3.5. Настоящим Стороны признают, что односторонний Акт, указанный в п. 3.4. настоящего Договора, составленный без участия Поставщика и/или какого-либо третьего лица, является надлежащим основанием для предъявления Покупателем претензий к Поставщику по настоящему Договору.
3.6. Поставщик обязуется устранить недостатки или произвести замену ПО в течение 7 (Семи) календарных дней с даты составления актов, указанных в пунктах 3.3.,3.4. настоящего Договора.
3.7. Покупатель вправе отказаться от приемки ПО в случае, если поставка ПО просрочена более чем на 10 (Десять) календарных дней по сравнению со сроками, указанными в Спецификации. Покупатель письменно извещает Поставщика об отказе в приеме ПО.
3.8. Поставщик вправе производить досрочную поставку ПО по предварительному письменному согласию Покупателя. Досрочная поставка ПО не является основанием для досрочной оплаты Покупателем поставленного ПО.
4. СТОИМОСТЬ ПО И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Общая стоимость ПО, цены за отдельные составляющие ПО устанавливаются в рублях (включая НДС 18%), и указываются Сторонами в Спецификации. В указанную стоимость входят все расходы Поставщика по доставке ПО Покупателю (Грузополучателю) по реквизитам, указанным в Спецификации.
4.2. Покупатель производит оплату ПО в 2 этапа:
4.2.1. Авансовый платеж в размере ___ (____________________) денежных средств от стоимости ПО, производится Покупателем в течение ______ банковских дней с даты получения счета, выставленного Поставщиком, но не ранее ____ (_______) банковских дней до срока поставки ПО, указанного в Спецификации.
4.2.2. Окончательный платеж в размере ____ (___________) денежных средств от стоимости ПО, указанного в Спецификации, Покупатель выплачивает по счету, выставленному Поставщиком в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с даты поставки ПО при условии получения Покупателем счетов - фактур на поставленное ПО.
4.3. Датой оплаты ПО по настоящему Договору Стороны считают дату списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
4.4. Поставщик обязан ежегодно, до окончания срока действия Договора, оформлять и направлять в адрес Покупателя акты сверки расчетов по Договору по состоянию на 31 марта, 31 июня, 31октября и 31 декабря - не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем составления соответствующего акта сверки.
Акт сверки по окончании срока действия Договора направляется Поставщиком Покупателю в течение 10 календарных дней с момента исполнения всех обязательств по Договору.
В течение 10 календарных дней с даты получения акта сверки Покупатель обязан подписать акты сверки, скрепить печатью и направить Поставщику.
5. ГАРАНТИИ
5.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого ПО, носителя, аксессуаров (расходных материалов, кабелей, микросхем и. т.д.), программных и аппаратных ключей и иных составляющих, имеющих самостоятельное значение в соответствии с условиями производителя.
5.1.1. Гарантийный срок на ПО, носитель, аксессуары (расходные материалы, кабели, микросхемы и. т.д.), программные и аппаратные ключи и иные составляющие, имеющие самостоятельное значение устанавливается в Спецификации.
5.2. Если в течение гарантийного срока выявятся недостатки, неполнота и/или некомплектность ПО и/или технической документации, либо несоответствие ПО требованиям, установленным производителем, и технической документации, Поставщик обязуется за свой счет устранить все установленные дефекты путем исправления либо замены дефектного ПО или его частей надлежащего качества/комплектности в срок не более одного месяца после получения сообщения Покупателя (Грузополучателя) о выявленных дефектах.
5.2.1. Отсчет гарантийных сроков в отношении ПО производится в соответствии с условиями производителя.
5.3. Сроки устранения дефектов и замены ПО, отсчитываются с даты составления дефектного Акта. Все расходы, связанные с устранением дефектов и заменой ПО (включая, но не ограничиваясь расходами по: проведению экспертизы, хранению, транспортировке, ПО и т. п.), несет Поставщик.
5.4. Если Поставщик по требованию Покупателя не устранит выявленные дефекты в сроки, установленные настоящим Договором, то Покупатель вправе устранить их самостоятельно (либо с привлечением третьих лиц) за счет Поставщика. При этом Поставщик обязан компенсировать Покупателю понесенные им расходы, связанные с устранением дефектов, а также выплатить Покупателю штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором.
5.5. Если обнаруженные дефекты будут признаны Покупателем (Грузополучателем) неустранимыми, то Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, расторгнув его полностью либо в части, по своему усмотрению. В этом случае Поставщик в течение 15-ти (Пятнадцати) банковских дней с момента получения соответствующего уведомления от Покупателя обязуется:
§ возвратить Покупателю уплаченные им денежные средства за поставленное и оплаченное ПО;
§ возместить все понесенные Покупателем убытки;
§ исполнить иные обязательства, предусмотренными действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
5.6. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется предоставлять Покупателю обновления (исправления, дополнения и т. п.) к поставляемому ПО, в случае, если такие обновления были выпущены производителем.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае нарушения сроков поставки ПО, установленных в настоящем Договоре, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки, а Поставщик обязан такое требование удовлетворить из расчета 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от стоимости недопоставленного ПО за каждый день просрочки.
6.2. В случае нарушения срока устранения недостатков и/или замены дефектного ПО, установленного настоящим Договором, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки, а Поставщик обязан такое требование удовлетворить из расчета 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от стоимости указанного в настоящем пункте ПО за каждый день просрочки.
6.3. В случае нарушения Поставщиком сроков представления надлежаще оформленных документов, указанных в п. 1.6 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки, а Поставщик обязан такое требование удовлетворить, из расчета 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от совокупной стоимости ПО, документы на которую не были представлены, за каждый день просрочки.
6.4. В случае не предоставления Поставщиком обновлений (исправлений, дополнений и т. п.), указанных в пункте 6.6 настоящего Договора, в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты выпуска таких обновлений производителем, Поставщик обязан уплатить Покупателю неустойку в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от стоимости лицензионного ПО за каждый день просрочки.
6.5. Уплата штрафных и иных санкций не освобождает Стороны от полного выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а также от обязанности возместить все убытки, понесенные другой Стороной вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.
6.6. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. Конфиденциальность
7.1. Настоящий Договор, его содержание, а также все приложения к нему, являются конфиденциальными документами и не подлежат разглашению или использованию Сторонами в каких-либо целях без письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда этого требуют официальные органы Российской Федерации вследствие выполнения требования действующего законодательства.
8. ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
8.1. Отказ от исполнения Договора и его прекращение происходит в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством, с учетом положений настоящего Договора.
8.2. Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора как полностью так и частично в одностороннем внесудебном порядке путем направления Поставщику письменного уведомления о таком расторжении без возмещения Поставщику каких-либо расходов, убытков и упущенной выгоды в следующих случаях:
§ При неоднократной (не менее двух раз) поставки ему ПО ненадлежащего качества; или
§ если поставка ПО просрочена более 10 (Десять) календарных дней; или
§ нарушения сроков устранения Недостатков и/или замены дефектного ПО, установленных настоящим Договором, более чем на 10 (Десять) календарных дней; или
§ в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и законодательством РФ.
9. Срок действия договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
9.2. Настоящий Договор может быть изменен и дополнен только по письменному соглашению Сторон.
9.3. Настоящий Договор действует до «____» __________ 200__ года, а в части исполнения обязательств, вытекающих из настоящего Договора, – до полного их исполнения.
9.4. В случае если за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания срока действия Договора ни одна из сторон не заявит о намерении расторгнуть Договор, Договор считается продленным на следующий календарный год.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, регулируются ими путем переговоров. Стороны вправе при урегулировании разногласий использовать претензионный порядок. Претензии рассматриваются, и ответ на них направляется Стороне, предъявившей их, в десятидневный срок со дня их поступления.
10.2. В случае неудовлетворения Поставщиком претензионных требований, предъявленных Покупателем, либо непредоставления мотивированного документального подтвержденного отзыва на предъявленную претензию в срок, указанный в п.10.1. настоящего Договора, Покупатель вправе зачесть сумму претензионных требований в счет причитающихся Поставщику платежей по настоящему Договору.
10.3 При невозможности разрешения разногласий в порядке досудебного урегулирования путем переговоров или в претензионном порядке, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, Изменение условий и расторжение настоящего Договора
11.1. Поставщик в сроки, согласованные Сторонами, предоставляет Покупателю информацию (Примечание: для договоров, заключаемых впервые использовать положение: «Поставщиком предоставлена Покупателю информация») по форме Приложения № 2 к настоящему Договору о цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей – физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Поставщика, с приложением документов, подтверждающих данную информацию. Изменения в представленной ранее информации о собственниках, бенефициарах и лицах, входящих в состав исполнительных органов Поставщика, с приложением подтверждающих документов, Поставщик обязуется представлять Покупателю по форме Приложения № 2 к настоящему Договору не позднее 3 дней с момента, когда произошли данные изменения, либо с момента заключения настоящего Договора, если изменения в ней произошли до заключения настоящего Договора.
Если какие-либо поля формы Приложения № 2 к настоящему Договору (кроме поля: «Номер и дата заключения договора») не заполнены соответствующими сведениями, информация считается представленной ненадлежащим образом.
Если указанные информация и документы не были надлежащим образом представлены Покупателю, последний вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора без возмещения Поставщику убытков, заявив о таком отказе за 10 дней, по истечении которых Договор считается расторгнутым. При этом, все исполненное по Договору, а если это невозможно - стоимость исполненного, подлежит возврату, если предусмотренное Договором встречное предоставление не может быть осуществлено ввиду расторжения Договора.
Поставщик согласен на раскрытие Покупателем предоставленной Поставщиком информации по форме Приложения № 2 к настоящему Договору, включая содержащиеся в ней персональные данные, путём её предоставления в органы государственной власти и предоставляет Покупателю право передавать данную информацию и подтверждающие документы указанным органам. Поставщик, предоставляя Покупателю информацию по форме Приложения № 2 к настоящему Договору, обязуется выполнить все требования законодательства о защите персональных данных. Поставщик подтверждает, что необходимые согласия субъектов персональных данных на их раскрытие, как это предусмотрено настоящим пунктом, Поставщиком получены (будут получены).
Условия, изложенные в настоящем пункте, являются существенными.
11.2. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
11.3. Договор составлен на __(___) листах в 2 экземплярах: один экземпляр для Покупателя и один экземпляр – для Поставщика.
12. ПРИЛОЖЕНИЯ
12.1. Приложение . Спецификация на поставку ПО.
12.2. Приложение . Форма предоставления сведений о цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей – физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Поставщика».
13. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
«ПОКУПАТЕЛЬ»
ДАО «МН»
Адрес местонахождения:
Почтовый и фактический адрес:
ИНН: ______________________________
Тел.:
Факс:
Банковские реквизиты:
Р/с № ___________________ в
К/с №
БИК:__________, КПП:________________
«ПОСТАВЩИК»
Наименование организации:__________________________________
Адрес местонахождения:_____________________________________________________
Почтовый и фактический адрес______________________________________________
ИНН: ______________________________
Тел.:_______________________________________________________
Факс:______________________________________________________
Банковские реквизиты:
Р/с № ___________________ в
К/с № ___________________
БИК_____________, КПП___________________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
От имени ПОСТАВЩИКА: ______________________(_______________) | От имени ПОКУПАТЕЛЯ: _____________________ (_______________) |
Приложение
к Договору №_________
от ________20___ г.
Спецификация на поставку ПО
г. Москва «__» ____________ 20__г.
N | Наименование ПО (включая перечень компонентов) | Производитель | Кол-во, шт. | Цена за единицу (без НДС), руб. | НДС | Цена за единицу, включая НДС, руб. | Общая стоимость (включая НДС), руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9. Адрес местонахождения Покупателя (Грузополучателя):
10. Адрес местонахождения Продавца
11. Способ поставки:
12. Срок Поставки:
13. Отгрузочные реквизиты
14. Гарантийный срок
15. Срок пользования: Лицензионное программное обеспечение________ передается Покупателю, в соответствии с условиями производителя -___________ в пользование на срок _____________.
16. Иные условия
ПОДПИСИ СТОРОН:
От имени ПОСТАВЩИКА: ______________________(_______________) | От имени ПОКУПАТЕЛЯ: _____________________ (_______________) |
Приложение
к Договору от «____» _______________ 20____ г.
№ ________________________________________
Форма предоставления сведений о цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей – физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Поставщика[4]
Наименование Поставщика (ИНН, вид деятельности) | Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия, и иные существенные условия договора) | № п/п | Информация о цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных) | Сведения о составе исполнительных органов | |||||||||||||||
ИНН | ОГРН | Наименование организации | Код ОКВД | Ф. И.О. руководителя | Серия, № документа, удостоверяющего личность руководителя | № и дата | Предмет договора | Цена (млн. руб.) | Срок действия | Иные существенные условия | ИНН | ОГРН | Наименование/Ф. И.О. | Адрес регистрации | Серия, № документа, удостоверяющего личность (для физических лиц) | Руководитель/ участник/ акционер/ бенефициар | Информация о подтверждающих документах | ||
Настоящим подтверждается наличие согласия субъектов персональных данных, содержащихся в настоящем документе, на их раскрытие путём их представления Покупателю, а также последним в органы государственной власти. | (должность руководителя Поставщика) | |||
(наименование Поставщика) | ||||
(Ф. И.О.) | (подпись) (М. П.) |
Лот | Ответственные | Дата | ||||
№ | Наименование | Должность | Ф. И.О. | Подпись | ||
76-ГТП/П0/-03.2013 | «Поставка программного обеспечения «NormaCS» | Заместитель генерального директора по общим вопросам – председатель Конкурсной комиссии | ||||
Начальник Управления по организации проведения и сопровождения торгов | ||||||
Начальник Управления по информационным технологиям | ||||||
Начальник Отдела технической поддержки информационных систем | ||||||
Начальник Отдела бюджетирования | ||||||
Ответственный руководитель | Начальника Отдела организации и проведения торгов |
|
Лот | Содержание лота, кол-во позиций | |||
№ | Наименование | |||
76-ГТП/П0/-03.2013 | «Поставка программного обеспечения «NormaCS» | 2 | ||
Начальная (максимальная) цена закупки (предельно - допустимая цена договора) без учета НДС | ||||
998 854,00 | ||||
Должность | Ф. И.О. | Подпись | Бумажная версия полностью соответствует версии электронной | |
Ведущий специалист Отдела организации и проведения торгов | ||||
Дата создания документации | Дата | Время | Примечания | |
22.03.2013 | 12:11 |
[1] Срок действия банковской гарантии должен на 28 дней превышать срок действия
Конкурсного предложения (90 дней с даты вскрытия Конкурсных предложений).
[2] Данный пункт применяется в случае проведения двухэтапных торгов.
[3] Изменения в ранее представленной информации выделить: добавленный текст ‑ жирным шрифтом, удалённый ‑ зачёркиванием. Если какие-либо поля таблицы не заполнены соответствующими сведениями, информация считается представленной ненадлежащим образом.
[4] Изменения в ранее представленной информации выделить: добавленный текст ‑ жирным шрифтом, удалённый ‑ зачёркиванием. Если какие-либо поля таблицы не заполнены соответствующими сведениями, информация считается представленной ненадлежащим образом.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |
