Показатели товара используемые при выполнении работ по капитальному ремонту автоклавной в рамках региональной программы "Модернизация здравоохранения Владимирской области в гг." для нужд ГБУЗ ВО "РД №2 г. Владимира"

Приложение к информационной карте

электронного аукциона

Показатели товара используемые при выполнении работ по капитальному ремонту автоклавной в рамках региональной программы "Модернизация здравоохранения Владимирской области в гг." для нужд ГБУЗ ВО "РД №2 г. Владимира"

№ п/п	Наименование товара	Значения показателей товара	Значения показателей, предлагаемые участником размещения заказа (Участник размещения заказа указывает конкретные показатели характеристик товара)
Требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара	Наименование товара (Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии), предлагаемого к поставке товара)	Требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара
1	Грунтовка <Тифенгрунд> или эквивалент	Быстросохнущая, бесцветно-прозрачная жидкость, применяется для предварительной обработки строительных основ, впитывающих влагу, (гипсокартонных листов, гипсовых штукатурок, шпаклевок и т. п), в целях улучшения адгезии и укрепления поверхности при окраске, приклеивании керамической плитки и т. д. Для внутренних и наружных работ. Расход: не более 100 мл/м² (зависит от гидроскопичности основания).
2	Клей <Перлфикс>, или эквивалент	Клей монтажный - монтажная смесь изготовленная на основе гипсовых составляющих с добавлением полимерных добавок. Гипсовый монтажный клей предназначен для приклеивания гипсовых комбинированных панелей, листов гипсокартона, минераловатных, пенополистирольных и пазогребневых плит на бетонные, кирпичные, поробетонные и оштукатуренные стены с неровной поверхностью. Для внутренних работ. Расход составляет не более 5 кг на 1 м2
3	Шпаклевка <Унифлот>, или эквивалент	Сухая смесь на основе гипса, предназначена для заделки швов, образуемых листами ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО .Для внутренних работ. Расход: не более 0,5 кг./м2 (при заделке стыков гипсокартонных листов).
4	Шпаклевка <Фугенфюллер>, или эквивалент	Состав шпаклевки включает в себя гипс и добавки. Производится в виде тонкомолотого порошка. Сухая смесь предназначена для заделки швов, образуемых гипсокартонными листами (кромка УК, ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО), приклеивания гипсокартонных листов к ровной поверхности стен, заделки неровностей и раковин бетонных элементов, склеивания и шпаклевания гипсовых изделий. Для внутренних работ. Расход: не более 0,8 кг./м2
5	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих <Дихтунгсбанд> или эквивалент	Самоклеящаяся микропористая полимерная лента, применяется для плотного сопряжения металлических профилей каркаса облицовок и перегородок с несущими строительными конструкциями в местах примыкания, а также обеспечения требуемой звукоизоляции. Рулоны ленты трех размеров: длина рулона не менее 30000мм, ширина: не менее 30мм, длина рулона не менее 30000мм, ширина не менее 50мм, длина рулона не менее 30000мм, ширина не менее 70мм
6	Грунтовка глубокого проникновения «Бетоконтакт» или эквивалент	Полимерная дисперсия с кварцевым песком, применяется для предварительной обработки плотных оснований, например, монолитного бетона, массивных бетонных потолков и т. п. перед нанесением растворов гипсовых и цементно-песчаных штукатурок. Для внутренних работ. Расход (расход грунтовки) не менее 0,35 кг/м2.
7	Сухая растворная смесь типа <Ветонит> или эквивалент	Применяется для выравнивания стен и потолков в сухих внутренних помещениях. Это неводостойкая, белого цвета штукатурка, которая наносится вручную или механически. Образует поверхность, готовую к окраске. Рабочая температура (град. С) не менее 10 Расход воды (л/кг) не более 0,5 Время высыхания (дней) не более 2 Расход (кг/кв. м/мм) не более 0,5
8	Смесь штукатурная <Ротбанд> или эквивалент	Универсальная сухая штукатурная смесь на основе гипса с полимерными добавками, обеспечивающими повышенную адгезию. Расход сухой смеси на 1 м2 поверхности штукатурки толщиной 10 мм, составляет не более 8,5 кг
9	Клей для стеклообоев ПЛАСТ СТАНДАРТ, или эквивалент	Клей для стеклообоев, тяжелых виниловых обоев и обоев на флизелиновой основе; время растворения в холодной воде не более 10мин; из 300 граммов сухого вещества можно приготовить не менее 5 килограмм готового клея; расход клея составляет не более 240 гр./м. кв., 5 килограмм готового клея достаточно для приклейки не менее 30 кв. м. стеклообоев; не боится замерзания; безопасен для здоровья людей и домашних животных.
10	Панели декоративные пластиковые <Кронапласт>, или эквивалент	Панели ПВХ идеальны для использования в помещениях с повышенной влажностью: они легко моются и имеют стойкую окраску. Длина листа не менее 2700мм, ширина не менее 250мм, толщина не менее10 мм
11	Состав "Нортекс-Профилактика" или эквивалент	Антисептическая пропитка для древесины, бетона, камня, кирпича без грибковых поражений. Пропитка не тонирует поверхности и не образует на них пленку. Деревянные поверхности сохраняют естественный поверхностный рисунок. Не образует высолы на поверхности. Антисептическая пропитка для поверхностей без грибковых поражений. Пропитка эффективно предотвращает появление плесени и деревоокрашивающего грибка.
12	Состав "Нортекс-Доктор" или эквивалент	Пропитка-антисептик для лечения и защиты пористых поверхностей. Эффективно уничтожает грибок, плесень. Препятствует их появлению; Для внутренних и наружных работ. Для лечения и защиты пористых поверхностей (древесины, кирпича, бетона), имеющих видимые грибковые поражения: - поверхностей внутри и снаружи строений; - стройматериалов; - поверхностей в помещениях с повышенной влажностью (в подвалах, погребах, парниках, теплицах, овощехранилищах, овощных ямах, помещениях для домашних животных птицы); - кирпича и бетона; Для профилактической обработки с возможностью нанесения лакокрасочного материала. Защищающая способность по отношению к деревоокрашивающим, домовым, плесневым грибам Высокоэффективный антисептик (ГОСТ 30028.4) Расход при нанесении в один слой не более 80 г/кв. м
13	Антисептик <ДЕЗИНФЕКТОР> для бетона или эквивалент	Уничтожает деревоокрашивающие и плесневые грибы, водоросли, жука-древоточца. Останавливает и предотвращает распространение деревоокрашивающих и плесневых грибов. Обрабатываются-сильно пораженные грибком поверхности внутри и снаружи строений. Помещения с повышенной влажностью (овощехранилища, овощные ямы, продуктовые кладовые; скрытые поверхности (пространства между стеной и обшивкой, невидимые извне). Расход для антисептирования (в 1 слой), не более 80 г/м2 Защищающая способность по отношению к деревоокрашивающим и плесневым грибам. Высокоэффективный антисептик Эффективность антисептической обработки внутри помещений не менее18 лет Эффективность антисептической обработки снаружи помещений не менее 8 лет Эффективность антисептической обработки внутри скрытых полостей (стеновые пустоты, пространства между стенами и обшивкой, и т. д.) не менее30 лет

Приложение к информационной карте

электронного аукциона

Обоснование начальной цены контракта на выполнение работ по капитальному ремонту автоклавной в рамках региональной программы "Модернизация здравоохранения Владимирской области в гг." для нужд ГБУЗ ВО "РД №2 г. Владимира"

(наименование организации)

Подрядчик _________________________________________________________________

(наименование организации)

Составлен на основе сметной документации, утвержденной в установленном порядке

(ссылка на сметную или иную документацию)

и по результатам Протокола оценки и сопоставления заявок конкурса,

аукциона, запроса котировок от "___" _________ 20__ г. N _________________

и является приложением к государственному контракту от "__" ______ 20_ г.

N ________

на выполнение работ по капитальному ремонту помещений акушерского отделения в рамках региональной программы "Модернизация здравоохранения Владимирской области в гг." для нужд ГБУЗ ВО "РД №2 г. Владимира"

(наименование объекта)

ПРОТОКОЛ

СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ)

ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

на выполнение работ по капитальному ремонту автоклавной в рамках региональной программы "Модернизация здравоохранения Владимирской области в гг." для нужд ГБУЗ ВО "РД №2 г. Владимира"

тыс. руб.

N пп.	Номера сметных расчетов (смет) или иных документов	Наименование объектов, работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену	Всего договорная цена на строительную продукцию
подрядных работ, в том числе	других затрат и работ по договору
строительно- монтажных	оборудования	прочих затрат
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Локальная смета	выполнение работ по капитальному ремонту автоклавной в рамках региональной программы "Модернизация здравоохранения Владимирской области в гг." для нужд ГБУЗ ВО "РД №2 г. Владимира"	537219	0,00	0,00	0,00	537219
		Итого цена работ:	537219	0,00	0,00	0,00	537219
5.	МДС 81-35.2004	Резерв на непредвиденные расходы в размере 1,0 %	5372,19				5372,19
		ИТОГО цена работ с непредвиденными расходами	19				19
		Налог на добавленную стоимость 18 %	97666,41				97666,41
		ИТОГО с НДС	60				60
		Коэффициент, применяемый при переходе из цен 3 квартала 2012г в цены 4 квартала 2012г к=1,037	23689,53				23689,53
		Начальная цена контракта	13				13
		Коэффициент понижения по итогам конкурса, аукциона, запроса котировок

Руководитель предприятия (организации) Руководитель подрядной

заказчика строительно-монтажной организации

______________________________ _________________________

Приложение

к приказу Главного врача

ГБУЗ ВО «РД №2 г. Владимира»

№ ___ от ______________

ПРОЕКТ гражданско-правового договора бюджетного учреждения

на выполнение работ

г. Владимир «____»________2012 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Родильный дом №2 г. Владимира» (ГБУЗ ВО «РД №2 г. Владимира»), именуемый в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании ____________________________________, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763-768 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 01.01.2001 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в соответствии с __________________________________________________________________________________, заключили настоящий гражданско-правовой договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.В соответствии с настоящим контрактом Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту автоклавной в рамках региональной программы "Модернизация здравоохранения Владимирской области в гг." для нужд ГБУЗ ВО "РД №2 г. Владимира" а Заказчик обязуется принять их результат и оплатить обусловленную настоящим гражданско-правовым договором сумму.

1.2. Подрядчик производит указанные в п. 1.1. настоящего гражданско-правового договора работы в сроки: с момента подписания контракта по 30.04.2013.в соответствии с календарным планом (приложение 1)

1.3. Основанием для финансирования оплаты за выполненные работы является настоящий гражданско-правовой договор, заключенный по результатам открытого аукциона в электронной форме на размещение заказа на выполнение работ для нужд ГБУЗ ВО «РД №2 г. Владимира».

1.4. Срок предоставления Подрядчиком гарантий качества выполняемых работ - 3 года на весь комплекс работ согласно проектно-сметной документации с момента подписания Акта приемки выполненных работ.

1.5. Объем предоставления гарантий качества работ: 100% в течение действия всего гарантийного срока.

1.6.Место проведения работ г. Владимир, ул Офицерская,.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего гражданско-правового договора составляет _____ ___________________

2.2. Цена настоящего гражданско-правового договора устанавливается в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона в электронной форме № ______ от ______, и протокола цены контракта (приложение №2) и включает в себя стоимость работ с учетом расходов на уплату налогов и других обязательных платежей.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата работ Подрядчику по настоящему гражданско-правовому договору производится в рублях, без аванса.

3.2. Оплата работ по настоящему гражданско-правовому договору производится Заказчиком после окончательной сдачи результатов всех предусмотренных гражданско-правовым договором работ в целом на основании Акта приёма в эксплуатацию законченного ремонтом объекта (согласно проектно-сметной документации), по мере поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика.

3.3. Форма оплаты - безналичный расчет из средств областного бюджета.

3.4. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в установленные Сторонами сроки на основании предъявленных Подрядчиком и подписанных Заказчиком документов:

· Акта приемки выполненных работ по форме КС-2,

· справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3,

· счета, счета-фактуры;

Документы предоставляются в бухгалтерию Заказчика.

3.5. Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ Подрядчиком в случаях:

- не устранения указанных ранее дефектов в работе, представленной к оплате;

- причинение ущерба Заказчику;

- в случае отставания выполнения работ от объемов, предусмотренных настоящим Контрактом.

- при нарушении указанных в настоящем гражданско-правовом договоре сроков выполнения работ.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. ЗАКАЗЧИК:

4.1.1. Утверждает объемы финансирования и акты выполненных работ, техническое задание, ведомость объемов работ (дефектную ведомость), календарный график выполнения работ.

4.1.2. Предоставляет Подрядчику в 3-дневный срок по акту объект и исходную информацию, необходимую для выполнения работ в соответствии с техническим заданием.

4.1.3. Обеспечивает контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной гражданско-правовым договором стоимости, а также за качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.4. Осуществляет проверку документов в соответствии с настоящим гражданско-правовым договором.

4.1.5. По предъявлению к приёмке выполненных Подрядчикам видов, этапов работ или выполнения всего объема работ по настоящему гражданско-правовому договору своевременно организовывает их приемку.

4.1.6. Оплачивает выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего гражданско-правового договора.

4.1.7. Осуществляет приёмку законченных работ на объекте.

4.1.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего гражданско-правового договора и потребовать возмещения причиненных убытков в случае, если при осуществлении контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением срока их выполнения, выяснилось, что Подрядчик выполняет работу с существенными недостатками либо с нарушениями условий гражданско-правового договора.

4.1.9. Заказчик имеет право осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением срока их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.2.ПОДРЯДЧИК:

4.2.1. Принимает по Акту приема-передачи от Заказчика объект, документацию, и обеспечивает их сохранность на весь период выполнения работ.

4.2.2. До начала выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы:

а) удостоверяющие качество материалов, применяемых при производстве ремонтно-строительных работ (сертификаты, технические и гарантийные паспорта);

б) реестр материалов примененных при производстве строительных работ;

в) акты освидетельствования скрытых работ до начала выполнения последующих работ.

4.2.3. Выполняет предусмотренные настоящим гражданско-правовым договором подрядные работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с утвержденными строительными нормами и, в сроки, установленные настоящим гражданско-правовым договором.

4.2.4. Проведение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой проектно-сметной документации.

При выполнении работ улучшенного качества руководствоваться действующей нормативно-технической базой (СНиПов, СанПин, ППБ 01-03 и МДС 81-35.2004).

4.2.5. Выполняет работы по предоставленному Подрядной организацией проекту (графику) производства работ (ППР или ГПР), согласованному с руководителем учреждения.

4.2.6. Выполняет работы в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, согласно графику проведения работ (приложение №1 к настоящему гражданско-правовому договору).

4.2.7. Цена предложения Подрядчика подтверждается протоколом цены гражданско-правового договора (Приложение к настоящему гражданско-правовому договору).

4.2.8. Выполняет ремонтно-строительные работы в действующем ГБУЗ ВО «РД №2 г. Владимира» с соблюдением режима учреждения и культуры производства.

4.3. Выполняет работы в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.

4.3.1. Принимает на себя обязательства руководствоваться нормативными и строительными нормами и правилами СНиП «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП «Общественные здания и сооружения».

Ремонтные работы проводит с учетом санитарных требований и противопожарных требований (Постановление от 01.01.2001 №58 «Об утверждении СанПин 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющими медицинскую деятельность»).

4.3.2. Применяет материалы, разрешенные для использования в лечебном учреждении, согласно санитарным и противопожарным нормам.

4.4. Обеспечивает в течение всего периода выполнения работ по настоящему гражданско-правовому договору чистоту на объекте.

4.4.1. Ведет журналы: учета выполненных работ, общий журнал работ на объекте в соответствии со СНиП и другие специализированные журналы работ. Обеспечивает представителям Заказчика беспрепятственный доступ на объект.

4.4.2. Своевременно оформляет исполнительную документацию в соответствии с ГОСТами, акты выполнения этапов работ, сертификаты, паспорта и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования, то Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

4.4.3. Обеспечивает своими силами сохранность материалов и оборудования Заказчика.

4.4.4. Ко дню сдачи работ вывозит строительный мусор на свалку, производит уборку территории объекта.

4.4.5. Если Подрядчик после завершения работ по настоящему гражданско-правовому договору не вывезет строительный мусор на свалку, то Заказчик вправе задержать подписание акта выполненных работ до даты освобождения Подрядчиком объекта.

4.4.6. В 10-дневный срок со дня подписания Акта приемки выполненных работ вывести за пределы строительной площадки принадлежащее ему имущество.

4.4.7. Несет риск случайной утраты или случайного повреждения объекта, материалов, оборудования или иного имущества.

4.4.8. Согласовывает с Заказчиком заключение договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему гражданско-правовому договору.

4.4.9. Несет ответственность перед Заказчиком за исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчика.

4.4.10. Подрядчик гарантирует достижение объектом строительства указанных в сметном расчете и дефектной ведомости показателей и возможность эксплуатации объекта.

4.5. При заключении гражданско-правового договора Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы:

· Устав (Учредительный договор) или выписку из Устава в части размера уставного капитала (согласно пункту 1 части 1 статьи 4 Федерального закона от 01.01.2001 );

· Сведения о численности работников победителя аукциона (в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 4 Федерального закона от 01.01.2001 );

До начала выполнения работ предоставляет ответственному лицу документы:

· удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей и оборудования, применяемых при производстве ремонтно-строительных работ (сертификаты, технические и гарантийные паспорта);

· удостоверяющие возможность использования материалов и оборудования в учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам (сертификаты);

· акты освидетельствования скрытых работ до начала выполнения последующих работ;

4.6. Обеспечивает соответствие выполненных работ на объекте условиям настоящего Контракта в течение гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 3 (Три) года со дня ввода объекта в эксплуатацию.

4.7. Обязан выполнить все работы в полном объеме и в сроки, определенные в Приложение к настоящему гражданско-правовому договору. Сдача и приемка работ выполняется в соответствии СНИП 3.01.01-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов и ВСН 42-85(р) « Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий», со ст.753-755 ГК РФ.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. По завершении всех работ по настоящему гражданско-правовому договору Подрядчик письменно извещает Заказчика об окончании работ на объекте указанном в п. 1.1. настоящего гражданско-правового договора.

5.2. Сдача выполненных по настоящему гражданско-правовому договору Подрядчиком работ и приемка их Заказчиком, оформляется Актом приемки выполненных работ и подписывается Сторонами.

Выполнением работ по гражданско-правовому договору (сдачи результата работ) считается дата подписания Акта приемки выполненных работ.

5.3. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных работ дефектов и недоделок Сторонами составляется акт, в котором фиксируются дефекты и недоделки и сроки их устранения Подрядчиком.

При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта в нем делается отметка об этом и подписывается Заказчиком.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки
выявленных недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим гражданско-правовым договором.

5.4. Работы считаются выполненными с момента утверждения руководителем ГБУЗ ВО «РД №2 г. Владимира» подписанных комиссией, акта приемки выполненных работ в соответствии со СНИП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов и ВСН 42-85(р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий» и предоставления справок о стоимости выполненных работ (ф. №КС-3, ф. № КС-2).

При отказе одной из сторон от подписания акта в них делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.

5.5. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему гражданско-правовому договору.

5.6. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

Для участия в составлении соответствующего акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (Трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

В случае неявки представителя Подрядчика, в указанном акте делается отметка об этом и подписывается Заказчиком.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему гражданско-правовому договору, Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего гражданско-правового договора.

Уплата неустойки (штрафа, пени), удержание обеспечения исполнения гражданско-правового договора, предусмотренных настоящим гражданско-правовым договором, не освобождает виновную (нарушившую условия гражданско-правового договора) Сторону от необходимости исполнить обязательство в полном объеме.

6.2. Обязательства Подрядчика обеспечиваются предоставлением на момент подписания настоящего гражданско-правового договора в соответствии с условиями аукциона, по результатам которого заключен настоящий гражданско-правовой договор ______________________________________________________________________________

(безотзывная банковская гарантия, передача Заказчику в залог денежных средств)

в размере __5____% от начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора (цены лота), на сумму 33197,36 рублей, НДС не облагается.

Заказчик вправе удержать обеспечение исполнения настоящего гражданско-правового договора целиком либо пропорционально объему неисполненного обязательства в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.3. Передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения осуществляется в течение 10 банковских дней на основании договора о залоге, заключенного между Заказчиком и победителем торгов.

В случае обеспечения исполнения гражданско-правового договора в указанном размере в виде безотзывной банковской гарантии на период исполнения контракта передаются в бухгалтерию Заказчика по акту приема-передачи подлинники безотзывной банковской гарантии с копиями лицензий организаций, выдавших указанные документы.

Платежный документ о передаче в залог денежных средств по оплате обеспечения исполнения гражданско-правового договора или безотзывная банковская гарантия предоставляются на момент заключения гражданско-правового договора

6.4. За нарушение сроков выполнения работ по гражданско-правовому договору (сроков начала и окончания работ, сроков устранения дефектов и недоделок, обнаруженных Заказчиком и других обстоятельств) Заказчик вправе предъявить Подрядчику письменное требование об уплате пени в размере 1 % от стоимости гражданско-правового договора за каждый день просрочки, а Подрядчик в этом случае обязуется уплатить предъявленные пени.

6.5. За просрочку Заказчиком исполнения обязательств по данному гражданско-правовому договору Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты неустойки от суммы просроченного платежа.

Заказчик освобождается от уплаты пени, установленной настоящим пунктом гражданско-правового договора, если докажет, что просрочка исполнения произошла по вине другой стороны.

6.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему гражданско-правовому договору с Подрядчика взыскивается неустойка (штраф) в размере 10% от цены гражданско-правового договора

7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Ни одна из сторон не несёт ответственность перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения и др. стихийные бедствия.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии его влиянии на исполнение обязательств по гражданско-правовому договору.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий гражданско-правовой договор может быть расторгнут сторонами путем направления уведомления другой стороне.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА И ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

8.1. Настоящий гражданско-правовой договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения своих обязательств каждой из сторон.

8.2. Расторжение гражданско-правового договора допускается исключительно по соглашению Сторон или в соответствии с решением суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий гражданско-правовой договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по одному экземпляру каждой из сторон.

9.2. Изменения и дополнения к настоящему гражданско-правовому договору должны быть оформлены сторонами в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами, скреплены печатью.

9.3. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего гражданско-правового договора, разрешаются путем переговоров, в случае невозможности достижения соглашения споры, возникшие между сторонами в ходе исполнения настоящего гражданско-правового договора, разрешаются в Арбитражном суде Владимирской области.

9.4. Во всем ином, не урегулированном настоящим гражданско-правовым договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: ГБУЗ ВО «РД №2 г. Владимира» Адрес: УФК по Владимирской области л/с 20286У88720, 21286У88720, 22286У88720 р/с в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г. Владимир E-mail: *****@***ru т. ,

Подрядчик:

13. ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик _________________ Подрядчик ______________

Приложение

к гражданско-правовому договору №

от «____» ____________ 2012 г.

Календарный план выполнения работ по ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОМУ ДОГОВОРУ

№ п/п	Наименование объекта	Начало выполнения работ	Окончание работ
1	Выполнение работ по капитальному ремонту автоклавной в рамках региональной программы "Модернизация здравоохранения Владимирской области в гг." для нужд ГБУЗ ВО "РД №2 г. Владимира"	С момента заключения гражданско-правового договора	30.04.2013г.

Заказчик: Подрядчик:

___________________________________ ____________________________________

___________________________________ ____________________________________

___________________________________ ____________________________________

(Ф. И.О.) (Ф. И.О.)

М. П. М. П.

Приложение к гражданско-правовому договору

№ _____ от ________

(введено постановлением Губернатора Владимирской области

от 01.01.2001 N 242)

Заказчик: государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Родильный дом №2 г. Владимира»

(наименование организации)

Подрядчик _________________________________________________________________

(наименование организации)

Составлен на основе сметной документации, утвержденной в установленном порядке

(ссылка на сметную или иную документацию)

и по результатам Протокола электронного аукциона от "___" _________ 20__ г. N _________________

и является приложением к государственному контракту от "__" ______ 20_ г.

N ________

на Выполнение работ по капитальному ремонту автоклавной в рамках региональной программы "Модернизация здравоохранения Владимирской области в гг." для нужд ГБУЗ ВО "РД №2 г. Владимира"

(наименование объекта)

ПРОТОКОЛ

СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ)

ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

на Выполнение работ по капитальному ремонту автоклавной в рамках региональной программы "Модернизация здравоохранения Владимирской области в гг." для нужд ГБУЗ ВО "РД №2 г. Владимира" (наименование объекта)

тыс. руб.

N пп.	Номера сметных расчетов (смет) или иных документов	Наименование объектов, работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену	Всего договорная цена на строительную продукцию
подрядных работ, в том числе	других затрат и работ по договору
строительно- монтажных	оборудования	прочих затрат
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Локальная смета	Выполнение работ по капитальному ремонту автоклавной в рамках региональной программы "Модернизация здравоохранения Владимирской области в гг." для нужд ГБУЗ ВО "РД №2 г. Владимира"
		Итого цена работ:
5.	МДС 81-35.2004	Резерв на непредвиденные расходы в размере 1,0 %
		ИТОГО цена работ с непредвиденными расходами
		Налог на добавленную стоимость 18 %
		ИТОГО с НДС
		Коэффициент, применяемый при переходе в цены текущего периода
		Начальная цена контракта
		Коэффициент понижения по итогам конкурса, аукциона, запроса котировок

Руководитель предприятия (организации) Руководитель подрядной

заказчика строительно-монтажной организации

______________________________ _________________________