, определена по итогам проведения запроса котировок и составляет ______ рублей ___ копеек.

2.2. Заказчик оплачивает Исполнителю выполненные и принятые Работы на основании подписанного обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3) и выставленного счета, в течение 20 (двадцати) дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

2.3. Предельный срок оплаты выполненных работ « » _________ 2010 г.

2.4. Датой оплаты по настоящему Контракту считается дата перечисления Заказчиком безналичных денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

2.5. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. Выполнить работы собственными силами, средствами по настоящему Контракту в сроки, установленные п. 4.1. настоящего Контракта.

3.1.2. Соблюдать при осуществлении работ, требования законов, инструкций и иных правовых актов.

Исполнитель несёт ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с действующим законодательством и риск за причинение вреда жизни и здоровью персонала Исполнителя.

3.1.3. Сдавать скрытые работы по отдельным актам сдачи-приемки скрытых работ, с заблаговременным вызовом представителей Заказчика.

3.1.4. Сдать Заказчику законченные работы.

3.1.5. Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные в других условиях настоящего Контракта.

3.1.6. Исполнитель имеет право привлечь к исполнению своих обязательств других лиц. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащее исполнение обязательств по договору привлеченными им другими лицами.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Принять с участием Исполнителя, законченные Работы.

3.2.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других условиях настоящего Контракта.

3.2.3. Своевременно осуществлять оплату Работ согласно условиям настоящего Контракта.

3.2.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора при условии оплаты за выполненную работу.

4. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Работы по настоящему Контракту должны быть выполнены в период с _________________ 2010 года по 01.05.2010 года.

4.2. Выполнение Работ производится по заданию Заказчика в объемах и в соответствии со Сметой (Приложение ) и техническим заданием (Приложение ).

4.3. При завершении выполнения Работ Исполнитель предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных Работ.

4.4. Заказчик в течение 5-ти календарных дней со дня получения Акта сдачи-приемки выполненных работ, обязан подписать его или направить мотивированный отказ от приема работ.

Перечень дефектов и сроки их исправления оформляются актом за подписью Сторон. Обнаруженные недостатки выполненных Работ устраняются Исполнителем за свой счет.

4.5. Права и обязанности, возникшие из настоящего Контракта, Стороны не вправе передавать третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

5.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение Исполнителем сроков выполнения работ, установленных настоящим Контрактом, Заказчик имеет право начислить Исполнителю пени в размере 0,5% от стоимости невыполненных или несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки Исполнителем условий настоящего Контракта.

6.2. Исполнитель обязан за свой счёт устранить все дефекты, возникшие по его вине в процессе выполнения работ, в течение согласованных сторонами сроков. В том случае, если Исполнитель, в согласованные сторонами сроки, не устранил допущенные по его вине дефекты, Заказчик вправе устранить их своими силами (привлеченными силами) за счет Исполнителя, либо с отнесением на Исполнителя возникших расходов, и кроме того, взыскать с последнего неустойку в размере 10 % стоимости работ по устранению дефектов.

6.3. За нарушение Заказчиком предельного срока исполнения обязательств по оплате по настоящему Контракту Исполнитель имеет право начислить Заказчику проценты за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ) в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки, общий срок начисления которых не может превышать трех месяцев со дня нарушения Заказчиком условий настоящего Контракта.

6.4. Уплата штрафных санкций по одному из обязательств не освобождает Стороны от исполнения настоящего Контракта.

6.5. Сторона освобождается от уплаты пени если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

7.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неиспол­нение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явле­ний, военных действий, вступления в силу законодательных и нормативных актов ограничи­тельного характера, а также прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельст­ва непосредственно повлияли на исполнение Сторонами настоящего Контракта.

8.2. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, уведомляет об этом другую Сторону в течение 2-х дней с момента наступления вышеуказанных обстоятельств.

8.3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы подтверждается справкой соответствующих органов государственной власти и управления.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Контракту должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 (десяти) дней с момента получения претензии.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

10.2. Любые изменения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями.

Приложение:

1. Протокол заседания Единой комиссии от «__» _____________ 2010г.

2. Смета на выполнение работ.

3. Техническое задание

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ