Документация (стр. 5 )

3.1.2. оставшаяся сумма перечисляется на расчетный счет Поставщика в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи всех транспортных средств по настоящему Договору.

3.2. Расчеты по настоящему договору осуществляются в российских рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика. Обязанность по оплате считается исполненной с момента зачисления денежных средств на счет Поставщика.

4. Качество и комплектность

4.1. Поставляемые по настоящему договору транспортные средства по своему качеству и комплектности должны соответствовать установленным стандартам, техническим условиям и характеристикам, иметь соответствующие сертификаты и инструкции по эксплуатации на русском языке.

4.2. При поставке некомплектного транспортного средства Поставщик обязан в течение 5 календарных дней доукомплектовать его за свой счет, в противном случае Заказчик имеет право отказаться от транспортного средства и требовать возврата уплаченных за него сумм, либо удержать стоимость транспортного средства при осуществлении окончательного расчета.

4.3. При обнаружении производственных дефектов в транспортном средстве при его эксплуатации в период гарантийного срока Заказчик обязан уведомить об этом Поставщика в письменном виде в течение 10(десяти) календарных дней с момента обнаружения.

5.Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. В случае нарушения сроков поставки Поставщик выплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день оплаты неустойки (штрафа) ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки от цены договора. Уплата Поставщиком неустойки не освобождает сторону от исполнения обязательств по настоящему договору. Поставщик возмещает также понесенные Заказчиком по вине Поставщика убытки.

5.3. В случае не целесообразности производства ремонта поставленного транспортного средства в период гарантийного срока, Поставщик обязуется произвести замену транспортного средства на аналогичное в течение 20 рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика.

5.4. Возмещение убытков и уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств, если иное не урегулировано дополнительным соглашением.

7. Изменение и расторжение договора

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон.

6.2. Расторжение договора может иметь место по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство, принятое в соответствии с настоящим договором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

7.2. Сторона, не имеющая возможности исполнить принятые на себя обязательства вследствие возникновения форс-мажорных обстоятельств и претендующая на освобождение от ответственности, обязана незамедлительно, после того как стало известно о возникновении форс-мажорных обстоятельств, уведомить вторую сторону о таких обстоятельствах в письменной форме.

7.3. Основания освобождения от ответственности имеют силу с момента возникновения препятствия или, если уведомление дано несвоевременно, то с даты уведомления. Отсутствие уведомления возлагает на нарушившую сторону ответственность возместить убытки, которые в ином случае могли быть предотвращены.

7.4. Сохранение форс-мажорных обстоятельств в течение 3 месяцев является основанием для расторжения настоящего договора.

8. Срок действия договора

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим договором.

9. Разрешение споров

9.1. Стороны обязуются предпринять все необходимые усилия для урегулирования споров, возникающих при исполнении настоящего договора, путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора во внесудебном порядке, спор подлежит разрешению в арбитражном суде Саратовской области.

10. Другие условия

10.1. Настоящий договор содержит и оговаривает все условия, которых должны придерживаться стороны. После вступления договора в действие отменяются все предшествующие договоренности и взятые обязательства, как устные, так и письменные, если такие имели место между сторонами.

10.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по одному экземпляру для каждой стороны и один экземпляр для органов ГИБДД.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон

Заказчик

Поставщик

Государственное автономное учреждение Саратовской области «Управление пассажирских перевозок» г. Саратов, ул.1 Садовая, 104, р/с , к/с Саратовское ОСБ № 000 г. Саратов , , Начальник _______________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Проект договора

в отношении лота № 3

Договор на поставку

транспортных средств № ____

г. Саратов	«____» ____________ 2010г.

Государственное автономное учреждение «Управление пассажирских перевозок», именуемое в дальнейшем «Заказчик», . О., действующего на основании устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________, действующего на основании __________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Поставщик в соответствии с условиями настоящего договора обязуется поставить Заказчику следующие транспортные средства:

Марка (модель)	Цена за единицу, с НДС, руб.	Количество	Общая стоимость, с НДС, руб.
Итого:

идентификационные данные указываются в актах приемки-передачи каждого транспортного средства.

1.2. Транспортные средства приобретается по результатам открытого аукциона «На право заключения договоров на поставку автобусов для транспортного обслуживания населения Саратовской области».

1.3. Общая сумма договора составляет _____________________________,

в т. ч. НДС.

1.4. Транспортные средства подлежат регистрации в органах ГИБДД. Затраты по регистрации в органах ГИБДД, уплате транспортного налога, прохождению технического осмотра и иных обязательных процедур, связанных с дальнейшей эксплуатацией транспортных средств, несет Заказчик.

1.5. Гарантийный срок на приобретенные транспортные средства составляет не менее 12 месяцев с даты поставки иликм пробега - в зависимости от того, какое из указанных обстоятельств наступит раньше. Гарантийный ремонт приобретенных транспортных средств производится за счет и силами Поставщика в течение 15 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика.

2. Поставка Имущества

2.1. Поставка транспортных средств осуществляется силами и за счет Поставщика в течение 10 рабочих дней с момента получения предоплаты за поставку транспортных средств.

Транспортные средства передаются Поставщиком непосредственно Заказчику на основании акта приемки-передачи Имущества в городе Саратове. Акт приема передачи транспортного средства подписывается в день поставки транспортного средства, при условии, что транспортное средство находится в исправном состоянии и полностью укомплектовано.

Вместе с транспортными средствами Заказчику передаются соответствующие документы и комплект ключей.

3. Порядок расчётов

3.1. Расчеты по настоящему договору осуществляются в следующем порядке:

3.1Тридцать) % от суммы договора (п.1.3. договора) Заказчик вносит на расчетный счет Поставщика в течение 3 рабочих дней с момента подписания настоящего договора (авансовый платеж);

3.1.2. оставшаяся сумма перечисляется на расчетный счет Поставщика в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи всех транспортных средств по настоящему Договору.

3.2. Расчеты по настоящему договору осуществляются в российских рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика. Обязанность по оплате считается исполненной с момента зачисления денежных средств на счет Поставщика.

4. Качество и комплектность

4.1. Поставляемые по настоящему договору транспортные средства по своему качеству и комплектности должны соответствовать установленным стандартам, техническим условиям и характеристикам, иметь соответствующие сертификаты и инструкции по эксплуатации на русском языке.

4.2. При поставке некомплектного транспортного средства Поставщик обязан в течение 5 календарных дней доукомплектовать его за свой счет, в противном случае Заказчик имеет право отказаться от транспортного средства и требовать возврата уплаченных за него сумм, либо удержать стоимость транспортного средства при осуществлении окончательного расчета.

4.3. При обнаружении производственных дефектов в транспортном средстве при его эксплуатации в период гарантийного срока Заказчик обязан уведомить об этом Поставщика в письменном виде в течение 10(десяти) календарных дней с момента обнаружения.

5.Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. В случае нарушения сроков поставки Поставщик выплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день оплаты неустойки (штрафа) ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки от цены договора. Уплата Поставщиком неустойки не освобождает сторону от исполнения обязательств по настоящему договору. Поставщик возмещает также понесенные Заказчиком по вине Поставщика убытки.

5.3. В случае не целесообразности производства ремонта поставленного транспортного средства в период гарантийного срока, Поставщик обязуется произвести замену транспортного средства на аналогичное в течение 20 рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика.

5.4. Возмещение убытков и уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств, если иное не урегулировано дополнительным соглашением.

8. Изменение и расторжение договора

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон.

6.2. Расторжение договора может иметь место по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство, принятое в соответствии с настоящим договором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

7.2. Сторона, не имеющая возможности исполнить принятые на себя обязательства вследствие возникновения форс-мажорных обстоятельств и претендующая на освобождение от ответственности, обязана незамедлительно, после того как стало известно о возникновении форс-мажорных обстоятельств, уведомить вторую сторону о таких обстоятельствах в письменной форме.

7.3. Основания освобождения от ответственности имеют силу с момента возникновения препятствия или, если уведомление дано несвоевременно, то с даты уведомления. Отсутствие уведомления возлагает на нарушившую сторону ответственность возместить убытки, которые в ином случае могли быть предотвращены.

7.4. Сохранение форс-мажорных обстоятельств в течение 3 месяцев является основанием для расторжения настоящего договора.

8. Срок действия договора

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим договором.

9. Разрешение споров

9.1. Стороны обязуются предпринять все необходимые усилия для урегулирования споров, возникающих при исполнении настоящего договора, путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора во внесудебном порядке, спор подлежит разрешению в арбитражном суде Саратовской области.

10. Другие условия

10.1. Настоящий договор содержит и оговаривает все условия, которых должны придерживаться стороны. После вступления договора в действие отменяются все предшествующие договоренности и взятые обязательства, как устные, так и письменные, если такие имели место между сторонами.

10.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по одному экземпляру для каждой стороны и один экземпляр для органов ГИБДД.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон

Заказчик

Поставщик

Государственное автономное учреждение Саратовской области «Управление пассажирских перевозок» г. Саратов, ул.1 Садовая, 104, р/с , к/с Саратовское ОСБ № 000 г. Саратов , , Начальник _______________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ФОРМА 1. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых, для участия в открытом аукционе

на _________ [указать наименование предмета аукциона, (лота)]

Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для

(наименование участника размещения заказа)

участия в открытом аукционе на право заключения________________________________ [указать название аукциона] по лоту № ____ (указать номер лота) _______________________________ (указать наименование лота, на который подается заявка) направляются нижеперечисленные документы:

№ п\п	Наименование документов	Страницы с __ по __	Количество страниц
1.	Заявка на участие в аукционе (Форма 2 Главы 3), в том числе следующие приложения:
	Приложение к заявке на участие в аукционе к Форме 2 «Сведения об участнике размещения заказа»
2.	Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), качественных характеристиках товара (Форма 3 Главы 3)
3.	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России, или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте для размещения информации о размещении заказов извещения о проведении открытого аукциона
4.	Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России, нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте для размещения информации о размещении заказов извещения о проведении открытого аукциона
5.	Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц)
6.	Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц)
7.	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника (для руководителя - копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности. Для иного лица - доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица» (Форма 4 Главы 3)
8.	Копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром
9.	Документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов:
	б) платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения
10.	Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц)
11.	Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой
Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником размещения заказа*
12	Другие документы (далее указываются все другие документы, прикладываемые по усмотрению участника размещения заказа)
	ВСЕГО листов:

*Примечание: непредставление данных документов не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.