Документация (стр. 4 )

Требования к техническим и функциональным характеристикам автобуса
ТИП АВТОБУСА	ГАЗ (или эквивалент) - 1 ед.
КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА	4x2 / задние ведущие колеса
КУЗОВ	Цельнометаллический, закрытый, сварной не несущей конструкции
КОЛИЧЕСТВО ДВЕРЕЙ	Две двери по правому борту, дверь водителя по левому борту, запасная дверь в задней части автобуса
Габаритные размеры, мм: Длина/ширина/высота	5500/2075/2200
База, мм.	2900
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ СИДЕНИЯ	не менее 12
ВМЕСТИМОСТЬ (МАКСИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО ПАССАЖИРОВ)	не менее 12
ДВИГАТЕЛЬ:
-по виду топлива	бензиновый
- модель:	УМЗ-4216 (или эквивалент)
- рабочий объем	2890 cm3
- мощность, л. с.	106,8
-соответствие международному экологическому стандарту	Не ниже EURO-3
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	Механическая, с ручным управлением, 5 – вперед, 1 – назад (или зквивалент)
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА	Гипоидная, одинарная
ПОДВЕСКА	Передняя: зависимая на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами. Задняя: зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с дополнительными рессорами и гидравлическими телескопическими амортизаторами.
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	Рулевой механизм «винт – гайка на циркулирующих шариках – рейка – сектор», рулевой привод с гидроусилителем
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Рабочая: двухконтурная, привод гидравлический, с вакуумным усилителем, тормозные механизмы передних колес дисковые, задних колес – барабанные. Запасная: один из контуров рабочей тормозной системы; Стояночная: механический привод к тормозным механизмам задних колес.
ШИНЫ, размер	175R16С
Гарантийный срок эксплуатации автобуса	Не менее 12 месяцев с даты поставки или 50000 км пробега - в зависимости от того, какое из указанных обстоятельств наступит раньше.
Наличие пробега по показаниям спидометра при передаче Заказчику	Не более технологического внутризаводского и необходимого для доставки до Заказчика.
ЦВЕТ	Определяется совместно с заказчиком при заключении контракта
ОбЩИЕ	Автобусы должны быть полностью исправные, заправлены топливом в объеме, гарантирующем проезд от места поставки до ближайшего заправочного пункта, без следов механических повреждений на кузове и в салоне.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	Сидячие места должны быть оборудованы ремнями безопасности. Аппаратура спутниковой навигации: абонентский терминал M2M-Cyber GX (или эквивалент) в составе: главный модуль, GPS/ГЛОНАСС-антенна, GSM-антенна, кабель питания - габариты: не более 155 мм*122 мм*45 мм; материал корпуса: пластмасса АВS; вес: не более 300 г., кнопка подачи сигнала тревоги, комплект громкой связи. Всё оборудование должно иметь возможность совместимости с программным обеспечением: ·  «BNTM-Complex»; ·  «MS SQL Server Standart Edtn 2005 Win32 Russian OLP NL»; ·  «M2M-CityBus»
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	Наличие сервисных центров гарантийного обслуживания на территории Саратовской области. Год производства в соответствии с VIN – 2010 год. Страна - производитель – Российская Федерация

Приложение

к документации об аукционе

Проект договора

в отношении лота № 1

Договор на поставку

транспортных средств № ____

г. Саратов	«____» ____________ 2010г.

Государственное автономное учреждение «Управление пассажирских перевозок», именуемое в дальнейшем «Заказчик», . О., действующего на основании устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________, действующего на основании __________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Поставщик в соответствии с условиями настоящего договора обязуется поставить Заказчику следующие транспортные средства:

Марка (модель)	Цена за единицу, с НДС, руб.	Количество	Общая стоимость, с НДС, руб.
Итого:

идентификационные данные указываются в актах приемки-передачи каждого транспортного средства.

1.2. Транспортные средства приобретается по результатам открытого аукциона «На право заключения договоров на поставку автобусов для транспортного обслуживания населения Саратовской области».

1.3. Общая сумма договора составляет _____________________________,

в т. ч. НДС.

1.4. Транспортные средства подлежат регистрации в органах ГИБДД. Затраты по регистрации в органах ГИБДД, уплате транспортного налога, прохождению технического осмотра и иных обязательных процедур, связанных с дальнейшей эксплуатацией транспортных средств, несет Заказчик.

1.5. Гарантийный срок на приобретенные транспортные средства составляет не менее 18 месяцев с даты поставки или км пробега - в зависимости от того, какое из указанных обстоятельств наступит раньше. Гарантийный ремонт приобретенных транспортных средств производится за счет и силами Поставщика в течение 15 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика.

2. Поставка Имущества

2.1. Поставка транспортных средств осуществляется силами и за счет Поставщика в течение 10 рабочих дней с момента получения предоплаты за поставку транспортных средств.

Транспортные средства передаются Поставщиком непосредственно Заказчику на основании акта приемки-передачи Имущества в городе Саратове. Акт приема передачи транспортного средства подписывается в день поставки транспортного средства, при условии, что транспортное средство находится в исправном состоянии и полностью укомплектовано.

Вместе с транспортными средствами Заказчику передаются соответствующие документы и комплект ключей.

3. Порядок расчётов

3.1. Расчеты по настоящему договору осуществляются в следующем порядке:

3.1Тридцать) % от суммы договора (п.1.3. договора) Заказчик вносит на расчетный счет Поставщика в течение 3 рабочих дней с момента подписания настоящего договора (авансовый платеж);

3.1.2. оставшаяся сумма перечисляется на расчетный счет Поставщика в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи всех транспортных средств по настоящему Договору.

3.2. Расчеты по настоящему договору осуществляются в российских рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика. Обязанность по оплате считается исполненной с момента зачисления денежных средств на счет Поставщика.

4. Качество и комплектность

4.1. Поставляемые по настоящему договору транспортные средства по своему качеству и комплектности должны соответствовать установленным стандартам, техническим условиям и характеристикам, иметь соответствующие сертификаты и инструкции по эксплуатации на русском языке.

4.2. При поставке некомплектного транспортного средства Поставщик обязан в течение 5 календарных дней доукомплектовать его за свой счет, в противном случае Заказчик имеет право отказаться от транспортного средства и требовать возврата уплаченных за него сумм, либо удержать стоимость транспортного средства при осуществлении окончательного расчета.

4.3. При обнаружении производственных дефектов в транспортном средстве при его эксплуатации в период гарантийного срока Заказчик обязан уведомить об этом Поставщика в письменном виде в течение 10(десяти) календарных дней с момента обнаружения.

5.Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. В случае нарушения сроков поставки Поставщик выплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день оплаты неустойки (штрафа) ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки от цены договора. Уплата Поставщиком неустойки не освобождает сторону от исполнения обязательств по настоящему договору. Поставщик возмещает также понесенные Заказчиком по вине Поставщика убытки.

5.3. В случае не целесообразности производства ремонта поставленного транспортного средства в период гарантийного срока, Поставщик обязуется произвести замену транспортного средства на аналогичное в течение 20 рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика.

5.4. Возмещение убытков и уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств, если иное не урегулировано дополнительным соглашением.

6. Изменение и расторжение договора

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон.

6.2. Расторжение договора может иметь место по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство, принятое в соответствии с настоящим договором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

7.2. Сторона, не имеющая возможности исполнить принятые на себя обязательства вследствие возникновения форс-мажорных обстоятельств и претендующая на освобождение от ответственности, обязана незамедлительно, после того как стало известно о возникновении форс-мажорных обстоятельств, уведомить вторую сторону о таких обстоятельствах в письменной форме.

7.3. Основания освобождения от ответственности имеют силу с момента возникновения препятствия или, если уведомление дано несвоевременно, то с даты уведомления. Отсутствие уведомления возлагает на нарушившую сторону ответственность возместить убытки, которые в ином случае могли быть предотвращены.

7.4. Сохранение форс-мажорных обстоятельств в течение 3 месяцев является основанием для расторжения настоящего договора.

8. Срок действия договора

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим договором.

9. Разрешение споров

9.1. Стороны обязуются предпринять все необходимые усилия для урегулирования споров, возникающих при исполнении настоящего договора, путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора во внесудебном порядке, спор подлежит разрешению в арбитражном суде Саратовской области.

10. Другие условия

10.1. Настоящий договор содержит и оговаривает все условия, которых должны придерживаться стороны. После вступления договора в действие отменяются все предшествующие договоренности и взятые обязательства, как устные, так и письменные, если такие имели место между сторонами.

10.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по одному экземпляру для каждой стороны и один экземпляр для органов ГИБДД.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон

Заказчик

Поставщик

Государственное автономное учреждение Саратовской области «Управление пассажирских перевозок» г. Саратов, ул.1 Садовая, 104, р/с , к/с Саратовское ОСБ № 000 г. Саратов , , Начальник _______________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Проект договора

в отношении лота № 2

Договор на поставку

транспортных средств № ____

г. Саратов	«____» ____________ 2010г.

Государственное автономное учреждение «Управление пассажирских перевозок», именуемое в дальнейшем «Заказчик», . О., действующего на основании устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________, действующего на основании __________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Поставщик в соответствии с условиями настоящего договора обязуется поставить Заказчику следующие транспортные средства:

Марка (модель)	Цена за единицу, с НДС, руб.	Количество	Общая стоимость, с НДС, руб.
Итого:

идентификационные данные указываются в актах приемки-передачи каждого транспортного средства.

1.2. Транспортные средства приобретается по результатам открытого аукциона «На право заключения договоров на поставку автобусов для транспортного обслуживания населения Саратовской области».

1.3. Общая сумма договора составляет _____________________________,

в т. ч. НДС.

1.4. Транспортные средства подлежат регистрации в органах ГИБДД. Затраты по регистрации в органах ГИБДД, уплате транспортного налога, прохождению технического осмотра и иных обязательных процедур, связанных с дальнейшей эксплуатацией транспортных средств, несет Заказчик.

1.5. Гарантийный срок на приобретенные транспортные средства составляет не менее 18 месяцев с даты поставки или км пробега - в зависимости от того, какое из указанных обстоятельств наступит раньше. Гарантийный ремонт приобретенных транспортных средств производится за счет и силами Поставщика в течение 15 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика.

2. Поставка Имущества

2.1. Поставка транспортных средств осуществляется силами и за счет Поставщика в течение 10 рабочих дней с момента получения предоплаты за поставку транспортных средств.

Транспортные средства передаются Поставщиком непосредственно Заказчику на основании акта приемки-передачи Имущества в городе Саратове. Акт приема передачи транспортного средства подписывается в день поставки транспортного средства, при условии, что транспортное средство находится в исправном состоянии и полностью укомплектовано.

Вместе с транспортными средствами Заказчику передаются соответствующие документы и комплект ключей.

3. Порядок расчётов

3.1. Расчеты по настоящему договору осуществляются в следующем порядке:

3.1Тридцать) % от суммы договора (п.1.3. договора) Заказчик вносит на расчетный счет Поставщика в течение 3 рабочих дней с момента подписания настоящего договора (авансовый платеж);