Извещение о продлении срока подачи котировочных заявок на выполнение работ по текущему ремонту помещений в здании администрации сельского поселения Рязановское с исполнением функций «Заказчика-застройщика»

Регистрационный номер 316.

Извещение о продлении срока подачи котировочных заявок на выполнение работ по текущему ремонту помещений в здании администрации сельского поселения Рязановское с исполнением функций «Заказчика-застройщика».

Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Рязановское ( Московская область, Подольский район, п. Фабрики 1 Мая, дом 10).

.Источник финансирования: бюджет Подольского муниципального района.

Сроки выполнения работ: август-сентябрь 2008 года.

Место выполнения работ: п. Фабрика 1 Мая сельского поселения Рязановское.

Срок и условия оплаты работ: безналичная форма оплаты, по факту выполненных работ.

Предмет муниципального контракта: текущий ремонт помещений в здании администрации сельского поселения Рязановское с исполнением функций «Заказчика-застройщика»..

Краткая характеристика и требования выполняемых работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Заделка трещин по рустам на потолке	пм	198
2	Расшивка стен на внутренних стенах	пм	177
3	Расчистка стен и потолков от отслоившейся краски	м²	134
4	Окраска стен и потолков с подготовкой поверхности	м²	1000,7
5	Демонтаж светильников на 4 лампы дневного света с заменой проводки	шт	62
6	Монтаж новых светильников на 4 лампы дневного света	шт	62
7	Обшивка стен лестничной клетки панелями высотой 1,8м по металлокаркасу	м²	36
8	Ремонт дверных полотен с заменой замков и ручек	шт	5
9	Разборка полов из линолеума	м²	196,5
10	Выравнивание основания по полы	м²	196,5
11	Устройство полов из ламината	м²	196,5
12	Установка плинтусов с каналом для кабеля	пм	154,6
13	Устройство примыканий ламината и плитки из алюминиевого профиля	пм	11
14	Демонтаж доводчиков входных дверей	шт	2
15	Монтаж доводчиков входных дверей	шт	2
16	Ремонт цоколя с отбивкой штукатурки и окраской	м²	15
17	Вывоз строительного мусора на расстояние до 15 км	тн	5

Требования к оказанию услуг определяются следующими документами:

- настоящим техническим заданием,

- строительными нормами и правилами, действующие на территории РФ,

- требованиями и нормами пожарной безопасности.

- Все решения и разделы объёма работ должны быть согласованы перед началом работ с заказчиком.

- Характеристики:

-наличие лицензии, устанавливающей право оказания данного вида услуг..

Все материалы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы.

Максимальная стоимость контракта составляет: рублей 90 копеек (Четыреста пятьдесят шесть тысяч триста девяносто девять рублей 90 копеек), в цену включен НДС, в т. ч. услуги «Заказчика-застройщика» не более 2,5 %.

Прием заявок осуществляется по адресу: Московская обл., в рабочие дни с 9-00 до17-00 даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи котировочных заявок: «19 » августа 2008 г.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: «22 » августа 2008г.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок: 25 августа 2008 г. на заседании Единой постоянно действующей комиссии, начало работы комиссии в 10 часов 00 минут по московскому времени.

Критерии оценки работ: цена контракта.

Требования к участникам:

- соответствие участника запроса котировок требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом запроса котировок.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:20 дней.

Контактные телефоны: 8 (49

«__»____________ ___г.

№___________

Кому________________________

____________________________

Заявка на проведение запроса котировок

1. Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Рязановское.

Место нахождения: Московская область, Подольский район, п. Фабрики 1 Мая, дом 10.

Почтовый адрес: Московская область, Подольский район, п. Фабрики 1 Мая, дом 10.

Номер контактного телефона:

Организатор размещения заказа: отдел по организации размещения муниципального заказа администрации Подольского муниципального района

Место нахождения: Московская область,

Почтовый адрес: Московская область,

Официальный сайт: podolskrn.ru.

Адрес электронной почты.

Номер контактного телефона: 8 (49

2. Источник финансирования заказа с указанием кода бюджетной классификации.

Привлечённые средства сельского поселения 020.0104.0020400.500.225

3. Наименование и характеристики выполняемых работ: текущий ремонт помещений в здании администрации сельского поселения Рязановское согласно технического задания с исполнением функций «Заказчика-застройщика».

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Заделка трещин по рустам на потолке	пм	198
2	Расшивка стен на внутренних стенах	пм	177
3	Расчистка стен и потолков от отслоившейся краски	м²	134
4	Окраска стен и потолков с подготовкой поверхности	м²	1000,7
5	Демонтаж светильников на 4 лампы дневного света с заменой проводки	шт	62
6	Монтаж новых светильников на 4 лампы дневного света	шт	62
7	Обшивка стен лестничной клетки панелями высотой 1,8м по металлокаркасу	м²	36
8	Ремонт дверных полотен с заменой замков и ручек	шт	5
9	Разборка полов из линолеума	м²	196,5
10	Выравнивание основания по полы	м²	196,5
11	Устройство полов из ламината	м²	196,5
12	Установка плинтусов с каналом для кабеля	пм	154,6
13	Устройство примыканий ламината и плитки из алюминиевого профиля	пм	11
14	Демонтаж доводчиков входных дверей	шт	2
15	Монтаж доводчиков входных дверей	шт	2
16	Ремонт цоколя с отбивкой штукатурки и окраской	м²	15
17	Вывоз строительного мусора на расстояние до 15 км	тн	5

4. Срок выполнения работ: август-сентябрь 2008 года.

5. Срок и условия оплаты работ: безналичная форма оплаты, по факту выполненных работ.

6.Место выполнения работ: п. Фабрика 1 Мая сельского поселения Рязановское.

Максимальная стоимость контракта составляет: 499 836рублей 42 копейки (Четыреста девяносто девять тысяч восемьсот тридцать шесть рублей 42 копейки) в цену включен НДС, в т. ч. услуги «Заказчика-застройщика» не более 2,5 %.

Краткая характеристика и требования оказываемых услуг:

Текущий ремонт помещений в здании администрации сельского поселения Рязановское согласно технического задания.

Требования к оказанию услуг определяются следующими документами:

- настоящим техническим заданием,

- строительными нормами и правилами, действующие на территории РФ,

- требованиями и нормами пожарной безопасности.

- Все решения и разделы объёма работ должны быть согласованы перед началом работ с заказчиком.

- Характеристики:

-наличие лицензии, устанавливающей право оказания данного вида услуг..

Все материалы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы

8. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: 20 дней.

9. Место подачи запроса котировок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием запроса котировок осуществляется по адресу: Московская обл., .

в рабочие дни с «9-00» часов до «17-00» часов даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи котировочных заявок: «19 » августа 2008 г.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: «22 » августа 2008г.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок: 25 августа 2008 г. на заседании Единой постоянно действующей комиссии, начало работы комиссии в 10 часов 00 минут по московскому времени.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Контактное лицо по приему заявок: , телефон 8(49

10. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц). В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме: (см. образец).

К заявке необходимо приложить копии Лицензии, регистрационных документов, смету.

Регистрационный номер
Дата
время

Уполномоченному органу:

отдел организации размещения муниципального заказа

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы,

_____________________________________________________________________________________

(сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица),

_____________________________________________________________________________________

Ф. И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место

_____________________________________________________________________________________

жительства (для физического лица); банковские реквизиты),

_____________________________________________________________________________________

готовы осуществить выполнение указанных ниже работ, в следующем порядке, а именно:

1. Наименование и краткие характеристики выполняемых работ: текущий ремонт помещений в здании администрации сельского поселения Рязановское согласно технического задания с исполнением функций «Заказчика-застройщика».

2. Гарантийный период _________________

3. Срок выполнения работ: август-сентябрь 2008 года.

4. Стоимость (цена) работ в размере: _______________________________________

5. Условия оплаты выполненных работ: безналичная форма оплаты, по факту выполненных работ.

Приложение: ______________________________ на __________ листах.

Подпись уполномоченного лица ___________________

организации поставщика (Ф. И.О.)

Дополнительную информацию можно получить по адресу: _________________

_в рабочие дни с « 9-00 » до « 17-00 » часов по московскому времени.

Контактное лицо: Ф. И.О. ____________.; номер контактного телефона _______________

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ N _____

на выполнение работ по текущему ремонту помещений в здании администрации сельского поселения Рязановское

г. Подольск "_____" ______________ 2008 г.

Муниципальный заказчик – администрация сельского поселения Рязановское . А, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и __________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик-застройщик", в лице ______________________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на основании Протокола Единой постоянно действующей комиссии по рассмотрению заявок на право участия в открытом аукционе N ___ от " ___ " _______ 2008 г. заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

1. Предмет настоящего Контракта.

1.1. «Заказчик» поручает, а «Заказчик-застройщик» принимает на себя выполнение работ по текущему ремонту помещений в здании администрации сельского поселения Рязановское с исполнением функций «Заказчика-застройщика».

1.2. Выполнение работ осуществляется в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение 1) – смета.

1.3. Содержание работ и сроки выполнения работ определяются в соответствии с календарным планом выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение 2).

1.4. Выполнение работ должно соответствовать требованиям СНиП и иным нормативным актам Российской Федерации и Московской области.

1.5. Работы, не соответствующие требованиям п. 1.4 настоящего Контракта, не принимаются «Заказчиком» и считаются невыполненными.

2. Цена контракта и порядок расчетов.

2.1. Цена контракта составляет: ______________, с учетом НДС 18 % ., услуги Заказчика-застройщика 2,5%.

2.2. Выполнение работ «Заказчик» оплачивает в соответствии с утвержденным Сторонами Протоколом согласования контрактной стоимости работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение N 3).

2.3. Форма оплаты – безналичный расчет, по фактически выполненным работам согласно формы КС-2, КС-3.

2.4. Источник финансирования - бюджет Подольского муниципального района.

3. Обязательства «Сторон».

3.1. обязанности «Заказчика»:

1) поручает «Заказчику-застройщику» выполнение работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

2) осуществляет оплату работ в соответствии с контрактной стоимостью данных работ, установленной статьей 2 настоящего Контракта.

3.2. права «Заказчика»:

1) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине «Заказчика-застройщика» вправе требовать у него соответствующего возмещения убытков и уплаты неустойки;

2) вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта путем проверки качества, объемов и сроков выполнения работ;

3) имеет право проверять объемы выполненных работ и в случае выявления нарушений снять со стоимости объекта сумму завышения объемов выполненных работ и штрафные санкции на сумму завышения.

3.3. обязанности «Заказчика-застройщика»:

1) обязуется согласовывать с Заказчиком порядок ведения работ на объектах и обеспечивать его соблюдение;

2) обязуется осуществлять технического надзора на объекте, сдачу объекта в установленные настоящим Контрактом сроки;

3) обязан ежемесячно до 3-го числа представить отчет о выполненных объемах работ на объектах Подольского муниципального района и о движении денежных средств, перечисляемых на ремонт объектов за счет всех источников финансирования и наличии остатков средств «Заказчика»;

4) обязуется получить все необходимые лицензии (сертификаты) самостоятельно, а также нести расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия необходимые для выполнения работ и эксплуатации объектов;

5) обязуется заключать договоры подряда с подрядчиками и контролировать их выполнение;

6) обязуется вести расчеты за выполненные объемы работ с подрядными организациями;

7) обязуется устранить все недоделки и дефекты, допущенные по вине Заказчика-застройщика выявленные Заказчиком в процессе производства работ или обнаруженные в течение гарантийного срока предусмотренного настоящим Контрактом;

8) обязуется обеспечить своевременное и качественное выполнение работ в соответствии с календарным планом выполнения работ (Приложение );

9) обязуется в течение пяти банковских дней оплатить штраф за нарушение объемов выполняемых работ, а также за выполнение работ с низким качеством;

10) обязуется вести учет, составление и представление в Районное финансовое управление отчетности в соответствии с бюджетным законодательством РФ.

3.4. права «Заказчика-застройщика»:

1) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у «Заказчика» документацию и информацию, необходимую для выполнения настоящего Контракта;

2) вправе получать консультации у «Заказчика» по вопросам выполнения настоящего Контракта;

3) вправе получать оплату за выполненные работы в соответствии со статьей 2 настоящего Контракта.

4. Сроки выполнения работ и гарантийный период

4.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания Контракта до полного исполнения «Сторонами» своих обязательств.

4.2. Начало производства работ –

4.3. Срок завершения работ до 30 сентября 2008 г.

4.4. Гарантийный период составляет ________ года, с даты подписания Заказчиком Акта приемки в эксплуатацию объекта.

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров.

5.1. В случае просрочки исполнения "Заказчиком-застройщиком" обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, «Заказчик-застройщик» несет ответственность в размере 0,1 %, начисляемой за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. "Заказчик-застройщик" освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине "Заказчика".

5.2. За ненадлежащее исполнение своих обязательств «Заказчик» несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Оплата штрафных санкций не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

5.4. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем переговоров, а при не достижении компромисса Арбитражным судом Московской области в установленном порядке.

5.5. При приемке выполненных работ «Заказчик» вправе взыскать с «Заказчика-застройщика» неустойку в размере до 20 % от стоимости работ выполненных с низким качеством.

5.6. В случае установлении фактов использования «Заказчиком-застройщиком» денежных средств не по целевому назначению, «Заказчик-застройщик» в течение пяти банковских дней уплачивает штраф в размере двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей на момент предъявления Заказчиком требования по уплате штрафа, от суммы денежных средств, использованных не по целевому назначению.

6. Расторжение контракта.

6.1 «Заказчик» вправе расторгнуть контракт в случаях:

6.1.2. систематического нарушения «Заказчиком-застройщиком» сроков выполнения работ, влекущее увеличение сроков окончания работ при наличии финансирования более чем на два месяца;

6.1.3. аннулирования любых лицензий необходимых для исполнения настоящего контракта, иных актов государственных органов в рамках действующего законодательства лишающих «Заказчика-застройщика» права произведения работ.

6.2. «Заказчик-застройщик» вправе расторгнуть контракт в случаях:

6.2.1. финансовой несостоятельности «Заказчика» или систематической (более 3-х раз) задержки им авансирования и расчетов за выполнение работ.

6.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.

7. Особые условия контракта.

7.1. «Заказчик» согласовывает с «Заказчиком-застройщиком» включение в фактическую стоимость объектов затраты на услуги «Заказчика-застройщика» в размере 2,5% .

7.2. При выполнении настоящего контракта стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

8. Адреса и банковские реквизиты Сторон.

«Заказчик»:

УФК по Московской области (Администрация Подольского муниципального района (Администрация сельского поселения Рязановское л/с ))

Адрес: Московская область, Подольский район, п. Фабрика 1 мая,.

Расчетный счет в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва К/С нет

Расчетный счет в РКЦ г. Подольск К/С нет

«Заказчик-застройщик»:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

9. Заключительные положения.

Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для «Заказчика», «Заказчика-застройщика» и для отдела по организации муниципального заказа и контролю за капитальным ремонтом и строительством).

10. Подписи сторон

«Заказчик»: «Заказчик-застройщик»:

___________________/ _________________/

М. П. М. П.

Согласованно:

____________________

____________________

___________________

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Единой постоянно действующей комиссии: __________________

Приложение N 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (смета)

к муниципальному контракту № _______ от «________»_________________2008 г.

Комментарии: Заказчик поручает, а «Заказчик-застройщик» принимает на себя выполнение ___________________________________________________________________

с исполнением функций Заказчика-застройщика»

N п/п	Наименование работ	Кол-во	Применяемые материалы
1.
2.
3.
4.
5.
6.

«Заказчик»: «Заказчик-застройщик»:

___________________/ _________________/

М. П. М. П.

Приложение N 2

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

к муниципальному контракту № _______ от «________»_________________2008 г.

N п/п	Наименование работ по этапам	Срок окончания работ по этапам
1	Выполнение работ по текущему ремонту помещений в здании администрации сельского поселения Рязановское	Август-сентябрь 2008г

«Заказчик»: «Заказчик-застройщик»:

___________________/ _________________/

М. П. М. П.

Приложение N 3

ПРОТОКОЛ

Согласования контрактной стоимости

к муниципальному контракту № _______ от «________»_________________2008г.

N п/п	Наименование работ	Контрактная стоимость работ (тыс. руб.)
1	Выполнение работ по текущему ремонту помещений в здании администрации сельского поселения Рязановское	413,2
2
…
	ИТОГО:	413,2
	в т. ч. услуги «Заказчика-застройщика» 2,5% от объемов выполненных работ	12,2
	в т. ч. НДС 18 %	74,4
	ВСЕГО:	499,8

Итого контрактная стоимость работ составляет:

«Заказчик»: «Заказчик-застройщик»:

___________________/ _________________/

М. П. М. П.