Извещение о проведении запроса котировок на выполнение работ по установке пластиковых окон в служебных помещениях здания Министерства финансов Московской области для нужд Московской области в целях обеспечения деятельности Министерства финансов Московской области в 2012 году

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра финансов

Правительства Московской области

___________________

«___» ___________ 2012 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О проведении запроса котировок на выполнение работ по установке пластиковых окон в служебных помещениях здания Министерства финансов Московской области для нужд Московской области в целях обеспечения деятельности Министерства финансов Московской области в 2012 году

Министерство финансов Московской области на основании Федерального закона от 01.01.2001 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и Закона Московской области № 000/2005-ОЗ «О закупках и поставках продукции для государственных нужд Московской области» предусматривает осуществить выбор подрядчика по выполнению работ по установке пластиковых окон в служебных помещениях здания Министерства финансов Московской области для нужд Московской области в целях обеспечения деятельности Министерства финансов Московской области в 2012 году, путем запроса котировок.

Наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты

Министерство финансов Московской области

Почтовый адрес: ;

Адрес электронной почты: *****@

Источник финансирования заказа

бюджет Московской области

Форма котировочной заявки

Котировочная заявка оформляется по форме, указанной в Приложении №2 к настоящему Извещению. Участник размещения заказа в своей котировочной заявке должен указать свое согласие исполнить условия, указанные в извещении о проведении запроса котировок и в проекте государственного контракта (Приложение к настоящему Извещению).

Наименование, характеристики и объем выполняемых работ

Указаны в Приложении №1 к настоящему Извещению (Техническое задание)

Место выполнения работ

Сроки выполнения работ

В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения Контракта

Сведения о включенных (невключенных) в цену работ, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей

Стоимость работ включает и должна быть указана претендентом с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Начальная (максимальная) цена контракта

496 750,20 (указана с учетом всех обязательных платежей)

Обоснование начальной (максимальной) цены государственного контракта

Указано в Приложении № 4 к настоящему Извещению

Место подачи котировочных заявок

, 2 подъезд, 4 этаж, комн. 2401

Срок подачи котировочных заявок

мая 2012 года. Время подачи заявок - по рабочим дням в соответствии с графиком работы Заказчика:

(по рабочим дням с 09-00 до 18-00, в пятницу и предпраздничные дни до 16-45)

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок

16 мая 2012 года в 10-00 по московскому времени

Срок и условия оплаты выполненных работ

Оплата производится по факту выполнения работ в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания Государственным заказчиком представленных Подрядчиком актов сдачи-приемки выполненных работ и получения от Подрядчика счета и счета-фактуры.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок

В течение 20 дней со дня подписания протокола, но не ранее чем через 7 дней со дня размещения протокола на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www. *****.

Требования к участнику размещения заказа

Отсутствие участника размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.

Приложение к Извещению

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет аукциона: Выполнение работ по установке пластиковых окон в служебных помещениях здания Министерства финансов Московской области.

2. Условия выполнения работ, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), качественным и техническим характеристикам выполняемых работ:

(13 окон х 1,31м. х 1,87м.;3 окна х 0,75м х 1,33м)

N п/п

Наименование работ

Ед. изм.

Кол-во

1

Разборка заполнений проемов оконных с подоконными досками

100 м2

0.3184

2

Разборка заполнений проемов оконных с подоконными досками

100 м2

0.0299

3

Заполнение проемов оконными блоками ПВХ

1 м2

31.84

4

Заполнение проемов оконными блоками ПВХ

1 м2

2.99

5

Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов ширину до 0,4 м

100 м. п.

0.1928

6

Установка подоконных досок из пвх: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м

100 м. п.

0.1928

7

Подоконная доска пвх, белый, матовый ширина 500мм

м

19.28

8

Шпатлевка поверхностей наружных откосов

100 м2

0.1517

9

Погрузо-разгрузочные работы мусора вручную в автотранспорт

тонн

1.2

10

Вывоз мусора на расстояние 20 км.

тонн

1.2

Технические характеристики окон.

13 окон х 1,31м х 1,87м, правая створка поворотно-откидная, 3 окна х 0,75м х 1,33м – створка поворотно-откидна. Функциональность окна за счет использования фурнитуры с серебристо-титановым покрытием, которая обеспечивает 35 000 циклов открывания;

Профильная система: 3-х камерная; Коэффициент сопротивления теплопередаче 0,76; Ширина рамы 70 мм; толщина наружных стенок 2,7мм; оцинкованное армирование по контурам створок, рам и импостов толщиной 1,5мм. Долговечность: 40 лет. Цвет белый; Толщина теплопакета 32 мм;

Заполнение: формула теплопакета 4м1-24ТРAr-4И, коэффициент сопротивления теплопередаче 0,67. Соответствие ГОСТу ;

Черный уплотнитель;

Экологичный пластик (рецептура профиля без использования свинцовых соединений).

Соответствие оконных блоков стандартам ГОСТ, в том числе ГОСТ .

Материал водоотлива: оцинкованный металл толщиной 0,55мм с белым полимерным покрытием по RAL 9002 в защитной пленке.

Подоконник белого цвета; Наличие торцевой заглушки;

Работы:

Монтаж в соответствии с требованием ГОСТ (гарантия на монтажный шов не менее 5лет);

Обязательное наличие документов, подтверждающих качество материалов, которые используются при выполнении работ (паспорта, сертификаты соответствия). Документы, подтверждающие качество материалов, должны быть предоставлены заказчику до начала выполнения Подрядчиком соответствующих видов работ для предварительного согласования результатов. Гарантии качества и безопасности, выполняемых Подрядчиком работ должны соответствовать требованиям, предъявляемым к данным видам работ, услуг законодательством Российской Федерации. Обеспечение материалами, оборудованием и техникой возлагается на Подрядчика.

3. Требования к безопасности выполняемым работам:

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в Российской Федерации, техники безопасности, СНиП (строительных норм и правил) СНиП , САНПиН (санитарных норм и правил), а также требований соответствующих ГОСТов, инструкций, стандартов и норм. Строительный материал должен соответствовать требованиям ГОСТ. Места, над которыми производятся стекольные и облицовочные работы необходимо ограждать. Запрещается проводить остекление или облицовочные работы на нескольких ярусах по одной вертикали. Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима в местах проведения ремонтных работ возлагается на Подрядчика. При осуществлении работ Подрядчик должен соблюдать требования закона и иных правовых актов по охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

4. Требования к результатам выполняемых работ:

Подрядчик должен выполнить работы в полном объеме, в соответствии с предусмотренным утвержденным техническим заданием, локальным сметным расчетом. Подрядчик, в течение 24 часов после окончания работ производит уборку рабочих мест, производит вывоз (удаление) всех технических и прочих отходов, а также освобождает территорию административного учреждения от оборудования, транспортных средств, инструментов, приборов, инвентаря, строительных материалов и другого имущества, принадлежащих Подрядчику. Работа будет приниматься Заказчиком по акту сдачи-приемки выполненных работ.

Приложение к Извещению

ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

Бланк организации (при наличии)

Дата _______

Кому: Министерство финансов Московской области

Мы, ___________________________________________________________________

(полное наименование претендента)

полностью изучив извещение о проведении запроса котировок и условия проекта государственного контракта, выражаем свое согласие/несогласие (ненужное удалить) исполнить условия, указанные в извещении о проведении запроса котировок и в проекте государственного контракта и предлагаем выполнить работы по установке пластиковых окон в служебных помещениях здания Министерства финансов Московской области для нужд Московской области в целях обеспечения деятельности Министерства финансов Московской области в 2012 году (согласно техническому заданию, указанному в извещении), по ценам, указанным в форме котировочной заявки.

Котировочная заявка к запросу котировок №

Наименование, место нахождения (для юридического лица), ФИО, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа

ИНН

Контактное лицо участника, его тел., факс, адрес электронной почты

Наименование работ

Цена контракта, с указанием сведений о включенных в нее расходах, в т. ч. расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей (руб.)

Должность ______________________/ расшифровка подписи/

М. П.

Приложение к Извещению

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №___

г. Москва «____» ____________ 2012 г.

Министерство финансов Московской области, именуемое в дальнейшем Государственный заказчик, в лице _____________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик” в лице _____________, действующего на основании __________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании Протокола от ________ №_______ заключили настоящий Государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Государственный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по установке пластиковых окон в здании Министерства финансов Московской области (далее – работы), расположенного по адресу: (далее – Объект).

1.2. Работы по настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с Техническим заданием (Приложение ) и Сметой (Приложением №2). Этапы и сроки проведения отдельных видов работ определяются Сторонами дополнительно.

1.3. Подрядчик обязан выполнить работы в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения настоящего Контракта.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик вправе:

2.1.1 самостоятельно определять методику выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом;

2.1.2. запрашивать и получать от Государственного заказчика необходимую для выполнения работ информацию и документацию;

2.1.3. получать оплату за выполненные работы в соответствии с разделом 4 настоящего Контракта.

2.2. Подрядчик обязан:

2.2.1. приступить к выполнению работ в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня подписания Контракта и обеспечить качественное выполнение работ в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом и в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. Результат выполненной работы должен в момент передачи Государственному заказчику иметь завершённый характер, полностью соответствовать Техническому заданию (Приложение ), и в пределах гарантийного срока, установленного пунктом 6.1 Контракта, быть пригодным для его целевого использования;

2.2.2. выполнять все вспомогательные работы, отдельно не оговоренные, но необходимые для выполнения данного Контракта, а также обеспечивающие надлежащие сроки выполнения работ и достижения требуемых качественных показателей (транспортные, погрузо-разгрузочные работы, транспортировка строительного материала и другой продукции в пределах Объекта, в том числе защиту имущества Государственного заказчика и результатов труда Подрядчика от возможного воздействия природных явлений), в случае необходимости устройство лесов и подмостей, временных отсечек и проходов, временных инженерных систем и коммуникаций, уборка места проведения работ, вывоз мусора и другие подобные работы;

2.2.3. выполнять работы по настоящему Контракту с помощью собственной строительной техники, материалов, оборудования и инструментов, прошедших сертификацию, разрешенных и обычно применяемых для выполнения данного вида работ. Представить уполномоченному представителю Государственного заказчика копии сертификатов и других обязательных документов до начала выполнения работ;

2.2.4. в ходе выполнения работ на Объекте обеспечить соблюдение техники безопасности;

2.2.5. допускать к выполнению работ квалифицированных специалистов, имеющих необходимую подготовку, а в случаях, предусмотренных законом, представить документ, подтверждающий право данного специалиста на производство таких работ. При проведении работ соблюдать правила внутреннего распорядка и режим рабочего времени Государственного заказчика;

2.2.6. предоставить Государственному заказчику возможность в любое время проверять ход и качество выполняемых работ и обеспечить при этом безопасность представителей Государственного заказчика, а также представлять по требованию Государственного заказчика отчеты о выполненных работах;

2.2.7. немедленно предупредить в письменной форме Государственного заказчика и до получения от него указаний приостановить работы в случае обнаружения возможных неблагоприятных для Государственного заказчика последствий выполнения его указаний, а также иных обстоятельств, которые грозят сохранности Объекта, выполняемых работ, либо создают невозможность завершения их в срок;

2.2.8. своими силами и за свой счет, не нарушая сроков выполнения работ, устранять допущенные по его вине недостатки;

2.2.9. незамедлительно сообщать Государственному заказчику о приостановлении или прекращении выполнения работ с указанием причин;

2.2.10. предоставлять по запросам Государственного заказчика иную информацию о ходе исполнения Контракта;

2.2.11. передать Государственному заказчику вместе с результатом работ всю необходимую информацию и документацию, касающуюся эксплуатации результата выполненных работ.

2.2.12. Предоставлять списки работников и автотранспортных средств с целью соблюдения пропускного режима, действующего на территории Заказчика.

2.3. Государственный заказчик вправе:

2.3.1. осуществлять контроль за качеством и ходом выполнения Подрядчиком работ по Контракту, используя при этом качественные критерии, заложенные в существующих в Российской Федерации строительных нормах и правилах, технических условиях и стандартах, не вмешиваясь в его финансово-хозяйственную деятельность;

2.3.2. отказаться от оплаты работ в случае несоответствия результатов выполненных работ требованиям, установленным настоящим Контрактом;

2.3.3. требовать возмещения убытков, причиненных по вине Подрядчика;

2.4. Государственный заказчик обязан:

2.4.1. передавать Подрядчику по письменному запросу необходимую для выполнения работ информацию и документацию в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления письменного запроса от Подрядчика;

2.4.2. обеспечить участие своих представителей для приема работ в оговоренные согласно разделу 3 Контракта сроки;

2.4.3. рассмотреть представленные Подрядчиком акты сдачи-приема выполненных работ в пятидневный срок с момента получения, подписать их при отсутствии замечаний. В случае наличия замечаний и выявления несоответствия выполненных работ условиям настоящего Контракта, уведомить об этом Подрядчика, после чего согласовать срок, в течение которого Подрядчик устраняет все недостатки выполненных работ после чего обязан вновь представить Государственному заказчику акт выполненных работ;

2.4.4. оплачивать выполненные работы в соответствии с условиями, изложенными в разделе 4 настоящего Контракта.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1. Выполненные работы должны соответствовать требованиям, установленным Контрактом, действующим государственным стандартам (ГОСТам) и отраслевым стандартам (ОСТам), строительным нормам и правилам (СНиПам), техническим условиям (ТУ), иным документам, устанавливающим требования к качеству данных работ.

3.2. Приём выполненных работ производится по факту выполнения всего объема работ, указанного в Техническом задании, и оформляется двухсторонним актом сдачи-приема выполненных работ (Форма КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) не позднее 5 (пяти) рабочих дней, со дня получения Государственным заказчиком извещения о готовности выполненных работ к сдаче.

3.3. Государственный заказчик, в срок, оговоренный Сторонами в п.3.3. Контракта, назначает комиссию, ответственную за приёмку работ, наделяет её полномочиями по приёму выполненных работ по Контракту и принимает выполненные работы в полном объеме. В случае мотивированного отказа Государственного заказчика от приёма выполненных работ, Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.

4. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена настоящего Контракта, представляющая собой общую стоимость работ по Контракту, в соответствии с Расчетом цены Контракта, составляет ________________ (_______________________) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - _________________ (___________________________) рублей ____________ коп.

Указанная цена включает в себя все налоги, сборы, таможенные пошлины и другие затраты Подрядчика по выполнению настоящего Контракта.

4.1.1. После подписания Сторонами акта сдачи-приема работ, Подрядчик представляет Государственному заказчику счет (1 оригинал) и счет-фактуру (2 оригинала) на выполненные работы. Государственный заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения документов рассматривает, оформляет и принимает их на оплату или направляет обоснованный отказ.

4.2. Цена Контракта является твердой в течение срока действия Контракта и изменению не подлежит.

4.3. Одновременно с документами, указанными в п. 3.2 Контракта Подрядчик представляет Государственному заказчику исполнительную документацию на выполненные в соответствии с представленной формой КС-2 работы (сертификаты и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей и оборудования, применяемых при производстве работ, журналы производства работ, и другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами, на русском языке).

4.4. Расчеты между Государственным заказчиком и Подрядчиком производятся за фактически выполненные и подтвержденные работы в течение 60 (шестидесяти) дней со дня подписания Государственным заказчиком актов сдачи – приемки выполненных работ и предоставления документов, указанных в настоящем Контракте.

4.5. Оплата выполненных работ производится путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в реквизитах настоящего Контракта.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение принятых по Контракту обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения либо ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.3. В случае просрочки исполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Государственный заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной десятой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.4. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Контракту, за исключением случаев, указанных в п. 5.3 настоящего Контракта, Подрядчик уплачивает Государственному заказчику штраф в размере 10 % от цены Контракта.

5.5. Возмещение убытков, понесенных Государственным заказчиком по вине Подрядчика, осуществляется из обеспечения исполнения Контракта, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.6. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.

5.7. Вся ответственность за соответствие технологического процесса, приемов и методов проведения работ, использование инструмента, соблюдение правил техники безопасности и индивидуальной защиты в процессе выполнения данных работ возлагается на Подрядчика.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

6.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и надлежащего качества в соответствии с условиями настоящего Контракта;

- своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при приеме работ и в период гарантийного срока на выполненные работы;

- устранение любых неисправностей, возникших в период гарантийного срока, кроме допущенных Государственным заказчиком по своей вине (умышленно либо по неосторожности) за свой счет.

6.2. Подрядчик устанавливает гарантийный срок на выполненные работы в течение 60 месяцев со дня окончания работ. Датой окончания работ считается дата составления акта сдачи-приема выполненных работ, подписанного уполномоченными представителями Сторон.

6.3. В случае обнаружения недостатков (дефектов) выполненных работ в течение гарантийного срока Сторонами составляется двусторонний акт, в котором указываются такие недостатки и сроки их устранения. Подрядчик устраняет выявленные недостатки собственными силами за счет собственных средств, при этом гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения недостатков (дефектов).

6.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта выявленных недостатков (дефектов) выполненных работ, для их подтверждения Государственный заказчик назначает квалификационную комиссию, которая составляет соответствующий акт, один экземпляр которого направляется Подрядчику.

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

Стороны должны стремиться решать все споры, которые могут возникнуть по настоящему Контракту, путем двусторонних переговоров. Если же согласие не будет достигнуто, то все споры будут решаться в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Московской области. До обращения с иском в арбитражный суд Сторона, чьи интересы нарушены, обязана предъявить претензию другой Стороне, на которую последняя обязана ответить в 10-дневный срок с момента получения претензии.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Подрядчик обязуется не передавать прочим лицам конфиденциальную информацию, а также не публиковать или иным способом разглашать полученные результаты без письменного разрешения Государственного заказчика.

8.2. Государственный заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на наличие недостатков в выполненных работах, которые могли быть установлены при обычном способе приема таких работ.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Контракта в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить, включая любые препятствующие исполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту нормативные правовые (правовые) акты органов государственной власти или органов местного самоуправления, а также массовые волнения, войны, гражданские беспорядки, массовые трудовые конфликты, забастовки работников транспорта, пожары, наводнения и иные стихийные бедствия.

9.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 рабочих дней с момента наступления известить другую Сторону о наступлении этих обстоятельств. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Контракту.

9.3. Несвоевременное извещение Стороной о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

9.4. По окончании форс-мажорных обстоятельств, Стороны обязуются исполнить принятые на себя обязательства по настоящему Договору. В случае, если такие обстоятельства продолжают действовать более 2-х месяцев, Стороны освобождаются от дальнейшего исполнения настоящего Контракта.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ

В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует по 30 июня 2012 года.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

10.3. Расторжение настоящего Контракта возможно исключительно по соглашению Сторон, либо в судебном порядке по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Контракт составлен и подписан Сторонами в 3 (Трех) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один их которых передается Подрядчику, два других находятся у Государственного заказчика.

11.2. Приложениями к настоящему Контракту являются:

Техническое задание (Приложение ).

Расчет цены контракта (Приложение );

11.3. По всем неурегулированным настоящим Контрактом вопросам Стороны руководствуются действующим законодательством.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТРОН

Государственный заказчик: Подрядчик:

______________/____________ ____________________/_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Государственному контракту №____ от___2012г.

Техническое задание

Государственный Заказчик: Подрядчик:

______________/____________ ____________________/_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Государственному контракту №____ от___2012г.

РАСЧЕТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

СМЕТА

(Заполняется по результатам проведения запроса котировок)

Государственный заказчик: Подрядчик:

______________/____________ ____________________/_____________

Приложение к Извещению

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на замену окон в здании Министерства финансов Московской области по адресу:

Сметная стоимость ,20руб.

Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2012 г.

NN пп

Шифр расценки и коды ресурсов

Наименование работ и затрат

Ед. изм.

Кол-во единиц

Цена на ед. изм., руб.

Попр. коэф.

Стоимость в ценах 2000 г., руб.

Пункт коэф. пере-счета

Коэф. пересче-та

Стоимость в текущем уровне цен, руб.

ЗТР, всего чел.-час.

1

ФЕР 1

Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками

100 м2

0.3483

1767.24

10314С

Зарплата

1525.29

1.15

610.95

1

610.95

Эксплуатация машин

241.95

1.15

96.91

1

96.91

в т. ч. зарплата машинистов

89.78

1.15

35.96

1

35.96

Накладные расходы от ФОТ

%

84%*0.85*0.9)

544.37

544.37

Сметная прибыль от ФОТ

%

4%*0.8*0.85)

307.93

307.93

Затраты труда

чел.-час.

188.54

1

65.67

1560.16

1560.16

65.67

2

ФЕР 6

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухствор-чатых(профиль КБЕ 70мм "Энергия" 3-х камерное,

фарнитура Roton-NT, теплопакет 4м1-24ТРАr-4И)

100 м2 проемов

0.3483

167914.8

3923С

Зарплата

1273.59

1.3225

(1.15*1.15)

586.65

1

586.65

Эксплуатация машин

409.22

1.4375

(1.25*1.15)

204.89

1

204.89

в т. ч. зарплата машинистов

7.66

1.4375

(1.25*1.15)

3.84

1

3.84

Материальные ресурсы

166231.99

1

57898.6

1

57898.6

Накладные расходы от ФОТ

%

90%*0.85*0.9)

533.03

533.03

Сметная прибыль от ФОТ

%

42%*0.8*0.85)

252.96

252.96

Затраты труда

чел.-час.

145.72

1

50.75

59476.13

59476.13

50.75

3

ФЕРр

Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м

100 м

0.1928

2516.07

418КРЕМ

Зарплата

353.23

1.15

78.32

1

78.32

Эксплуатация машин

5.99

1.15

1.33

1

1.33

в т. ч. зарплата машинистов

0.93

1.15

0.21

1

0.21

Материальные ресурсы

2156.85

1

415.84

1

415.84

Накладные расходы от ФОТ

%

70%*0.85)

55.4

55.4

Сметная прибыль от ФОТ

%

52 (65%*0.8)

40.84

40.84

Затраты труда

чел.-час.

41.41

1

7.98

591.73

591.73

7.98

4

ФЕР 3

Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м

100 п. м

0.1928

6487.61

3928С

Зарплата

182.37

1.3225

(1.15*1.15)

46.5

1

46.5

Эксплуатация машин

28.34

1.4375

(1.25*1.15)

7.85

1

7.85

в т. ч. зарплата машинистов

0.81

1.4375

(1.25*1.15)

0.22

1

0.22

Материальные ресурсы

6276.9

1

1210.19

1

1210.19

Доски подоконные ПВХ (ширина 50см)

м

19.28

291.53

1

5620.7

1

5620.7

Накладные расходы от ФОТ

%

90%*0.85*0.9)

42.18

42.18

Сметная прибыль от ФОТ

%

42%*0.8*0.85)

20.02

20.02

Затраты труда

чел.-час.

21.38

1

4.12

6947.44

6947.44

4.12

5

ФЕР 6

Шпатлевка поверхностей наружных откосов

100 м2

0.1517

14152.92

4640С

Зарплата

1090.84

1.3225

(1.15*1.15)

218.85

1

218.85

Эксплуатация машин

116.16

1.4375

(1.25*1.15)

25.33

1

25.33

в т. ч. зарплата машинистов

40.64

1.4375

(1.25*1.15)

8.86

1

8.86

Материальные ресурсы

12945.92

1

1963.9

1

1963.9

Накладные расходы от ФОТ

%

68%*0.85*0.9)

156.78

156.78

Сметная прибыль от ФОТ

%

4%*0.8*0.85)

108.39

108.39

Затраты труда

чел.-час.

106.84

1

16.21

2473.25

2473.25

16.21

6

МОГЭ

Погрузо-разгрузочные работы мусора вручную в автотранспорт

тн

1.2

7.6

Зарплата

7.6

1.15

10.49

1

10.49

Накладные расходы от ФОТ

%

100

10.49

10.49

Сметная прибыль от ФОТ

%

60

6.29

6.29

27.27

27.27

0

7

МОГЭ

Вывоз мусора на расстояние 20 км.

тн

1.2

25.09

Зарплата

25.09

1.15

34.62

1

34.62

34.62

34.62

0

ИТОГО по смете

71110.6

71110,60

144.73

Итого в текущих ценах с К=5,92 (см. письмо Минрегиона России от 01.01.2001г. /08, прил №1)

,75

НДС 18%

75 775,45

ИТОГО

,20