Документация об аукционе по проведению открытого аукциона в электронной форме по выбору подрядчика на текущий ремонт помещений здания, расположенного по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 37, корп. 1, для нужд Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (стр. 3 )

на выполнение подрядных работ

г. Москва

«__» ________ 20____ г.

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта, именуемая в дальнейшем Заказчик, , действующего на основании Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 № 398 и Распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 № 209-р, с одной стороны, и

__________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от «____»__________ 20___ № _________о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется в установленный Контрактом срок по заданию Заказчика выполнить текущий ремонт помещений здания, расположенного по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 37, корп. 1, для нужд Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Наименование, объем и характеристики и требования к работе определены в Техническом задании являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Добросовестно выполнять условия Контракта.

2.1.2. В случае необходимости, по запросу Подрядчика, предоставить ему, в течение 1 (одного) дня с даты заключения Контракта, всю имеющуюся у Заказчика информацию, сведения и документацию, необходимые для исполнения Контракта.

2.1.3. Не менее чем за один рабочий день по заявке Подрядчика, обеспечить возможность прохода сотрудников Подрядчика в помещения, в которых будут выполняться работы.

2.1.4. Принять результаты работ в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом.

Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от Контракта или иные недостатки, в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

2.1.5. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом.

2.1.6. Своевременно выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих в ходе исполнения Контракта.

2.1.7. Контрактом, а также приложениями к нему может устанавливаться дополнительный объем обязанностей Заказчика.

2.2. Подрядчик обязан:

2.2.1. Добросовестно выполнять условия Контракта.

2.2.2. Принять от Заказчика всю передаваемую им информацию, сведения и документацию, необходимые для исполнения Контракта.

2.2.3. До начала работ предоставить Заказчику копии паспортов на всех работников, которые будут привлечены к работе с целью оформления пропусков для прохода в помещения, в которых будут выполняться работы.

2.2.4. Выполнить работы иждивением Подрядчика, т. е. выполнить работы из своих материалов, своими силами и средствами.

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

При этом, Подрядчик несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных им материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает Заказчик.

2.2.5. Осуществлять работы в соответствии с Техническим заданием, определяющим объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, а также в соответствии со сметой, определяющей цену работ.

2.2.6. Выполнить работы, указанные в п. 1.1. Контракта с надлежащим качеством, установленным настоящим Контрактом, приложениями к нему и законодательством Российской Федерации.

2.2.7. Обеспечить опрятный внешний вид своих работников, а также исключить возможность выполнения работ по Контракту работниками, находящихся в алкогольном и/или наркотическом опьянении.

2.2.8. В сроки, согласованные Сторонами устранять дефекты, выявленные в процессе выполнения работ.

2.2.9. При выявлении обстоятельств, оказывающих или могущих оказать существенное влияние на качество работ, незамедлительно информировать об этом Заказчика.

2.2.10. Давать по поручению Заказчика разъяснения третьим лицам по вопросам, связанным с исполнением настоящего Контракта.

2.2.11. Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета Контракта, если характер информации таков, что без нее невозможно использование результата работы для целей, указанных в Контракте.

Подрядчик, не предоставивший Заказчику информации о работе, указанной выше, несет ответственность и за те недостатки работы, которые возникли после ее передачи Заказчику вследствие отсутствия у него такой информации.

2.2.12. Контрактом, а также приложениями к нему может устанавливаться дополнительный объем обязанностей Подрядчика.

3. ПРАВА СТОРОН

3.1.Заказчик имеет право:

3.1.1. Во всякое время проверять ход и качество выполнения работ, не вмешиваясь в его деятельность.

3.1.2. Контрактом, а также приложениями к нему может устанавливаться дополнительный объем прав Заказчика.

3.2. Подрядчик имеет право:

3.2.1. Если иное не установлено в Техническом задании, самостоятельно определять способ и другие условия выполнения порученных ему работ и численность необходимого для этого персонала.

3.2.2. В случае необходимости, запрашивать у Заказчика любую информацию, сведения и документацию, необходимые для исполнения Контракта.

3.2.3. Контрактом, а также приложениями к нему может устанавливаться дополнительный объем прав Подрядчика.

4. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена Контракта составляет __________________________________ (______________________________)_рублей, в том числе НДС.

Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, прямо предусмотренных Федеральным законом от 01.01.2001
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4.2. В цену Контракта включены все возможные расходы, связанные с исполнением Контракта в том числе, но не ограничиваясь, расходы на перевозку, погрузку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей.

4.3. Оплата Работ, выполненных в рамках настоящего Контракта, производится в течение 5 рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

4.4. Источниками оплаты по Контракту являются средства федерального бюджета Российской Федерации.

4.5. Расчеты по Контракту осуществляются путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании счета и, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации счета-фактуры.

4.6. Датой оплаты по Контракту считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

5. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ «____»_____________ 2011.

5.2. Подрядчик обязан выполнить работы и сдать результат не позднее «____»_____________2011.

5.3. Подрядчик обязан добросовестно выполнить работы в объеме и в порядке, установленном в Контракте и в Техническом задании.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМА РАБОТ

6.1. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о готовности к сдаче работ, являющихся предметом настоящего Контракта, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты сдачи работ.

6.2. В согласованный Сторонами день, Заказчиком осуществляется приемка выполненных работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте и техническом задании.

6.3. Приемка выполненных работ производится путем осмотра и испытания результатов выполненных работ.

6.4. В случае отсутствия замечаний, Заказчик обязан подписать представленные Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента проведения осмотра и испытания выполненных работ. В случае наличия замечаний, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика и стороны определяют объем необходимых доработок и сроки устранения выявленных недостатков.

6.5. Документами, свидетельствующими о приемке Заказчиком работ являются Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), которые должны быть подписаны обеими Сторонами.

7. ГАРАНТИИ. РИСКИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ и материалов, используемых при выполнении работ. Гарантийный срок, а также объем предоставляемых гарантий, порядок действий Сторон при возникновении гарантийного случая, а так же требования к материалам и оборудованию определен в Техническом задании.

7.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, или иного используемого для исполнения Контракта имущества несет Подрядчик;

7.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7.4. В случае нарушения обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.7.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пеней, которые начисляется из расчета 1% (один процент) от стоимости обязательства, неисполненного в срок, за каждый день просрочки.

7.6. В случае, если Заказчиком будет достоверно установлено, что работники Подрядчика нарушили требования п. 2.2.7. Контракта, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый установленный случай.

7.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пеней, которые начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.8. В случае виновного разглашения Коммерческой тайны, Сторона, допустившая такое разглашение обязана уплатить пострадавшей Стороне штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей и возместить убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), вызванные таким разглашением.

7.9. В случае расторжения Контракта в связи с существенным нарушением Подрядчиком условий Контракта, Заказчик обязан в течение трех рабочих дней со дня расторжения Контракта направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган Исполнительной власти сведения о Подрядчике, предусмотренные Федеральным законом от 01.01.2001 "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если то неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, такие как землетрясения, наводнения, пожары, а также забастовки, запреты органов государственной власти и других компетентных органов и тому подобное.

В случаях возникновения обстоятельств непреодолимой силы, установленные сроки выполнения обязательств по Контракту переносятся на срок, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту, обязана известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления и прекращения.

8.3. Доказательством наличия действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий будет считаться документ, выдаваемый уполномоченным на то государственным органом.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. При возникновении споров и разногласий, имеющих отношение к настоящему Контракту, Стороны примут все возможные меры по их урегулированию путем переговоров.

9.2. В случае, если Сторонам не удастся урегулировать спор или разногласия путем переговоров, Стороны обязаны соблюсти претензионный порядок разрешения споров или разногласий.

Срок ответа на претензию составляет не более 10 (десяти) рабочих дней с момента ее получения.

9.3. В случае невозможности разрешения споров и разногласий во внесудебном порядке, спор должен быть передан на разрешение Арбитражного суда города Москвы.

9.4. В период судебного разбирательства Подрядчик обязан продолжать выполнение работ по Контракту, если иное не будет предусмотрено письменным соглашением Сторон либо, если спор не будет связан с расторжением Контракта.

9.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

10. КОНФИ ЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. В рамках настоящего Контракта Коммерческой тайной считается любая финансово-экономическая или иная информация (в том числе составляющая секреты производства (ноу-хау), которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и в отношении которой обладателем такой информации введен режим коммерческой тайны (далее именуемая «Коммерческая тайна»).

10.2. Стороны обязуются:

10.2.1. Хранить Коммерческую тайну, полученную в рамках настоящего Контракта, строго конфиденциально, не раскрывать ее всю или ее часть третьим лицам, не допускать и/или не осуществлять опубликование и/или иное распространение полученной Коммерческой тайны.

10.2.2. Ограничить круг лиц, имеющих доступ к полученной Коммерческой тайне, исключительно сотрудниками, связанными с выполнением работ по Контракту, и способствовать тому, чтобы все эти сотрудники хранили эту Коммерческую тайну в строгом секрете.

10.2.3. Применять к полученной Коммерческой тайне не меньшие меры безопасности и предосторожности, чем те которые он применяет к своей собственной Коммерческой тайне и конфиденциальной информации.

10.2.4. Принимать все необходимые меры для того, чтобы сотрудники, агенты, правопреемники каждой из Сторон по настоящему Контракту не информировали третьих лиц о содержании полученной информации.

10.2.5. Использовать полученную Коммерческую тайну только в рамках настоящего Контракта.

10.2.6. Сторона, утратившая или разгласившая Коммерческую тайну, полученную по настоящему Контракту, обязана незамедлительно, но не позднее 3 (трех) рабочих дней, проинформировать об этом другую Сторону, после чего Стороны проводят консультации и организовывают расследование.

10.2.7. Окончание и/или расторжение настоящего Контракта не имеет влияния на обязательства Сторон по охране Коммерческой тайны, полученной по настоящему Контракту. Стороны обязуются охранять полученную Коммерческую тайну в течение пяти лет после истечения срока действия настоящего Контракта или его расторжения.

10.2.8. Коммерческая тайна, полученная Стороной по настоящему Контракту, может стать известной третьим лицам только с согласия другой Стороны либо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11. ПЕРЕПИСКА, УВЕДО ЛЕНИЯ (СООБЩЕНИЯ)

11.1. Лицом, уполномоченным Подрядчиком на осуществление от его имени технического взаимодействия с Заказчиком является _____________________________________:

Реквизиты для связи:

телефон/факс: __________________;

номер сотового телефона: __________________;

адрес электронной почты: __________________.

11.2. Лицом, уполномоченным Заказчиком на осуществление от его имения технического взаимодействия с Подрядчиком является _________________________________________:

Реквизиты для связи:

телефон/факс: __________________;

номер сотового телефона: __________________;

адрес электронной почты: __________________.

11.3. Все официальные уведомления и сообщения, должны быть подписаны уполномоченными представителями Сторон и направляться в письменном виде заказным письмом, экспресс-почтой, телеграфом либо нарочным под расписку и будут считаться поданными надлежащим образом, если они посланы по почтовому адресу, указанному в разделе 16 Контракта либо по почтовому адресу, о котором отправитель был проинформирован последний раз. Затраты Сторон на почтовое отправление, в том числе скоростной почтой, телеграфом либо нарочным, относятся на отправляющую Сторону.

11.4. Документы, переданные посредством факсимильных средств связи и/или отсканированные и переданные по электронной почте имеют силу оригинала до получения оригинала по почте или с нарочным при условии подтверждения получения сообщения противоположной Стороной. После отправки документа по электронной почте и/или по факсу, оригиналы документов должны быть отправлены по почте или с нарочным в течение 3 (трех) рабочих дней.

12. Обеспечение Контракта

12.1. В качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств по Контракту до заключения Контракта Подрядчиком предоставлено Заказчику обеспечение исполнения обязательств в виде __________________________________(безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)) в размере ______________( ____________________) рублей на срок до «_____»____________ 20_____ г.

12.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик, вправе требовать уплаты соответствующей денежной суммы по предоставленному Подрядчиком обеспечению в пределах цены работ, которые не были выполнены или были выполнены с ненадлежащим качеством, или в случае, когда замечания к выполненным работам не были устранены в согласованный Заказчиком срок.

12.3. В случае использования Заказчиком механизмов обеспечения исполнения Контракта, требования Заказчика удовлетворяются без обращения в суд.

12.4. Расходы Подрядчика в связи с обеспечением исполнения обязательств по настоящему Контракту являются расходами Подрядчика и не подлежат возмещению Заказчиком.

12.5. Денежные средства, переданные Заказчику в залог, в том числе в форме вклада (депозита), возвращаются Подрядчику по окончании срока действия настоящего Контракта при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту в течение 10 рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном требовании.

13. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

13.1. Настоящий Контракт может быть изменен по соглашению Сторон только в случаях, прямо установленных Федеральным законом от 01.01.2001 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

13.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными и являются его неотъемлемой его частью, если они совершены в письменной форме, содержат прямую ссылку на настоящий Контракт и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

13.3. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

13.4. По требованию одной из Сторон Контракт может быть изменен или расторгнут по решению суда:

1) при существенном нарушении Контракта другой Стороной;

2) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Существенным признается нарушение Контракта одной из Сторон, которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении Контракта.

13.5. Соглашение о расторжении настоящего Контракта заключается в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями каждой из Сторон.

13.6. В случае прекращения Контракта по основаниям, предусмотренным в настоящем Контракте, до приемки Заказчиком результата работы, выполненной Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы без компенсации Подрядчику произведенных затрат.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

14.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. При изменении адреса, банковских реквизитов, возникновении обстоятельств существенно влияющих на возможности выполнения условий Контракта, а также в случае реорганизации одной из Сторон Контракта она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить о таких изменениях и обстоятельствах другую сторону Контракта.

15.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, регламентируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

15.3. Настоящий Контракт заключен в электронном виде в соответствии с положениями Федерального закона от 01.01.2001 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

15.4. Стороны вправе также оформить настоящий Контракт на бумажном носителе, в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. При этом, в случае расхождения положений Контракта заключенного в электронном виде с положениями Контракта на бумажном носителе применяются положения Контракта заключенного в электронном виде.

Приложения:

Приложение - Техническое задание.

Приложение - Смета на текущий ремонт помещений здания, расположенного по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 37, корп. 1, для нужд Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (формируется на основании предложения участника размещения заказа, победившего в открытом аукционе в электронной форме).

16. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик Федеральная служба по надзору в сфере транспорта г. Москва, Ленинградский проспект, тел.(4, факс (4Лицевой счет в УФК по г. Москве Расчетный счет в отделении № 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705. , , , ОКОГУ 13282, , ОКФС 12, , ОКОПФ 72,	Подрядчик:
Руководитель ___________________/ / . М. П.	___________________________________________________/__________________/ . М. П.

Приложение к государственному контракту №_______ от «___»_____ 2011

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На текущий ремонт помещений здания, расположенного по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 37, корп. 1, для нужд Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

4.  Вводная часть

Настоящее техническое задание содержит в себе всю существенную информацию, необходимую для осуществления поставки, выполнения работ или оказания услуг по контракту, в том числе, но не ограничиваясь, информацию: об условиях, сложившихся у Заказчика, наличии у него оборудования, специализированных программных средств и т. п. и влияющих на условия поставки товара, выполнения работы или оказания услуги; о требованиях к поставляемому товару, выполняемым работам или оказываемым услугам.

5.  Условия, сложившиеся у Заказчика и влияющие на условия поставки товара, выполнения работы или оказания услуги.

8.  Работы выполняются в помещениях, расположенных в здании Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по адресу г. Москва, Ленинградский проспект, корп. 1: кабинеты 226;226а;238а;238;238б;221;221а; 248;248а;235;237;304г;304в; 304;304д; 328; 328а; 442а;442б;442в;402а; 422;422а; 422б;445;412;411;коридоры 2-го этажа. Общая площадь помещений 570,9 кв. м.

9.  Работы выполняются с использованием материалов. Особое внимание должно быть уделено негорючести используемых материалов. При выполнении работ Подрядчик применяет сертифицированные материалы, в случае, если это предусмотрено законом. Учитывая единый дизайн отделочных работ, Подрядчик при производстве работ руководствуется общей концепцией дизайнерских решений и отделки помещений, ранее принятых Заказчиком в других помещениях здания.

10.  Производство электромонтажных работ осуществляется в строгом соответствии с Правилами устройства электроустановок, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации .

11.  По окончании работ до подписания Акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2) Подрядчик сдает Заказчику смонтированное электрооборудование, исполнительную документацию, отчеты по замеру сопротивления изоляции, цепи «фаза-нуль», акты скрытых работ, исполнительные схемы прокладки коммуникаций, и другие документы (сертификаты, паспорта на оборудование), необходимые для безаварийной эксплуатации смонтированной электроустановки.

12.  Подрядчик при производстве работ должен использовать энергосберегающие технологии и в пределах установленной сметы предусмотреть энергосберегающее оборудование и энергосберегающие расходные материалы.

13.  Подрядчик при производстве работ обязан соблюдать требования экологической безопасности: использовать машины и механизмы, материалы и оборудование, не загрязняющие окружающую среду. Обеспечить вывоз мусора на специализированные предприятия - полигоны ТБО.

14.  Учитывая, что работы производятся в условиях действующего предприятия (Федеральные органы власти), при организации производства работ не создавать неудобства работе сотрудников вышеуказанных органов. При выполнении работ необходимо ограждать рабочую зону пылезащитными преградами, с целью воспрепятствования проникновения пыли в другие помещения. При производстве работ Подрядчик самостоятельно производит уборку, вынос и утилизацию строительного мусора, а также производит влажную уборку по окончании рабочего дня мест производства работ.

Работы, сопровождающиеся шумом, необходимо выполнять после 18.00 час. и/или в выходные дни.

8. Учитывая, что объект имеет особый режим безопасности, до начала работ Подрядчик предоставляет Заказчику копии паспортов на всех сотрудников, которые будут привлечены к работе с целью оформления пропусков для прохода в здание.

9. Доставка и вывоз материалов, оборудования, инвентаря, строительной техники, мусора производится путем оформления материальных пропусков, которые оформляются вневедомственной охраной здания, и осуществляется в дневное время суток.

10. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима в ремонтируемых помещениях возлагается на Подрядчика, который должен назначить своим приказом лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил.

11. Материалы, стоимость которых включена в общую стоимость работ, приобретаются и оплачиваются Подрядчиком. Вместе с тем, материалы и оборудование до их приобретения и использования согласовываются Заказчиком.

12. После выполнения электромонтажных работ Подрядчик передает Заказчику схемы подключения электроустановки и прокладки электропроводки. Электрические схемы должны быть разделены на подключение компьютерной техники (1-я группа) и на подключение других электроприборов (2-я группа).

13. По причине отсутствия свободных помещений для размещения раздевалок и комнат приема пищи и отдыха для работников Подрядчика и помещений для хранения материалов, инструмента и оборудования, Подрядчик должен организовать производство работ с учетом этих обстоятельств.

14. Подрядчик обеспечивает Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственный допуск его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представляет по их требованию отчеты о ходе выполнения работ.

15. При производстве работ Подрядчик должен учитывать, что помещения, в которых будут производиться работы, не являются обособленными или отдельно стоящим зданием. Отключения инженерных систем, сетей или отдельных их участков может производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком и эксплуатирующей организацией.

16. Освобождение помещений для производства работ от мебели, а также обратный ее перенос включается в стоимость работ.

6.  Требования к условиям поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

3.1. Место поставки, выполнения работ, оказание услуг.

г. Москва, Ленинградский проспект, дом 37 корпус 1, кабинеты 226;226а;238а;238;238б;221;221а;248;248а;235;237;304г;304в; 304;304д; 328; 328а; 442а;442б;442в;402а; 422;422а;422б;445;412;411;коридоры 2-го этажа

3.2. Перечень товаров, работ, услуг. Требования к качеству.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ КАБИНЕТОВ №№
(226;226а;238а;238;238б;221;221а;248;248а;235;237;304г;304в;304;304д;328;328а; 442а;442б;442в;402а;422;422а;422б;445;412;411;коридоры 2-го этажа;
ПОТОЛКИ:
1.1.	Демонтаж автоматической пожарной сигнализации, речевого оповещения, видеонаблюдения и охранной сигнализации. По окончании ремонтных работ необходимо выполнить восстановление работоспособности автоматической пожарной сигнализации, речевого оповещения, видеонаблюдения и охранной сигнализации с подключением на единый контрольный пульт. Сдать вышеуказанные системы в эксплуатацию Заказчику с оформлением актов ввода в эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации, речевого оповещения, видеонаблюдения и охранной сигнализации.	м2	570,9
1.2.	Демонтаж подвесных потолков, встроенных светильников, электрических и слаботочных кабелей.	м2	29,6
1.4.	Монтаж подвесных потолков типа «Армстронг». При выполнении работ особое внимание уделить надежности крепления потолочных несущих конструкций. Конструкцию и дизайн плиты согласовать с Заказчиком.	м2	29,6
ПОЛЫ:
1.6.	Демонтаж старых покрытий полов (линолеум, паркетная доска, ламинат), демонтаж цементно-песчаной стяжки	м2	385,4
1.7.	Демонтаж плинтусов.	м/п	394,5
1.8.	Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки и выравнивающих наливных полов под укладку напольных материалов	м2	385,4
1.9.	Укладка влагостойкой фанеры толщ.10 мм с креплением к бетонному основанию на дюбель-гвоздь и на клеящую мастику.	м2	385,4
1.10.	Устройство покрытий полов из ламинированных древесно-волокнистых плит (с компенсирующей подложкой) с установкой разделительных порожков. Класс напольного покрытия должен соответствовать высокой степени износостойкости (не ниже 32 класса), материал должен соответствовать требованиям на влагостойкость	м2	385,4
1.11.	Монтаж плинтусов (материал ПВХ, Цвет плинтусов необходимо подобрать под цвет напольного покрытия	м/п	394,5
СТЕНЫ:
1.12.	Снятие старых защитных экранов с радиаторов отопления	м2	54,6
1.13.	Снятие стеклообоев, очистка поверхности стен от старых красок, шпатлевок, штукатурки отдельными местами	м2	1156,2
1.14.	Подготовка и выравнивание под улучшенную покраску стен безусадочными шпатлевками с оклейкой бандажной сеткой.	м2	1156,2
1.15.	Оклейка стен стеклообоями, флизилиновыми или структурными обоями под покраску.)	м2	1156,2
1.16.	Улучшенная окраска по обоям в 2 слоя моющими водоэмульсионными красками	м2	1156,2
1.17.	Расчистка, грунтовка и окраска поверхности радиаторов и труб отопления, специальными лакокрасочными составами	м2	42,1
1.18.	Изготовление и установка декоративных защитных экранов на радиаторы отопления. Материал ДСП фанерованный шпоном твердолиственных пород дерева.	м2	60,5
1.19.	Установка на стенах отбойной доски из панелей ДСП ламинированных пластиком или шпоном ценных пород дерева, места крепления панелей к стене должны быть закрыты декоративными элементами, край панелей защищен ламинированной кромкой.	м/п	72,7
ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ:
1.20.	Снятие дверных полотен, коробок и наличников	шт	12,0
1.21.	Устройство дверных блоков с установкой наличников и доборов шириной 30-40см., установка скобяных приборов (петли, ручки, замки). (Двери глухие, массив, облицованные шпоном твердолиственных ценных пород дерева ( орех, венге, сапель, маренный дуб) Предусмотреть усиленное крепление дверных коробок,. Дизайн и качество дверных блоков необходимо предварительно согласовать с Заказчиком.	шт	12,0
1.22.	Установка дверных остановов	шт.	12,0
ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ:
1.23.	Демонтаж металлических оконных блоков и подоконной доски	шт.	11,0
1.24.	Монтаж оконных блоков из профиля ПВХ (стеклопакеты 2-х камерные). Учитывая большой формат оконных створок фурнитура должна быть усиленная, Оконный профиль усиленный. Ориентировочная площадь окна 4.3 м2. При монтаже применять усиленное крепление оконных блоков к строительным конструкциям здания (анкеры, болтовые соединения). Конструкция наружного ограждения здания представляет собой уличную витражную систему и внутренние оконные блоки.	шт	11,0
1.25.	Устройство внутренних (со стороны помещения) оконных откосов из 2-х слойного влагостойкого ГКЛ на металлическом каркасе с утеплением минплитой, с подготовкой (заделка швов, проклейкой сетками мест примыкания), установкой перфорированного уголка и покраской водостойкими эмалями,	м2	27,5
1.26.	Установка подоконной доски. Длина доски 2,5м, учитывая ширину подоконной доски 40-50 см, необходимо предусмотреть использование кронштейнов обеспечивающих жесткость конструкций.	шт	11,0
1.27.	Демонтаж и монтаж оконных откосов из пластика на металлическом каркасе. В целых предотвращения промерзания конструкций здания и эффективного теплосбережения, необходимо выполнить устройство откосов между витражной системой и окнами ПВХ теплыми панелями ПВХ на металлическом каркасе с фасадным утеплителем. При выполнении работ особое внимание уделить защите конструкций от промерзания. Выполнить работы по теплоизоляции строительных конструкций здания.	м2	14,5
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ:
1.30.	Демонтаж электропроводки	м/п	1950,0
1.31.	Демонтаж розеток, выключателей, старых светильников.	шт	190,0
1.32.	Прокладка новых кабелей различного сечения (медь) в соответствии с нагрузками. Подключение кабелей к этажным электрическим щитам с установкой автоматов защиты согласно расчету электрической нагрузки	м/п	2085,0
1.33.	Установка потолочных светильников типа ЛБ 4х18 с энергосберегающими лампами. Установка светильников дежурного освещения типа ЛБ 4х18 с энергосберегающими лампами, количество светильником определить по месту, светильники дежурного освещения запитать отдельными группами и обеспечить отдельными выключателями	шт	8,0
1.34.	Установка металлических лотков в запотолочном пространстве для прокладки эл. кабеля.	м/п	212,0
1.35.	Устройство скрытой электропроводки в гофрированной трубе различного сечения с устройством штраб и их заделкой	м/п	2480,0
1.36.	Установка распаячных коробок	шт	30,0
1.37.	Установка эл. розеток с разделением на компьютерные и бытовые группы, установка электрических щитков	шт	371,0
1.38.	Установка эл. выключателей,	шт	30,0
1.39.	Замена автоматических выключателей с подбором номинала в соответствии с нагрузкой. Произвести разделение электроприборов на группы по нагрузкам.	шт	56,0
1.40.	Выполнить переборку этажных электрощитов, провести ревизию автоматов защиты в случае необходимости заменить.	шт.	4
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ:
1.41.	Демонтаж и установка декоративных вентиляционных решеток	шт.	27,0
	РАЗНЫЕ РАБОТЫ
1.42.	Переноска строительного мусора вручную от места работы до контейнерной площадки	т	55,0
1.43.	Уборка помещений и вывоз строительного мусора контейнерами	Конт.	11,0
1.44.	В целях выполнения ремонтных работ Подрядчик освобождает помещения от мебели, оргтехники, упаковывает в коробки документы и другое имущество Заказчика, осуществляет перенос до места складирования, закрывает защитными пленками. После выполнения работ возвращает мебель, оргтехнику, папки с документами и другое имущество Заказчика в отремонтированные помещения, расставляет мебель на свои прежние места. Производит полную уборку помещений.	м3	250,0

3.4.  Требования к наличию у Поставщика (Исполнителя) разрешительной документации.

Подрядчик должен соответствовать общим требованиям законодательства Российской Федерации лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, иметь необходимые допуски СРО/лицензии и т. п.

3.4 Требования к гарантиям качества товаров, работ или услуг, требования гарантийному и послегарантийному обслуживанию.

Срок гарантии на выполняемые работы должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев.

Гарантии качества распространяются на все элементы, системы и коммуникации, оборудование, материалы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.

Подрядчик гарантирует:

·  надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

·  качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

·  своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ При выполнение ремонтных работ в помещениях Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, расположенного по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 37, корп. 1.
№ п/п	Наименование материала	Требования к качеству, техническим характеристикам материалов, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) материалов, требования к размерам, упаковке, отгрузке материалов и иные показатели, связанные с определением соответствия используемых материалов потребностям заказчика.
1	Выравнивающая смесь на цементной основе для выравнивания полов	1.Требования к качеству: a) Качество смеси соответствует требованиям нормативных документов по, ГОСТ 2.Требования к техническим характеристикам: а) Водостойкость – водостойкий б) Связующее – цемент в) Заполнитель - известняк, размер фракциине более 0,3 мм г) Заполнитель - известняк, размер фракциине более 0,3 мм д) Добавки - Вещества, улучшающие адгезию и растекаемость, не содержит казеина е) Толщина слоя - 0-5 мм ж) Прочность на сжатие (28 суток, от. вл.50%, +23С)не менее 16МПа з) Прочность на изгиб (28 суток, от. вл.50%, +23С) не менее 5МПа и) Сцепление с бетоном (К30) не менее 1МПа к) Усадка (28 суток, от. вл.50%, +23С) не более 0,8 мм/м л) Рабочая температура +10оС...+ 25оС; +15оС...+ 20оС оптимально м) Время смешиванияне менее 1 мин. н) Время использования в течение не менее 30 минут с момента затворения водой о) Возможность хождения (+20С, от. вл.50%) не более чем через 3-4 часа п) Возможность укладки напольного покрытия (+20С, от. вл.50%) не более чем через 1-3 суток р) Показатель рН (затвердевшего материала) 10,5-11 3. Требования к безопасности: a) В соответствии с нормами, в соответствии с ФЗ от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 4. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): a) Выдерживание нагрузки от стульев на колесиках - можно использовать в организации 5. Требования к размерам: не установлено 6. Требования к упаковке: а) Смесь поставляется в бумажных мешках по 25 кг по ГОСТ 2226-88 б) Упакованные смеси должны быть маркированы на каждой упаковке. Маркировка должна быть четко нанесена на упаковку несмываемой краской.
2	Грунтовка	1.Требования к качеству: a) Качество грунтовки соответствует требованиям нормативных документов по ГОСТ 2.Требования к техническим характеристикам: а) Внешний вид покрытия - После высыхания покрытие должно быть ровным, однородным, матовым, полуматовым или полуглянцевым. б) Условная вязкость по ВЗ-246, сопло 4 мм при температуре от 19,5 до 20,5 0С, с, не менее - 45. в) Степень разбавления грунтовки растворителем, %, не более - 20. г) Массовая доля нелетучих веществ, % - от 54. д) Степень перетира, мкм, не более - 40. е) Время высыхания до степени 3 при 105 градусах по Цельсию, минуты - до 35. ж) Эластичность пленки при изгибе, мм, не более - 1. з) Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, условные единицы, не менее - 0,35. и) Адгезия пленки, баллы, не более - 1. к) Стойкость покрытия к статическому действию 3 %-ного раствора хлорида натрия, ч, не менее - 24. л) Стойкость покрытия к действию нитроэмали: Не должно быть отслаивания, сморщивания, растрескивания пленки нитроэмали, нанесенной на грунтовку. м) Стойкость покрытия к статическому действию минерального масла, ч, не менее - 48. н) Расслаивание, мл, не более - 5. 3. Требования к безопасности: a) В соответствии с нормами, в соответствии с ФЗ от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 4. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): не установлено 5. Требования к размерам: не установлено 6. Требования к упаковке: а) Упаковка - по ГОСТ 9980.3. б) Маркировка - по ГОСТ 9980.4 с нанесением манипуляционного знака «Ограничение температур» по ГОСТ 14192. 7. Требования к отгрузке: а) Транспортирование и хранение - по ГОСТ 9980.5.
3	Краска водно-дисперсионная для окрасочных работ внутри помещений по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным и другим пористым поверхностям (кроме полов)	1.Требования к качеству: a) Качество краски соответствует требованиям нормативных документов по ГОСТ 2.Требования к техническим характеристикам: а) Цвет и внешний вид пленки белый, допускается колеровка краски водными колеровочными пастами по согласованию с заказчиком; пленка матовая, б) Массовая доля нелетучих веществ, %52-57 в) Время высыхания до степени 3 при 20 °С, ч, не более 1 г) Условная вязкость по В3-246 с диаметром сопла 4 мм при 20 °С, с 30 д) Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 1 е) Смываемость пленки краски, г/м2, не более 2 ж) Морозостойкость краски, циклы, не менее 5 з) Стойкость пленки к статическому воздействию воды при 20°С, ч, не менее 24 к) Температура нанесения не ниже 10°С л) Толщина одного слоя мкм 30-40 м) Растворитель вода 3. Требования к безопасности: a) В соответствии с нормами, в соответствии с ФЗ от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 4. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): a) Экологически-чистый продукт, обладающий повышенной эластичностью и стойкостью к атмосферным осадкам, хорошей адгезией к окрашиваемым минеральным основаниям, негорюч, не содержит органических растворителей. 5. Требования к размерам: не установлено 6. Требования к упаковке: а) Упаковка - по ГОСТ 9980.3. б) Маркировка - по ГОСТ 9980.4 с нанесением манипуляционного знака «Ограничение температур» по ГОСТ 14192. 7. Требования к отгрузке: а) Транспортирование и хранение - по ГОСТ 9980.5. 8. Иные требования: не установлены
4	Обои под окраску	1.Требования к качеству: a) Качество обоев соответствует требованиям нормативных документов по ГОСТ 2.Требования к техническим характеристикам: а) Фактура поверхности по согласованию с заказчиком б) Основа - белизна не менее 76,0 %. в) По техничности исполнения обои должны отвечать следующим требованиям: - обладать высокой прочностью, при сохранении формы даже в условиях повышенной влажности; - безусадочность, не деформируются, не растягиваются и не сжимаются; - паропроницаемы, воздухопроницаемы; - нетоксичны; - не содержат стекловолокна; - скрывают и удерживают трещины; - обладают хорошей светостойкостью, не выгорают; - возможно многократное окрашивание 5-7 раз. г) Основа для оклеивания: Обои можно клеить на любые обычные поверхности, штукатурка (не осыпающаяся), гипсокартон, неударяемая старая краска, основания старых обоев, деревянные плиты и ДСП и т. п д) Верхняя сторона не должна иметь пятен, полос и контрастных включений; е) Обои не должны иметь механических повреждений полотна, морщин, складок, разрывов ж) Обои должны легко удаляться в сухом состоянии без повреждения поверхности стены. з) Цвет: должны быть белые под окраску. 3. Требования к безопасности: a) В соответствии с нормами, в соответствии с ФЗ от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 4. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): a) Обои на флизелиновой подоснове должны подходить для внутренней отделки стен и потолков общественных помещений. 5. Требования к размерам: по согласованию с заказчиком 6. Требования к упаковке: а) Намотка рулонов должна быть плотной, боковая поверхность (торец) - ровной б) Каждый рулон обоев с номинальной длиной полотна не более 42,00 м должен быть упакован в прозрачную полимерную термоусадочную пленку по НД с полной защитой торцов рулона обоев. в) Маркировка каждого рулона обоев должна быть четкой, доступной для потребителя при знакомстве с продукцией без нарушения ее упаковки и должна содержать следующие сведения: - страну-изготовитель, наименование, товарный знак (при наличии) и юридический адрес изготовителя; - наименование продукции, класс, тип, вид, марка, наименование основы; - номер артикула; - номинальные размеры рулона (длина полотна, полезная ширина) и их предельные отклонения; - номер партии дату изготовления (число, месяц, год); 7. Требования к отгрузке: не установлено 8. Иные требования: не установлены
5	Клей обойный	1.Требования к качеству: a) Качество клея соответствует требованиям нормативных документов по ГОСТ 12.1.005-88, 3056-90 2.Требования к техническим характеристикам: а) Клей должен быть сухой, в готовом виде при высыхании должен быть прозрачен, и не оставлять пятен. б) Состав - модифицированные производные метилцеллюлозы, синтетическая смола, добавки против бактерий и грибков. 3. Требования к безопасности: a) В соответствии с нормами, в соответствии с ФЗ от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 4. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): a) После высыхания клей не вступает в реакцию с краской при окрашивании обоев 5. Требования к размерам: не установлено 6. Требования к упаковке: а) В закрытой заводской упаковке. 7. Требования к отгрузке: не установлено 8. Иные требования: не установлены
6	Смеси сухие для выравнивания стен и потолков	1.Требования к качеству: a) Качество смеси соответствует требованиям нормативных документов по ГОСТ 2.Требования к техническим характеристикам: а) Цвет: белый, б) Водостойкость: неводостойкая, в) Заполнитель: известняк, < 0,3 мм г) Связующее: полимерный клей д) Жизнеспособность раствора: 24 часов после смешивания с водой, е) Время высыхания: 2 дня при +10ºС; 1 день при +20ºС с хорошей вентиляцией, ж) Расход: около 1,2 кг/кв. м/1 мм, з) Толщина слоя: максимум 2 мм при частичном выравнивании, максимум 1 мм/1 слой при полном выравнивании, 3. Требования к безопасности: a) В соответствии с нормами, в соответствии с ФЗ от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 4. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): a) Смеси должны быть предназначены для выравнивания стен и потолков. 5. Требования к размерам: не установлено 6. Требования к упаковке: а) Смеси должны быть упакованы в пакеты из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 массой до 8 кг или бумажные мешки по ГОСТ 2226 массой до 50 кг. б) Упакованные смеси должны быть маркированы на каждой упаковке. Маркировка должна быть четко нанесена на упаковку несмываемой краской. в) Смеси должны иметь документ о качестве. Документ о качестве должен быть подписан должностным лицом предприятия-изготовителя, ответственным за технический контроль. 7. Требования к отгрузке: не установлено 8. Иные требования: не установлены
7	Плинтусы	1.Требования к качеству: a) Качество плинтусов соответствует требованиям нормативных документов по ГОСТ 2.Требования к техническим характеристикам: а) Плинтусы должны быть из жесткого вспененного ПВХ, б) Плинтус должен крепиться на клей. в) Цвет – по согласованию с заказчиком 3. Требования к безопасности: a) В соответствии с нормами, в соответствии с ФЗ от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» б) В соответствии со следующими пожарно-техническими характеристиками: группа горючести по ГОСТ 30244, группа воспламеняемости по ГОСТ 30402, группа дымообразующей способности и группа токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044. 4. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): a) Плинтусы должны применяться для обрамления линолеумного, коврового или ламинированного напольного покрытия. 5. Требования к размерам: не установлено 6. Требования к упаковке: а) По ГОСТ 10354 7. Требования к отгрузке: не установлено 8. Иные требования: не установлены
8	Межкомнатная дверь	1.Требования к качеству: Соответствие требованиям ГОСТ 6629-88 «Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Типы и конструкция» Размер полотна: не менее 700х2000 мм. Толщина полотна: не менее 40 мм с фальцем. Сечение дверной коробки: не менее 42x92 мм.
9	Наличники	1. Требования к качеству: a) Качество наличников соответствует требованиям нормативных документов по ГОСТ 6629-88 2. Требования к безопасности а) В соответствии с нормами, в соответствии с ФЗ от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 3.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): а) Наличники должны быть предназначены для оформления проемов межкомнатных дверей .
10	Кабель	1. Требования к качеству: а) Качество кабеля соответствует требованиям нормативных документов по ГОСТ , 12.2. 2. Требования к техническим характеристикам: a) Кабель должен быть силовой, б) Кабель должен быть с медными токопроводящими жилами, с изоляцией и ПВХ - пластиката, в оболочке из ПВХ – пластиката, в) Номинальное переменное напряжение: 660В, г) Температура окружающей среды при эксплуатации: от -50°С до +50°С, д) Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С): до 98%, е) Предельная длительно допустимая рабочая температура жил: +70°С, ж) Гарантийный срок эксплуатации кабеля: 5 лет. 3. Требования к безопасности: а) В соответствии с ФЗ от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 4. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): а) Кабель должен быть предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках. 5. Требования к размерам: а) Число и номинальное сечение жил: 3х1,5мм²,
11	Розетки	1. Требования к качеству: а) Качество розеток соответствует требованиям нормативных документов по ГОСТ Р 51324.1-99 2. Требования к техническим характеристикам: а) Розетки должны быть штепсельные утопленного типа при скрытой проводке с заземлением. б) Материал: ударопрочный, термостойкий поликарбонат в) Степень защиты: IP 20 3. Требования к безопасности: а) В соответствии с нормами, в соответствии с ФЗ от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 4. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): а) Должны применяться для коммутации цепей электропроводки общего назначения б) Для скрытой установки в стены в) Для установки в кабель-каналы г) Цвет: белый 5. Требования к размерам: а) 65х65х30 мм
12	Выключатели	1. Требования к качеству: а) Качество выключателей соответствует требованиям нормативных документов по ГОСТ Р 51324.1-99 2. Требования к техническим характеристикам: а) Выключатель должен быть скрытой проводки, двухклавишные. б) Номинальный ток: не менее 6А. в) Напряжение: 250В г) Тип зажима: винт. д) Материал: ударопрочный, термостойкий поликарбонат е) Степень защиты: IP 20 3. Требования к безопасности: а) В соответствии с нормами, в соответствии с ФЗ от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 4. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): а) Должны применяться для коммутации цепей электропроводки общего назначения. б) Для скрытой установки в стены в) Для установки в кабель-каналы г) Цвет: белый 5.Требования к размерам: а) 3х2,5мм
13	Листы гипсокартонные	1.Требования к качеству: а) Качество соответствует требованиям нормативных документов по ГОСТ 6266-97, СНиП II-3-79* 2. Требования к техническим характеристикам материала: Листы должны быть гипсокартонные стандартные а) Гипсокартон должен обладать отличными изоляционными свойствами. Помимо этого облицовка из ГКЛ должна значительно повысить пожарную безопасность помещения, поскольку этот материал практически не подвергается воздействию огня. б) Должен быть гиппоаллергенным материалом в) Группа горючести по ГОСТ п (Г1) г) Группа воспламеняемости по ГОСТ В3 (В2) д) Группа по дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044-89 (Д1) е) Группа по токсичности по ГОСТ 12.1.044-89 (Т1) ж) Не должен подвергаться воздействию вредных микроорганизмов, плесени и насекомых. 3.Требования к безопасности: а) в соответствии с нормами, в соответствии с ФЗ от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 4.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) материалов и функциональное назначение: Гипсокартон должен быть предназначен для: а) устройства межкомнатных перегородок б) подвесных потолков в) внутренней облицовки стен г) устройства полов при строительстве и ремонте до 20 см д) для ремонта поверхностей стен при помощи монтажного клея без каркаса. 5.Требования к размерам: 3000х1200х13мм
14	Профили ПН	1.Требования по качеству: а) Качество соответствует требованиям нормативных документов по ГОСТ 2.Требования к техническим характеристикам материала: Профили должны быть: а) Металлические направляющие, изготовленные методом холодного проката из оцинкованной металлической ленты толщиной 0,6 мм б) Произведены с готовыми отверстиями Ш8мм в стенке профиля, предназначенными для установки дюбелей, что существенно должно облегчать процесс крепления профиля к несущему. 3.Требования к безопасности: а) В соответствии с нормами, в соответствии с Федеральным Законом от 01.01.01 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 4.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): а) Профили должны служить в качестве направляющих элементов для стоечных профилей б) для устройства перемычек между ними в каркасах перегородок и облицовок. 5.Требования к размерам: 42×30 мм
15	Профили ПС	1.Требования к качеству: а) Качество соответствует требованиям нормативных документов по ГОСТ .Требования к техническим характеристикам материала: Профили должны быть металлические стоечные. а) Профиль стоечный (ПС) стоечные профили имеют С-образную форму и служат, как правило, в качестве вертикальных стоек каркасов, предназначенных для гипсокартонных (гипсоволокнистых) перегородок и облицовок. б) Монтируется стоечный профиль в паре с соответствующим по типоразмеру направляющим профилем. в) Стенки профилей ПС выполнены с продольными гофрами, придающими профилям необходимую жесткость 3.Требования к безопасности: а) В соответствии с нормами, в соответствии с Федеральным Законом от 01.01.01 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 4.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): а) Профили должны служить в качестве вертикальных стоек каркасов 5. Требования к размерам: 42×37мм
16	Тепло-звуко-изоляционные плиты	1. Требования к качеству: a) Качество плит соответствует требованиям нормативных документов по ГОСТ 6465-76 2.Требования к техническим характеристикам: а) Плотность кг./куб. м б) Сжимаемость, % не более - 3 в) Сжимаемость после сорбционного увлажнения, %, не более - 16 г) Теплопроводность при 25 С, Вт/(м. С), не более - 0,035 д) Теплопроводность при условиях эксплуатации A, Вт/(м. С), не более - 0,042 е) Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт/(м. С), не более - 0,043 ж) Паропроницаемость, мг/м. ч. Па - 0,49 з) Массовая доля органических веществ, %, не более - 4,0 и) Группа горючести НГ 3. Требования к безопасности: a) В соответствии с нормами, в соответствии с ФЗ от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 4. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): a) Срок службы покрытия не менее 4 лет в умеренном и холодном климате 5. Требования к размерам: не установлено 6. Требования к упаковке: Упаковку, маркировку, транспортирование и хранение матов производят в соответствии с требованиями ГОСТ и настоящего стандарта
17	Эмаль	1.Требования к качеству: a) Качество эмали соответствует требованиям нормативных документов по ГОСТ 6465-76 2.Требования к техническим характеристикам: а) Блеск пленки, %, не менее: 50; б) Массовая доля нелетучих веществ, %: 49-70; в) Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при темп. 20 оС, с: 60-120; г) Время высыхания до степени 3 при темп. 20 оС, ч, не более: 24; д) Эластичность пленки при изгибе, мм, не более: 1; е) Прочность пленки при ударе, см, не менее: 40; ж) Твердость пленки, усл. ед: 0,15-0,25; з) Адгезия пленки, баллы, не более: 1; и) Стойкость пленки к статическому воздействию жидкостей при темп. 20 оС, ч, не менее: воды: — 2; трансформаторного масла: — 24; 0,5 % раствора моющего ср-ва, мин, не менее: — 15. к) Эмаль наносится на окрашиваемую поверхность при температуре окружающего воздуха от +5 до +35 оС. л) Толщина одного слоя, мкм: 18-23. м) Сушка поверхности: Межслойная сушка при темп. 20 оС - 24 часа. Допускается сушка покрытия при темп. 100-110 оС в течение 1 часа. 3. Требования к безопасности: a) В соответствии с нормами, в соответствии с ФЗ от 30.03.99г. №52- ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 4. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): a) Срок службы покрытия не менее 4 лет в умеренном и холодном климате 5. Требования к размерам: не установлено 6. Требования к упаковке: а) Эмаль должна поставляться в промтаре (барабаны, фляги, бочки) и в мелкой фасовке (банки 0,8 кг, 1,0 кг, 2,3 кг, 2,8 кг)..
18	Смеси сухие строительные растворные	1. Требования к качеству: а) Качество сухих смесей соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 2. Требования к техническим характеристикам: а)Эффективная удельная активность природных радионуклидов (Аэфф) не более 370 Бк/кг б) Водоудерживающая способность смесей, готовых к применению, должна быть не менее 90%, содержащих водоудерживающие добавки, - не менее 95%. в) Уровень выделения вредных химических веществ из материала в воздушную среду при насыщенности 0,4 м2/м3, однократном воздухообмене +20, +40 град. С не превышает допустимый, а именно: - формальдегида – не более 0,003 мг/м3, этилового спирта не более 5,0 мг/м3, бутилового спирта не более 0,1 мг/м3, толуола не более 0,6 мг/м3, изопропилового спирта не более 0,6 мг/м3, метилового спирта не более 0,5 мг/м3, углеводородов не более 1,0 мг/м3. 3. Требования к безопасности: а) В соответствии с нормами, в соответствии с ФЗ от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 4. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): а) для приготовления облицовочных (клеевых), шпатлевочных, затирочных работ. 5. Требования к размерам: не установлено 6. Требования к упаковке: Сухие смеси упаковывают в пакеты из полиэтиленовой пленки, многослойные бумажные мешки из крафт-бумаги или с полиэтиленовым вкладышем, а также в мешки вместимостью более 1 т (биг-бэги). Масса сухой смеси в пакетах не должна превышать 8 кг, в мешках - 50 кг.
19	Потолочные панели в комплекте с подвесной системой	1. Требования к качеству: a) Качество потолочных панелей соответствует требованиям нормативных документов по ГОСТ б) Потолочные плиты и все элементы подвесной системы должны быть одной фирмы-производителя 2. Требования к техническим характеристикам: a) Звукопоглощение NRC: 0.50. б) Ослабление звука Dncw (дБ): 34. в) Светоотражение (%): 82. г) Влагостойкость (%RH): 92. д) Теплопроводность (Вт/м°C): = 0. е) Цвет – белый ж) Фактура – по согласованию с заказчиком з) Подвесная система должна быть изготовлена из оцинкованной стали 3. Требования к безопасности: a) Предел огнестойкости не менее EI 15 при классе пожарной опасности К0 (непожароопасные) по ГОСТу 30403 б) Должны относиться к группе малоопасных конструкций (СНиП ) безвредных для здоровья в) В соответствии с нормами, в соответствии с ФЗ от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» 4. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): a) Панели должны устанавливаться в помещениях, где требуется стандартный прямой подвесной потолок. б) Возможность создания современного стиля, оптимальной акустики, вентиляции и необходимого уровня освещения. 5. Требования к размерам: a) 600х600х15 мм 6. Требования к упаковке: a) Потолочные плиты должны быть в водонепроницаемой заводской упаковке, не допускающей механических повреждений.
20	Алюминиевые порожки	1. Требования к техническим характеристикам: а) Порожек полукруглый алюминиевый б) Цвет по согласованию заказчика 2. Требования к безопасности: а) В соответствии с нормами, в соответствии с ФЗ от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» 3. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): а) Порожек устанавливается для одновременного прижатия двух кусков напольного покрытия, состыкованного друг с другом, но может быть использован и в любом другом месте. 4. Требования к размерам: ширина 38мм
21	Щитки осветительные	1. Требования к качеству: а) Качество щитков осветительных соответствует требованиям нормативных документов по ГОСТ Р 51321.1-2000 2. Требования к техническим характеристикам: а) Степень защиты оболочки IP 31 б) Климатическое исполнение и категория размещения УХЛЗ.1 по ГОСТ 15150 в) Материал: термостойкий пластик г) Ударопрочность: 6 Дж д) Максимальное номинальное напряжение: 400в е) Максимальный номинальный ток: 125А ж) Максимальный ток короткого замыкания:10КА 3. Требования к безопасности: а) В соответствии с нормами, в соответствии с ФЗ от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» 4. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): а) Должны обеспечивать распределение энергии, защиты электрических линий в случае перегрузок и коротких замыканий. б) Предназначены для монтажа в жилых и административных помещениях в) Совместимы с модульными устройствами ведущих европейских производителей г) Цвет: серый (согласовать с Заказчиком) 5. Требования к размерам: а) 430х180х145мм 6. Требования к упаковке: не установлено 7. Требования к отгрузке: не установлено 8. Иные требования: не установлены
22	Ламинат	1.Требования к техническим характеристикам: a) Качество ламината должно быть не ниже требований 32-го класса и соответствовать требованиям ГОСТ 4598-86 'Плиты древесноволокнистые. Технические условия' и SS-EN 13329. б) Цвет – по согласованию с заказчиком В)Основа-высокоплотная плита HDF повышенной влагостойкости. Г) устойчив к царапанию и истиранию, гигиеничен и прост в уходе. 3. Требования к безопасности: a). В соответствии с нормами, в соответствии с ФЗ от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» 4. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): a) ламинат с толщиной верхнего слоя от 0,2 до 0,4мм укладывают по сплошному основанию с подложкой 5. Требования к размерам: не установлено 6. Требования к упаковке: 8. Иные требования: не установлены

Приложение к государственному контракту №_______ от «___»_____ 2011

СМЕТА

текущий ремонт помещений здания, расположенного по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 37, корп. 1, для нужд Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

прилагается к настоящей документации в виде отдельного документа