Документация о проведении открытого аукциона на выполнение работ по проектированию физкультурно-оздоровительного комплекса

УТВЕРЖДАЮ Начальник МБУ «УГХ» «____» __________ 2008 года

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении открытого аукциона на выполнение работ по

проектированию физкультурно-оздоровительного комплекса

г. Кунгур, 2008 год

Содержание документации

№ п/п		Стр.
1.	Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе	3
2.	Порядок формирования цены контракта	4
3.	Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ	4
4.	Обеспечение заявки на участие в аукционе	4
5.	Сведения о порядке изменения объема выполняемых по контракту работ	5
6.	Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе	5
7.	Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе	6
8.	Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе	6
9.	Порядок проведения аукциона	7
10.	Порядок заключения муниципального контракта	8
11.	Внесение изменений в аукционную документацию	9
12.	Отказ от проведения аукциона	9
	Приложения
	1.  Форма заявки на участие в аукционе 2.  Форма описи 3.  Образец платежного поручения 4.  Проект муниципального контракта 5.  Задание на проектирование 6.  Смета на проектирование	10 11 12 13 17 19

Открытый аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 01.01.2001 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Открытый аукцион проводится для выбора исполнителей на выполнение работ по проектированию физкультурно-оздоровительного комплекса.

Начальная (максимальная) цена контракта – Четыреста девяносто две тысячи восемьсот сорок два) рубля.

Источник финансирования – бюджет города Кунгура.

Заказчиком открытого аукциона является муниципальное бюджетное учреждение «Управление городского хозяйства администрации города Кунгура Пермского края».

1. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме предусмотренной Приложением 1 к документации об аукционе.

Заявки на участие в аукционе в форме электронных документов по техническим причинам не принимаются.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1) Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа:

в случае если заявка подписана руководителем организации – документ, подтверждающий правомочность руководителя действовать от имени организации в соответствии с учредительными документами (участник размещения заказа может представить надлежащим образом оформленные копии протокола о выборе руководителя организации, приказа о вступлении руководителя организации в должность и устава организации, для подтверждения информации о том, что устав организации не содержит ограничений на совершение таких действий),

­в случае если заявка подписана не руководителем организации – доверенность (оригинал или нотариально заверенная копия), должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее заявку, имеет полномочия подписать заявку. При этом в заявку вкладывается также и документ о назначении руководителя.

2) Документы (копии) документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе;

б) копии действующих лицензий на осуществление видов деятельности предусмотренных заданием на проектирование и муниципальным контрактом.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).

Документы, представляемые участником размещения заказа, не должны допускать множественность толкования. Все исправления должны быть заверены лицом, подписавшим заявку на участие в аукционе.

Заявка и документация, связанная с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке. Документация может быть написана на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на русском языке.

Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть подписаны уполномоченным лицом и заверены печатью (при ее наличии), кроме подлинников, выданных другими организациями, или копий, заверенных нотариально.

Все документы прошиваются и пронумеровываются в соответствии с описью документов Опись документов, представленных в составе заявки на участие в аукционе, должна быть подшита сверху.

Неполное предоставление информации или же подача заявки на участие в аукционе, по существу не отвечающая требованиям документации об аукционе, дает право комиссии на отклонение заявки на участие в аукционе.

2. Порядок формирования цены контракта

Цена контракта, заключаемого по итогам открытого аукциона, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта.

Цена контракта должна включать в себя все налоги, таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, страхования и прочих расходы которые могут возникнуть при исполнении контракта.

Цена контракта, заключаемого по итогам открытого аукциона, формируется на основании цены, предложенной победителем аукциона.

Цена контракта подтверждается локальными сметными расчетами, согласно перечню работ, их объемов и материалов, указанных в прилагаемых заказчиком сметных расчетах.

3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

Место выполнения работ – по месту нахождения исполнителя.

Срок выполнения работ: 10 декабря 2008 г.

4. Обеспечение заявки на участие в аукционе

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе составляет 5 (пять) процентов от начальной цены контракта.

Обеспечение заявки на участие в аукционе перечисляется участником размещения заказа по следующим реквизитам: получатель – муниципальное бюджетное учреждение «Управление городского хозяйства администрации города Кунгура Пермского края», Адрес: Пермский край, , р/с Банк РКЦ г. Кунгур, Заявки на участие в аукционе, не имеющие обеспечения в полном объеме, отклоняются как не отвечающие условиям аукциона.

Обеспечение заявки на участие в аукционе возвращается участникам размещения заказа:

- в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе;

- в течение пяти рабочих дней, со дня подписания протокола аукциона, в случае, если заявка на участие в аукционе получена после окончания приема заявок на участие в аукционе;

- в течение пяти рабочих дней, со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, не допущенным к участию в аукционе;

Участникам аукциона:

- в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта, если аукцион признан несостоявшимся, и только один участник размещения заказа признан участником аукциона;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона участникам, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона (за исключением участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта);

- в течение пяти дней со дня подписания муниципального контракта с победителем аукциона участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене контракта;

- в течение рабочих пяти дней со дня заключения с победителем аукциона муниципального контракта.

Обеспечение заявки на участие в аукционе не возвращается:

- в случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта;

- в случае непредоставления в срок, предусмотренный документацией об аукционе, участником размещения заказа, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, подписанного им муниципального контракта.

5. Сведения о порядке изменения объема выполняемых по контракту работ

Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить, не более чем на десять процентов, предусмотренные контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

6. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику, запрос о разъяснении положений документации об аукционе по адресу: , кабинет отдела закупок для муниципальных нужд, В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

7. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить документы, указанных в пункте 1 документации об аукционе, до 09:00 часов 25 сентября 2008 года по адресу: , кабинет отдела закупок для муниципальных нужд. Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 8:00 часов 04 сентября 2008 года. Заявки, представленные после 09:00 часов 25 сентября 2008 года к рассмотрению не принимаются.

По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении заявки с указанием даты и времени его получения.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Отзыв заявки осуществляется в письменном виде.

8. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа установленным требованиям.

К участию в открытом аукционе допускаются юридические и физические лица при условии:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в том числе иметь лицензию на осуществление строительной деятельности, заявленных в документации об аукционе;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) отсутствие сведений об участниках открытого аукциона в реестре недобросовестных поставщиков;

6) внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе;

7) предоставление документов, определенных п.1 документации об аукционе, либо отсутствие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, на выполнение, оказание, которых размещается заказ;

8) соответствия заявки на участие в аукционе требованиям п.1 документации об аукционе.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

По результатам оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Участникам, подавшим заявки на участие в аукционе, направляются уведомления о принятых комиссией решениях.

9. Порядок проведения аукциона

Аукцион состоится в 09.00 часов 30 сентября 2008 г. по адресу: , кабинет отдела закупок для муниципальных нужд. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

Аукцион проводится заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона», который устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

Аукцион проводится в следующем порядке:

1) аукционная комиссия за 15 минут до начала проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. Регистрация Участников аукциона осуществляется при наличии документа, удостоверяющего личность, а представителей участников аукциона при наличии документа, удостоверяющего личность и доверенности на осуществление действий от имени участника аукциона. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) во время проведения аукциона (кроме времени отведенного на перерыв, если такой будет установлен заказчиком и объявлен аукционистом) участникам аукциона запрещается пользоваться мобильными телефонами, передвигаться по залу, где проводится аукцион, выкрикивать с места реплики и совершать другие действия, которые могут затруднить работу и отвлечь внимание аукциониста;

3) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта, «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта;

4) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене;

5) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

При проведении аукциона заказчик осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона. Протокол подписывается заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передают победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио - и видеозапись аукциона.

10. Порядок заключения муниципального контракта

Участник аукциона, получивший протокол о победе в открытом аукционе и проект муниципального контракта, обязан не позднее десяти дней со дня со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона, предоставить заказчику подписанный муниципальный контракт. В случае если победитель аукциона в установленный срок не представил заказчику подписанный контракт, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании, о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, заказчик, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

11. Внесение изменений в аукционную документацию

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения, такие изменения соответственно опубликовываются и размещаются Заказчиком в порядке, установленным для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

Все изменения, дополнения к документации об аукционе будут направляться всем участникам размещения заказа, направившим соответствующие заявления (в т. ч. по факсу, электронной почтой) и получившим документацию об аукционе на бумажном носителе или в электронном виде.

Участники размещения заказа, получившие комплект документации об аукционе на официальном сайте и не направившие соответствующие заявления на получение документации об аукционе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений документации об аукционе. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не получения такими Участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе.

12. Отказ от проведения аукциона

Заказчик, официально опубликовавший и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается Заказчиком, соответственно, в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчик обязан направить соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, Заказчик, уполномоченный орган возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения таких заявок, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

Приложение 1

к документации об аукционе

_______________________________________ _______________________________________ наименование организации _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ юридический адрес, ______________________________________ телефон, факс, _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ банковские реквизиты

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление городского хозяйства администрации города Кунгура Пермского края», ул. К.Маркса, д. 27, г. Кунгур, Пермский край, 617470

Заявка на участие в аукционе

«___»___________2008 г.

Ознакомившись с аукционной документацией по открытому аукциону на выполнение работ по проектированию физкультурно-оздоровительного комплекса предлагаю (предлагаем) выполнить работы, предусмотренные в аукционной документацией и обязуюсь (обязуемся) в случае победы осуществить выполнение работ в соответствии с условиями муниципального контракта.

Данное предложение означает согласие с условиями проведения открытого аукциона.

В случае признания победителем обязуюсь (обязуемся) подписать муниципальный контракт в соответствии с требованиями, установленными аукционной документацией и предложенной нами цене контракта в срок не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

В случае, если по результатам проведения аукциона наше предложение будет предпоследним предложением по цене контракта, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения контракта, мы обязуемся подписать в соответствии с требованиями аукционной документации и предложенной нами цене контракта.

Мы извещены о включении сведений в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта, а также в случае расторжения муниципального контракта в связи с существенным нарушением нами условий исполнения данного контракта.

Эта заявка на участие в аукционе будет оставаться для нас обязательной и может быть принята в любое время до того момента, когда данный заказ будет считаться размещенным или до официальной отмены данного аукциона.

Приложение: на ______ листах.

Руководитель _________________ ___________________

М. П. (подпись) (Ф. И.О.)

Приложение 2

к документации об аукционе

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом аукционе

на выполнение работ по проектированию физкультурно-оздоровительного комплекса

№ пп	Наименование	№ страницы
1.	Заявка на участие в аукционе
2.	Выписка из ЕГР
3.	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа в случае необходимости (приказ, протокол, доверенность)
4.	Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе
5.	Копия лицензии

Приложение 3

к документации об аукционе

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма прописью

ИНН

КПП

Сумма

Сч. №

Плательщик

БИК

Сч. №

Банк плательщика

РКЦ Кунгур г. Кунгур

БИК

Сч. №

Банк получателя

Сч. №

МБУ"УФиК" МБУ"УГХ" л/с

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

Код

Рез. поле

Получатель

обеспечение заявки на выполнение работ по проектированию физкультурно-оздоровительного комплекса

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Приложение 4

к документации об аукционе

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА №__

заключенный от имени муниципального образования «Город Кунгур»

на выполнение работ по разработке проекта

г. Кунгур

«___»__________________ 200__ г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление городского хозяйства администрации города Кунгура Пермского края», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Положения, с одной стороны и ___________________________________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Настоящий муниципальный контракт заключается по итогам проведения открытого аукциона на выполнение работ по разработке проекта.

1.2. По настоящему контракту Исполнитель принимает на себя обязательства по проектированию физкультурно-оздоровительного комплекса (далее – Работы), а Заказчик обязуется своевременно оплатить выполненные работы.

1.3. Исполнитель обеспечивает выполнение работ в соответствии со сметным расчетом (Приложение 2) и требованиями действующего законодательства, СНиП, ГОСТ, рекомендациями по нормированию труда.

2. Сроки выполнения обязательств

2.1. Начало выполнения работ «___»_______________ 2008 г.

2.2. Окончание выполнения работ 01.01.01 г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Исполнителем работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению в период, указанный в пункте 2.1. и 2.2. настоящего Контракта составляет _______________________________________________________ (________________________________________________________________) рублей _____ коп., в том числе НДС.

3.2. Основанием для оплаты, в порядке, установленном настоящим контрактом, выполненных Исполнителем объемов работ являются акт сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактуры.

3.3. Заказчик производит предоплату в размере до 30 % от цены контракта в течение семи рабочих дней после заключения контракта. Окончательная плата за выполненные Исполнителем работы, предусмотренные настоящим контрактом, осуществляется Заказчиком в течение двадцати банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (включая устранение Исполнителем замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте).

3.4. Оплата выполненных работ производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. Качество работ

4.1. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендаций.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным недостаткам по разработке проекта фиксируются в акте, являющихся основанием для:

4.2.1. требований устранения недостатков Исполнителем за свой счет;

4.2.2. снижения стоимости работ в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется в течение двух суток устранить недостатки, указанные в акте контрольной проверки.

4.4. Для контроля за качеством работ, принятия оперативных решений в ходе производства работ, Заказчик назначает своего представителя.

5. Права и обязанности Исполнителя

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, ВСН, ОДН, рекомендации и т. д.) Исполнитель обязан обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. В случае приостановки выполнения работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Исполнитель обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Исполнитель также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.3. Исполнитель за свой счет и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в акте сдачи-приемки.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Заказчик обязан своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ и производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.2. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Исполнителем объемов работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Исполнителя.

6.3. Заказчик проводит технический совет по рассмотрению и утверждению проектно-сметной документации.

7. Порядок сдачи и приемки работ

7.1. Проект должен быть изготовлен в полном объеме и передан Заказчику 10 декабря 2008 г (включая устранение Исполнителем замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте).

7.2. По согласованию с Заказчиком возможна досрочная передача проекта.

7.3. Проект должен соответствовать техническому заданию, изложенному в документации.

7.4. При завершении работ по разработке проекта Исполнитель представляет Заказчику два экземпляра подписанного акта сдачи-приемки проекта с приложением к нему документов (материалов), предусмотренных заданием на проектирование.

7.5. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки проекта и отчетных документов (материалов), предусмотренных заданием на проектирование, обязан направить Исполнителю один экземпляр подписанного акта сдачи-приемки проекта или мотивированный отказ.

7.6. В случае несоответствия разработанной проекта условиям технического задания, обнаруженного после возврата акта сдачи-приемки проекта Исполнителю, Стороны обязаны составить акт с перечнем недостатков и необходимых работ по их устранению. Претензии могут быть предъявлены Заказчиком в течение срока реализации проекта. Исполнитель обязан произвести работы по устранению недостатков проекта без дополнительной оплаты.

7.7. Если Исполнитель в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит их, Заказчик вправе устранить недостатки силами другой организации исполнителя за счет средств Исполнителя.

8. Ответственность Сторон

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Исполнитель несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате нарушений условий настоящего контракта, требований действующего законодательства (СНиП, ГОСТ, рекомендации), в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ.

8.3. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

8.4. За нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему контракту Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % цены контракта за каждый день просрочки.

8.5. При расторжении Контракта виновная сторона возмещает другой стороне понесенные ею убытки, включая упущенную выгоду, в размере не более 0,5% от невыполненных Исполнителем работ.

8.6. Уплата неустойки и возмещение ущерба не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Все разногласия и споры по настоящему контракту разрешаются путем переговоров и урегулируются соглашением сторон, а при не достижении соглашения разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Пермского края.

9.3. Предъявляемые претензии рассматриваются сторонами в течение 10 календарных дней.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее пяти дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Порядок изменения и дополнения контракта

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

11.2. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

11.3. При расторжении контракта по совместному решению Заказчика и Исполнителя проектно-сметную документация передается Заказчику, который оплачивает Исполнителю фактически выполненные работы.

11.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего контракта может быть изменено или прекращено.

11.4. Сторона, решившая расторгнуть контракт, направляет письменное уведомление другой стороне с сообщением о причинах расторжения контракта за 10 дней до расторжения контракта.

12. Действие и прекращение действия контракта

12.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

12.2. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. К настоящему контракту прилагаются задание на проектирование на выполнение проектных работ (Приложение 1), сметный расчет (Приложение 2), которые являются неотъемлемой его частью.

13. Реквизиты и подписи сторон

ЗАКАЗЧИК:

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление городского хозяйства администрации города Кунгура Пермского края»,

Адрес: Пермский край, 7,

, ,

Р/с в отделении УФК по Пермскому краю, ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю, г. Пермь,

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик Начальник МБУ «УГХ» _____________________ М. П.

Исполнитель ______________________________________ ___________________/__________________/ М. П.

Приложение 5

документации об аукционе

УТВЕРЖДАЮ Начальник МБУ «УГХ» _____________________ «____» __________ 2008 года

Задание на проектирование

физкультурно-оздоровительного комплекса

Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение «Управление городского хозяйства администрации города Кунгура Пермского края»

	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1.	Основание для проектирования	ГПЗУ № 000 от 01.01.2001г.
2.	Вид строительства	Новое строительство
3.	Проектная организация - генеральный проектировщик	Определяется по итогам аукциона
4.	Субподрядная проектная организация	Определяется генеральным проектировщиком по согласованию с заказчиком
5.	Стадийность проектирования	Проект (ТЭО). Рабочая документация
6.	Сроки начала и окончания строительства	гг.
7.	Назначение и типы встроенных в здание помещений, их мощность, вместимость, пропускная способность, состав и площади помещений, строительный объем	Комнаты для временного пребывания спортсменов на четвертом этаже физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Кунгуре: 7.1. Два номера люкс. 7.2. Три двухместных номера с санузлами. 7.3. Шесть четырехместных номера с общими санузлами. 7.4. Холл. 7.5. Служебные помещения.
8.	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания, отделке здания	8.1. Осуществить привязку к проекту физкультурно- оздоровительного комплекса в г. Кунгуре. 8.2. Отделка основных помещений в соответствии с требованиями «Роспотребнадзор» 8.3. Туалетные комнаты, душевые – отделка стен и полов - керамическая плитка. 8.4. Наружная отделка фасадов – в соответствии с ГПЗУ.
9.	Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций	9.1. Здание каркасное из металлоконструкций. 9.2. Ограждающие конструкции – многослойные панели типа «сэндвич». 9.3. Строительные конструкции - материалы принимаются в соответствии с «Основными положениями на проектирование»
10.	Основные требования к инженерному обеспечению, инженерному и технологическому оборудованию	В соответствии с нормами проектирования оборудование должно соответствовать предъявленным требованиям и подтверждаться сертификатами. Запроектировать: 10.1. Электроснабжение. 10.2. Водопровод и канализацию. 10.3. Теплоснабжение. 10.4. Отопление и вентиляция 10.5. Электрооборудование. 10.6. Охранно-пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре согласно Норм пожарной безопасности. 10.7. Радиофикация, связь, эфирное телевидение. 10.8. Технические условия на присоединение к инженерным сетям города получает Заказчик при технической помощи проектной организации. 10.9. Инженерное обеспечение привязать к проекту Физкультурно-оздоровительного комплекса. 10.10. Инженерное оборудование принимается в соответствии с «Основными положениями на проектирование».
11.	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения	В соответствии с требованиями СНиП
12.	Требования к благоустройству и малым архитектурным формам	В соответствии с градостроительным планом земельного участка под строительство
13.	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС	В соответствии с действующими на территории РФ нормативами и по заданию ГУ ГО и ЧС.
14.	Требования к разработке сметной документации	Сметную документацию разработать в соответствии с требованиями СНиП . Стоимость строительных и монтажных работ определяется для условий Пермского края. Документацию разработать в сметно-нормативной базе 2001 года.
15.	Требования к разработке раздела «Охрана окружающей среды»	Раздел «Охрана окружающей природной среды» выделить в отдельный том с выполнением расчетов и мероприятий в объеме, необходимом для согласования в ЦГСЭН и Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР.
16.	Требования о порядке проведения согласований	Основные проектные решения согласовать с заинтересованными службами Заказчика в процессе разработки проекта.
17.	Количество экземпляров выдаваемой документации	5 экземпляров на бумажном носителе, 1 экземпляр в электронном виде

Согласовано:

Директор МУП «Кунгурстройзаказчик»

_____________________

«___»________________ 200__ г.

Начальник отдела физической культуры

и спорта администрации г. Кунгура

______________________

«___»________________ 200__ г.

Приложение 6

документации об аукционе

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МБУ «УГХ»

«____» __________ 2008 года

С М Е Т А

на проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Кунгуре

(гостиницы для проживания спортсменов)

Справочник базовых цен на проектные работы для строительства

Объекты жилищно-гражданского строительства

Москва, 2003 г.

Глава 1. Жилые дома, гостиницы, общежития

Таблица 2 .Гостиницы

П.1.

С=(а+вх)*К1= (490980 + 4402*34)*0,7*1,15*2,58*1,075=1430354руб.

34 – количество мест

0,7 – разработка рабочей документации (глава 1 п.1.7)

1,15 – карстовые явления (глава 3 п.6 Общие указания)

2,58 – инфляционный коэффициент на 2 квартал 2008 г.

1,075 – коэффициент, учитывающий районные выплаты по заработной плате

Таблица 44. Разработка вариантов проектных решений

Фасады – 5 %

Фундаменты – 3 %

Стены – 3 %

Перекрытия – 5 %

Полы – 1 %

Крыша – 5%

Санитарный узел – 5 %

Внутренняя отделка – 1,2 %

Окна – 1 %

Итого: 29,2 %

Стоимость проектных работ:1430354*29,2%=417663 руб.

НДС 18% 75179 руб.

ВСЕГО стоимость проектных работ: 492842 руб.