Поставка мебельной продукции для нужд Суда по интеллектуальным правам (стр. 6 )

IV. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № ____

г. ___________

«____» ___________ 20___ года

______________ (наименование Гаранта), именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице ___________(Ф. И.О., должность, документ, подтверждающий полномочия), в связи с тем, что между _________ (наименование участника размещения заказа, адрес, ИНН, КПП, ОГРН, банковские реквизиты), именуемым в дальнейшем «Принципал», и Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации (адрес, ИНН, КПП, ОГРН), именуемым в дальнейшем «Бенефициар», на основании _____________________________ (протокола конкурса/ аукциона/ открытого аукциона в электронной форме) № __ от «___» ____20__ года будет заключен государственный контракт _____________ (далее – Контракт), гарантирует исполнение обязательств Принципала по Контракту на следующих условиях:

1.  Настоящим Гарант принимает на себя обязательство выплатить
в пользу Бенефициара по первому его Требованию, выраженному
в письменной форме и направленному по адресу Гаранта, денежную сумму
в пределах _________ руб. ____ 00 коп.

2.  В Требовании Бенефициара к Гаранту должно быть указано, в чем состоит нарушение Принципалом обязательства, в обеспечение которого выдана банковская гарантия. К Требованию должны быть приложены:

- копия Контракта;

- документы, подтверждающие полномочия лица, предъявляющего Требования;

- сведения о банковских реквизитах Бенефициара.

К Требованию могут быть приложены также иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых оно основывается.

3.  Обязательство Гаранта по выплате суммы банковской гарантии считается исполненным надлежащим образом с момента зачисления денежных средств на соответствующий счет Федерального казначейства.

4.  Банковская гарантия обеспечивает в том числе исполнение обязательств Принципала по уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных Контрактом.

5.  Гарант согласен с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по банковской гарантии.

6.  Банковская гарантия выдана исключительно Бенефициару и права требования по ней не могут быть переуступлены третьему лицу.

7.  Банковская гарантия не может быть отозвана гарантом.

8.  Выплата Гарантом суммы по банковской гарантии производится в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Гарантом Требования Бенефициара.

9.  Банковская гарантия распространяется на все обязательства Принципала по Контракту, в том числе гарантийные обязательства.

10. Все споры между Гарантом и Бенефициаром, вытекающие из настоящей банковской гарантии или связанные с ней, подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством.

11. Банковская гарантия вступает в силу со дня ее выдачи и действует
до «___» _________ 20__ (указывается дата плюс три месяца со дня окончания гарантийного срока на товар/ выполненные работы/ оказанные услуги (см. п. ____ ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ)).

Реквизиты Гаранта

(Наименование полностью, адрес, ИНН, КПП, ОГРН, банковские реквизиты)

должность, Ф. И.О. уполномоченного лица. МП

V. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ВАС-А-Х23-13

Москва

«___» _________ 2013 г.

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании доверенности № К-2/91 от 01.01.2001 г., с одной стороны, и _____________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующий на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона -ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме, результаты которого зафиксированы в протоколе от «__» ________ 2013 года, заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется по заданию Заказчика поставить предметы мебельной продукции (далее – товары) для нужд Суда по интеллектуальным правам, именуемый в дальнейшем «Грузополучатель», а Заказчик обязуется оплатить поставленные товары. Количество, ассортимент, стоимость единицы товара указаны в Спецификации, приведенной в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью Контракта.

1.2. Товары должны быть поставлены в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента подписания Контракта по адресу Грузополучателя: , стр.1.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1.  Цена Контракта составляет ______________________ рублей (_______________________ рублей _____ копеек), в том числе НДС 18% в размере _________________ рублей (_________________________ рублей ____ копеек).

2.2.  Цена Контракта включает общую стоимость товаров по Контракту, транспортные расходы, стоимость тары, упаковки, маркировки, затаривания, расходы, связанные с погрузо-разгрузочными работами (включая доставку на склад Грузополучателя), расходы по сборке и установке товара, а также расходы по таможенному оформлению, страхованию, налоги и пошлины, а также иные расходы, связанные с исполнением обязательства по Контракту.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.  Оплата по Контракту осуществляется из средств Федерального бюджета по безналичному расчету в рублях (с оформлением платежных поручений) путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте.

В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет, несет Поставщик.

3.2.  Оплата по Контракту производится Заказчиком в течение 10 (Десяти) банковских дней за фактически поставленный товар после получения выставленного Поставщиком счета. Основанием для выставления счета является получение Грузополучателем Заказчика товара, подписание Грузополучателем товарно-транспортных накладных на товар, передача Заказчику счетов-фактур и товарно-транспортных накладных с отметкой Грузополучателя.

3.3.  Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика в адрес Поставщика.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.  Поставщик обязан:

4.1.1.  в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты подписания Контракта согласовать с Заказчиком предметы товара по всем пунктам приложения № 1, № 2 Контракта, цветовую гамму и материал поставляемого товара;

4.1.2.  согласовать с Грузополучателем точное время и дату поставки, а также известить Заказчика о точном времени и дате поставки телефонограммой или по факсимильной связи;

4.1.3.  осуществить поставку товара партиями, в последовательности, которая согласовывается с Заказчиком, по оформленным надлежащим образом товарно-транспортным накладным. Товарно-транспортная накладная на каждую партию товара оформляется в трех экземплярах (два экземпляра для Поставщика, один экземпляр для Грузополучателя). Первый экземпляр товарно-транспортной накладной с отметкой Грузополучателя, в интересах которого производилась поставка, Поставщик направляет Заказчику вместе с документами на оплату, указанными в п. 3.2. Контракта;

4.1.4.  передать товар Грузополучателю надлежащего качества и в комплектации в соответствии с условиями Контракта. Ассортимент и количество товара, указаны в Приложении № 1 к Контракту. Поставляемый товар должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в Приложении № 2 Контракта; 

4.1.5.  поставить товар Грузополучателю согласно Контракту за свой счет собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком за свой счет собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц;

4.1.6.  осуществить сборку товара и его установку в кабинетах здания Грузополучателя;

4.1.7.  передать Заказчику оригиналы счетов-фактур не позднее 5 (Пяти) дней, следующих за днем поставки товаров Грузополучателю;

4.1.8.  участвовать в приемке-передаче товаров в соответствии с разделом 6 Контракта;

4.1.9.  предоставить сертификаты, гарантийные талоны, обязательные для данного вида товаров, обеспечить соответствие товаров требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т. п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации;

4.1.10. устранять, в случае обнаружения недостатков товара и некомплектность, выявленные при поставке, несоответствия поставленного товара Приложению № 1 к Контракту, допущения брака, в течение 3 (Трех) дней с момента заявления о них Заказчиком (Грузополучателем). Расходы, связанные с устранением недостатков товаров и его заменой несет Поставщик;

4.1.11. предоставлять по запросу Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

4.2.  Поставщик имеет право:

4.2.1.  поставить товар партиями по согласованию с Заказчиком.

4.3.  Заказчик обязан:

4.3.1.  в течение 2 (Двух) дней с момента согласования предметов товара уведомить Поставщика о принятом решении по электронной почте или факсимильной связи;

4.3.2.  оплатить поставку товаров в соответствии с условиями Контракта.

4.4.  Грузополучатель обязан:

4.4.1. принять товары в соответствии с разделом 6 Контракта и, при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, укомплектованности и других характеристик товаров, подписать товарно-транспортные накладные и передать один экземпляр Поставщику;

4.5.  Заказчик (Грузополучатель) имеет право:

4.5.1.  заявить Поставщику о своих претензиях по качеству поставляемых товаров (обнаруженных дефектах) в срок до 14 (Четырнадцати) календарных дней после подписания товарно-транспортных накладных.

5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ

5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность переданных товаров в соответствии с требованиями СанПиНа, гигиеническими сертификатами, ГОСТ или ТУ, утвержденными на данные виды товаров, сертификатами международных стандартов качества, обязательными для данных видов товаров, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Товары должны быть упакованы и замаркированы в соответствии с действующими стандартами и условиями Контракта, технического задания. Тара и упаковка входят в цену поставляемых товаров и должны гарантировать их целостность и сохранность при перевозке и хранении.

5.3. Поставщик настоящим заявляет и гарантирует, что товары новые, надлежащего качества, являются собственностью Поставщика, эстетичны, надежны и комфортны, не заложены, не находятся под арестом, не имеют каких-либо обременений и (или) ограничений, не были ранее использованы, а также соответствуют характеристикам, указанным в Приложении № 2 Контракта, требованиям ГОСТов , , 4598-86, , 5-95.

5.4. На поставляемые товары Поставщик дает полную гарантию качества в соответствии с гарантией производителя, подтвержденную документом от Поставщика. Срок гарантии качества товара составляет не менее 18 (Восемнадцати) месяцев и отсчитывается от даты подписания товарно-транспортных накладных.

5.5. Наличие гарантии качества товара удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона.

5.6. На основании решения Заказчика выбранная им независимая экспертная организация осуществляет выборочный контроль качества товара на соответствие его требованиям, указанным в Приложении № 2 Контракта.

Результаты исследований оформляются Актами экспертизы независимой экспертной организации.

Данная проверка осуществляется за счет Поставщика.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ

6.1.  Перед отгрузкой товара Поставщик не позднее 1 (Одного) рабочего дня уведомляет Заказчика и грузополучателя, в интересах которого производится поставка, о готовности товара к отгрузке.

6.2.  Приемка товаров осуществляется по факту уполномоченными представителями Грузополучателя и Поставщика путем проверки:

а) соответствия поставленных товаров комплектности, указанной в товарно-транспортных накладных, прилагаемых к поставленным товарам;

б) технических характеристик товара на соответствие требованиям, указанным в приложение № 2 Контракта;

в) отсутствия видимых повреждений поставленных товаров.

6.3.  Датой поставки товаров считается дата подписания Грузополучателем предоставленных Поставщиком товарно-транспортных накладных на товары.

6.4.  В случае недостачи товаров либо поставки некачественных товаров уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика составляется двусторонний акт, который является основанием для замены или допоставки товаров.

6.5.  Право собственности на товары, а также все риски случайной гибели, утраты или повреждения переходят от Поставщика к Грузополучателю с момента подписания Грузополучателем Заказчика товарно-транспортных накладных.

6.6.  Обязательство Поставщика по поставке товаров по Контракту считаются исполненными и факт поставки подтвержденным только после подписания Грузополучателем товарно-транспортных накладных.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока
исполнения обязательства по Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

7.3. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения (включая случаи несоответствия количества и качества товаров требованиям Контракта; случаи просрочки исполнения) Поставщиком своих обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый календарный день, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Контракту, по день надлежащего исполнения обязанности или по день уплаты неустойки – в случае неисполнения Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,35% (Ноль целых тридцать пять сотых) от цены Контракта, указанной в пункте 2.1 Контракта.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.4. В случае ненадлежащего исполнения (в том числе просрочки исполнения) обязанности по представлению оригиналов счетов-фактур, предусмотренной пунктом 4.1.7 Контракта, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 % от общей цены Контракта за каждый день просрочки, считая со дня, когда обязанность должна была быть исполнена, до дня надлежащего исполнения или до дня уплаты неустойки – в случае неисполнения обязательства.

7.5. Заказчик вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 5 % (Пяти) от общей цены Контракта, указанной в пункте 2.1 Контракта, в случае досрочного расторжения Контракта в связи с наличием хотя бы одного из следующих обстоятельств: отказ Поставщика от исполнения своих обязательств; констатация Поставщиком факта возможности неисполнения в срок и (или) факта иного ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту; выявление Заказчиком предвидимого нарушения Контракта Поставщиком (возможности неисполнения, ненадлежащего исполнения, в том числе исполнения с нарушением срока).

7.6. Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую Контракт, от исполнения своих обязательств.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий, диверсий, военных действий, блокад, изменений законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, и которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после их возникновения предоставить другой Стороне необходимые документы компетентных учреждений или органов государственной власти либо доказать, что эти обстоятельства имели место.

8.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы по соглашению Сторон срок выполнения Сторонами своих обязательств может быть перенесен соразмерно времени, в течение которого действуют указанные обстоятельства и их последствия.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы либо разногласия, касающиеся исполнения Контракта, до передачи на рассмотрение суда были урегулированы в претензионном порядке.

9.2. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня ее получения.

9.3. В случае невозможности достижения взаимного согласия в соответствии
с пунктами 9.1, 9.2 Контракта Сторона вправе обратиться в суд в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

9.4. Расторжение Контракта допускается в случаях и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

10. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ

10.1. Стороны обязаны назначить ответственных исполнителей по Контракту. По всем вопросам, связанным с исполнением обязательств по Контракту, Стороны обязаны обращаться к ответственным исполнителям.

10.2. Стороны по своему усмотрению могут изменить ответственных исполнителей по Контракту. Сторона, изменившая ответственного исполнителя, обязана уведомить в письменном виде другую Сторону не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента вступления такого изменения в силу.

10.3. Со стороны Заказчика ответственным исполнителем назначена:

	ФИО	Контактная информация
1.		Телефон: e-mail:	(4 *****@***ru

10.4. Со стороны Поставщика ответственным исполнителем назначен:

	ФИО	Контактная информация
1.		Телефон: e-mail:

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Контракт вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

11.2. Любые изменения и дополнения к Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

11.3. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту другому лицу за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица
в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала.

11.5. Контракт заключен в электронной форме и подписан электронными цифровыми подписями лиц, имеющих право действовать соответственно от имени Заказчика и Подрядчика.

11.6. При согласии Поставщика Контракт может быть составлен также в письменной форме на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.7. Каждая из Сторон обязуется в течение 3 (трех) дней письменно уведомить другую Сторону о неплатежеспособности, несостоятельности, угрозе приостановления или прекращения деловых операций, реорганизации или ликвидации, если это может отразиться на исполнении условий Контракта.

11.8. Приложение к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью:

Приложение . «Спецификация на поставляемые Товары».

Приложение . «Техническое описание поставляемых Товаров».

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:	ПОСТАВЩИК:
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
Адрес местонахождения: г. Москва, Малый Харитоньевский пер.,. Почтовый адрес: г. Москва, Малый Харитоньевский пер., Банковские реквизиты: Межрегиональное операционное УФК (Высший Арбитражный Суд Российской Федерации л/с ) , , р/с , ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва,	Адрес местонахождения: Почтовый адрес: Банковские реквизиты:
Заместитель Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации _______________________//	_____________________/ ____________ /

Приложение

к Контракту № ВАС-А-Х23-13

от «___» ________ 2013 г.

Спецификация на поставляемые Товары

№ п/п	Наименование товаров	Кол-во	Цена за ед.	Сумма
1.
2.
…
Итого включая НДС:

ЗАКАЗЧИК:	ПОСТАВЩИК:
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
Заместитель Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации __________________/ /	_____________________/ ___________ /

Приложение

к Контракту № ВАС-А-Х23-13

от «___» _________ 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

№ п. п.	Наименование	Технические характеристики	Кол-во (шт.)	Цвет
1.
2.
3.
...

ТРЕБОВАНИЯ: