|
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Таганрогский государственный радиотехнический университет
ФУЭС
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС для студентов очно-заочной формы обучения (технология обучения – дистанционная) БЛОК Г2
Таганрог 2006
ОГЛАВЛЕНИЕ
Учебно-методические рекомендации по изучению
курса "Российское предпринимательское право" .................................... 3
Учебно-методические рекомендации по изучению
"Трудовое право" ....................................................................................... 13
Учебно-методические рекомендации по изучению
"Семейное право" ....................................................................................... 24
Учебно-методические рекомендации по изучению
"Гражданское процессуальное право" ...................................................... 34
Учебно-методические рекомендации по изучению
"Арбитражный процесс" ............................................................................ 44
2
Учебно-методические рекомендации по изучению курса "Российское предпринимательское право"
(для студентов очно-заочной формы обучения, технология обучения – дистанционная)
Цели и задачи курса
Цели данного курса состоят в необходимости дать студентам знания в области правового регулирования предпринимательской деятельности, а именно: правовой статус предпринимателя, организационно-правовые формы предпринимательской деятельности, предприниматель и рынок товаров (работ, услуг), налоговое регулирование предпринимательской деятельности, а также привить необходимые навыки отношений в производственной сфере, сфере товарно-денежных отношений; научить рациональным методам управления в сфере производства, так как предприниматель – это, прежде всего, производитель – главная движущая сила экономического развития государства, обеспечивающая экономическую стабильность страны, а в перспективе и экономический рост.
Задачи курса предпринимательского права состоят и в том, чтобы привить студентам новые формы отношения к сфере производства товаров, сформировать психологию собственника, хозяина, который бережно и экономно распоряжается своим имуществом с целью наиболее полного удовлетворения спроса населения, насыщения товарного рынка и последующего получения прибыли.
1. Контрольные вопросы
1. Понятие предпринимательства и предпринимательской деятельности.
2. Отношения предпринимательства и их правовое регулирование.
3. Законодательство России о предпринимательстве.
4. Правовой статус предпринимателя.
5. Соотношение предпринимательства с другими отраслями права.
6. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.
7. Полные товарищества и товарищества на вере как формы предпринимательской деятельности.
8. Характеристика хозяйственных обществ и принципы их деятельности
9. Производственные кооперативы и унитарные предприятия как формы предпринимательства.
10. Порядок регистрации и правовой статус индивидуальных предпринимателей.
11. Прекращение деятельности субъектов предпринимательства (реорганизация и ликвидация предприятий).
12. Порядок ликвидации предприятий в связи с признанием их несостоятельности (банкротства).
13. Предприниматель и рынок товаров (работ, услуг).
14. Правовое регулирование финансовых рынков.
3
15. Правовое регулирование рынка ценных бумаг и финансовых рынков в сфере предпринимательства.
16. Ответственность предпринимателя за нарушения действующего законодательства в сфере предпринимательства.
17. Осуществление предпринимательской деятельности с участием иностранного капитала.
18. Налогообложение предпринимательской деятельности.
19. Правовое регулирование обращения и выпуска ценных бумаг.
20. Рынок ценных бумаг. Ценные бумаги и их виды. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
21. Государственный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности.
22. Охрана и защита прав и законных интересов предпринимателей.
23. Органы, разрешающие споры, вытекающие из предпринимательской деятельности.
24. Арбитражные суды и их компетенция в спорах, возникающих в процессе предпринимательской деятельности.
24. Разрешение споров в третейских судах. Исполнение решений третейских судов.
26. Международный коммерческий арбитражный суд и защита прав предпринимателей.
2. Рекомендуемая учебная литература и нормативные источники, необходимые для освоения курса
2.1. Основная
1. Анохин право: Учебник для студентов высш. учеб. заведений. – Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 20003. – 302 с.
2. Байша право. Конспект лекций. – Ростов-н/Д, 2004. – 160 с.
3. Жилинский право: Учеб. для вузов. – М.: Норма, 2004. – 928 с.
4. Пантюхин право в вопросах и ответах: Учеб. пособие. – М.: ТК Велби, КноРус, 2004. – 232 с.
5. Предпринимательское право. Серия "Учебники и учебные пособия". – Ростов-н/Д, "Феникс", 2003. – 640 с.
6. предпринимательское право: Вопросы и ответы. – 2-е издание исправленное и дополненное. – Юриспруденция, 2003. – 256 с.
2.2. Нормативная
1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря1993 г.
2. Гражданский кодекс РФ. Часть первая от 01.01.01 г. .
3. Гражданский кодекс РФ. Часть вторая от 01.01.01 г. .
4
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 01.01.01 г. .
4. Налоговый кодекс РФ. Часть вторая от 05 августа 2000 г. .
5. Таможенный кодекс РФ от 01.01.01 г. .
6. Закон РФ "О государственной регистрации юридических лиц" (вступил в силу 01.07.2002 г.).
7. Закон РФ "О государственной поддержке малого предпринимательства" (в ред. ФЗ РФ от г.).
8. Закон РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 21.г.
9. Закон РФ "Об акционерных обществах" от 31г.
10. Закон РФ "О производственных кооперативах" от 01.01.2001 г.
11. Закон РФ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" от 01.01.2001 г.
12. Закон РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров" (в редакции Федерального закона от 01.01.2001 г. ).
13. Закон РФ "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 01.01.2001.
14. Закон РФ "О некоммерческих организациях" (в редакции отг. ).
15. Закон РФ "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях". от 01.01.2001 г.
16. Закон РФ "О естественных монополиях" от 26.г.
17. Закон РФ "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации" от г.
18. Закон РФ "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" от 01.01.2001 г.
2.3. Дополнительная
1. Богомолов нарушения и ответственность в области финансов, налогов и сборов. – М.: Издательско-торговая корпорация Дашков и К, 2004. – 280 с.
2. Овечкин регулирование товарного рынка. – М.: Сирин, 2002. – 216 с.
3. Тематика семинаров (практических занятий)
1. Характеристика законодательства России о предпринимательстве. Субъекты предпринимательства и их правовой статус.
2. Предприниматель и рынок товаров (работ, услуг).
3. Валютный рынок. Правовое регулирование финансовых рынков и рынка
ценных бумаг в сфере предпринимательства.
5
4. Осуществление предпринимательской деятельности с участием иностранного капитала.
5. Налогообложение в предпринимательской деятельности.
6. Ответственность предпринимателя и государственный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности.
7. Правовые основы рекламной деятельности в предпринимательстве.
8. Охрана и защита прав и интересов прав предпринимателей. Разрешение споров, вытекающих из предпринимательской деятельности.
4. Темы контрольных работ по курсу
(выбор варианта контрольной работы осуществляется по первой букве фамилии
студента)
Вариант 1 (А, Б)
1. Правовой статус предпринимателя.
2. Проанализировать Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности"
3. Для реализации уставных целей общественное объединение создало предприятие "Гарант". При невыполнении договорных обязательств данному предприятию кредиторы предъявили иск о возмещении убытков. Возражая против исковых требований, ответчик указал, что в невыполнении обязательств его вины нет, так как причиной тому явилась неблагоприятная коньюктура на рынке товаров. Кроме того, по мнению ответчика, хотя предприятие "Горизонт" и занимается предпринимательской деятельностью, но не несет ответственности за случайные нарушения, так как его учредителем является некоммерческая организация – общественное объединение. Предприятие "Горизонт" создано для реализации некоммерческих задач объединения.
Ответьте на вопрос: Распространяются на подобную деятельность общественного объединения и созданного им предприятия требования законодательства о предпринимательстве? Как разрешить этот спор?
Вариант 2 (В, Г)
1. Предприниматель и рынок товаров (работ, услуг).
2. Проанализировать основные понятия, употребляемые в Федеральном законе "О несостоятельности (банкротстве)" и сгруппируйте их в соответствии с типами процедур, применяемых к несостоятельным должникам.
3. Учредители общества с ограниченной ответственностью приняли решение преобразовать свое предприятие в товарищество на вере. Объясните как это возможно. Какие действия должны быть совершены, и какие для этого требуются документы?
Вариант 3 (Д, Е)
6
1. Осуществление предпринимательской деятельности с участием иностранного капитала.
2. Проанализировать Федеральный закон "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров"
3. Акционерное общество "Кристалл" изъяло свой товар из местного рынка с целью переправить его на рынок другого административно-территориального образования с целью реализации товара по более высокой цене. Государственный комитет по антимонопольной политике усмотрел в этих действиях нарушение законодательства о конкуренции и ограничении монополистической деятельности. Акционерное общество в своих возражениях указало, что оно занимало доминирующее положение лишь на первом рынке, а на рынке другого административно-территориального образования оно не занимает монопольного положения.
Разрешите этот спор.
Вариант 4 (Ж, З)
1. Налогообложение предпринимательской деятельности.
2. Проанализировать признаки коммерческих и некоммерческих организаций в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом "О некоммерческих организациях".
3. Общество с ограниченной ответственностью "Рассвет" заключило договор с предприятиями "Луч" и "Заря" о поставке этим предприятиям уплотнителей для специальных приборов. Оба предприятия получили необходимые материалы в установленные сроки и в полном объеме. Но предприятие "Заря не расплатилось с ООО "Рассвет". Тогда иск о взыскании стоимости поставленных материалов и возмещении убытков с предприятия "Луч". Мотивировало оно тем, что предприятия "Луч" и "Заря" выступили в договоре одним покупателем, поэтому должны нести солидарную ответственность. Возражая против этого, предприятие "Луч" представило договор, из которого следовало, что объем и материалов и их стоимость установлены для покупателей раздельно.
Проанализируйте данное обязательство и предложите решение возникшего спора.
Вариант 5 (И, К)
1. Ответственность предпринимателя за нарушения действующего законодательства.
2. Проанализировать Федеральный закон "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках". Объяснить, в чем состоит общность и различие понятий: "доминирующее положение субъекта", "монополистическая деятельность субъекта".
3. Составить от имени ООО "Прогресс" проект договора на поставку радиотехнических изделий покупателю – акционерному обществу "Авангард", используя при этом наряду с другими, следующие данные: а) поставка производится в течение года
7
поквартально равными партиями; б) общее количество поставляемых изделий – 15 тыс. штук; в) качество определяется на основе образца изделий; г) цена является договорной; д) доставка автотранспортом поставщика.
Вариант 6 (Л, М)
1. Государственный контроль над осуществлением предпринимательской дея
тельности.
2. Проанализировать Федеральный закон "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
3. Предъявляя иск к ОАО "Нефтеюганск" о взыскании убытков в виде неполу
ченной прибыли, фирма "Юрга" включило в сумму убытков НДС. отзыве
указало, что налог на добавленную стоимость выплачивается государству, поэтому
сумму убытков следует исчислять без НДС.
Как разрешить спор?
Вариант 7 (Н, О)
1. Правовое регулирование финансовых рынков в сфере предпринимательства.
2. Проанализировать Федеральный закон "О государственной поддержке малого предпринимательства".
3. Научно-исследовательский институт по договору с предприятием "Лазер" разрабатывал техническую документацию и опытный образец устройства для нанесения антикоррозийного покрытия на металлические изделия. В связи с невыполнением работ в установленный срок заказчик в одностороннем порядке сообщил о расторжении договора, потребовал оплатить неустойку, и возместить убытки. Исполнитель оказался от оплаты, мотивируя тем, что примененные к нему санкции действующим законодательством не предусмотрены.
Проанализируйте ситуацию в соответствии со спецификой договора на проведение научно-исследовательских и конструкторско-технологических работ. Как разрешить спор?
Вариант 8 (П)
1. Порядок регистрации и правовой статус индивидуальных предпринимателей.
2. Проанализировать действующее законодательство о ценных бумагах и выявить преимущества чека и векселя, используемых в расчетных отношениях.
3. Акционерное общество "Нефтегазгеология" отказалось оплатить за строительные работы, так как по факту приписок объемов работ было возбуждено уголовное дело и назначена судебно-строительная экспертиза. Подрядчик – "Трубопро-водстрой" предъявил иск о взыскании оплаты, заявив, что факт приписок будет установлен лишь вступившим в законную силу приговором суда, а возбуждение уголовного дела не освобождает заказчика от обязанности оплатить выполненные работы.
8
Ответьте на вопросы: Обязан ли заказчик оплатить подрядчику за выполненные работы, если против подрядчика возбуждено уголовное дело по факту приписок и ведется расследование? Какое решение следует принять арбитражному суду по иску подрядчика?
Вариант 9 (Р)
1. Прекращение действия субъектов предпринимательства (реорганизация и
ликвидация предприятий).
2. Проанализировать Федеральный закон "О естественных монополиях".
3. Волго-Донское пароходство по договору с Цимлянским элеватором перевозило зерно в трюмах теплоходов в адрес АО "Центр". При выгрузке зерна была обнаружена недостача 50 т. Пароходство составило акт общей формы. АО "Центр предъявило иск элеватору и пароходству о взыскании стоимости недостающего зерна. Пароходство просило освободить его от ответственности в связи с тем, что груз прибыл в исправных трюмах за исправными пломбами грузоотправителя. Грузоотправитель считает, что его ответственность перед грузополучателем по договору перевозки законодательством не предусмотрена. Ответственность его как поставщика исключается связи с тем, что АО "Центр" не составило акт приемки продукции по количеству, предусмотренный правилами приемки товаров по количеству.
Разрешите данный спор, опираясь на действующее законодательство.
Вариант 10 (С)
1. Охрана и защита законных прав и интересов предпринимателей.
2. Проанализировать Федеральный закон "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации".
3. Лесоторговая база предъявила к Управлению железной дороги иск с требованием об уплате штрафа за просрочку доставки груза, а также возмещения убытков, вызванных просрочкой доставки груза. При рассмотрении данного спора в арбитражном суде было установлено, что перевозчик должен был доставить груз – новогодние ели не позднее 27 декабря, а фактически доставил 2 января, что привело к невозможности реализации елей и связанным с этим убытком.
Ответьте на вопрос: Должна ли железная дорога возместить получателю убытки, вызванные просрочкой по доставке груза? Ответ обоснуйте, ссылаясь на действующее законодательство.
Вариант 11 (Т, У)
1. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.
2. Проанализировать Федеральный закон "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях"
3. При заключении договора между научно-исследовательским институтом АО "Электромаш" на изготовление опытной партии специальных электроприборов возникли разногласия по условиям авансирования и оплаты работ. Научно-
9
исследовательский институт включила в проект договора условие о том, что после подписания договора заказчик перечислит исполнителю аванс в сумме 25% от стоимости работ. Остальная сумма выплачивается после завершения всех работ. Заказчик, возражая против этого, утверждал, что авансирование работ действующим законодательством не предусмотрено. Стороны передали спор на рассмотрение арбитражного суда.
Какое решение должен вынести арбитражный суд? Ответ мотивируйте, ссылаясь на действующее законодательство.
Вариант 12 (Ф, Х)
1. Ценные бумаги и их виды. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
2. Провести сравнительный анализ хозяйственных товариществ и хозяйственных обществ. Обосновать приоритетный выбор организационно-правовой формы указанных видов юридических лиц с целью наиболее успешного ведения предпринимательской деятельности.
3. ООО "Пресмаш" изготовило и продало ОАО "Чермет" установку для пакетирования металлолома. Акционерное общество от поставленной установки отказалось, потребовало расторжения договора и взыскания убытков, в связи с тем, что она не соответствует существующему стандарту. Поставщик, возражая покупателю, указал, что в договоре нет указания на конкретный стандарт, а лишь имеется ссылка на то, какая должна быть производительность установки в час. Кроме того, на подобные установки имеются несколько стандартов.
Ответьте на вопрос: Является ли обязательным для изготовителя существующий стандарт? Разрешите возникший спор на основании действующего законодательства.
Вариант 13 (Ц, Ч)
1. Международный коммерческий арбитражный суд и защита прав предпринимателей.
2. Составить схему классификации налогов и ее закрепление в законодательстве.
3. Подрядчик по договору на капитальное строительство просрочил сдачу объекта, чем причинил заказчику убытки. Заказчик предъявил требование о взыскании предусмотренной договором неустойки и возмещения суммы понесенных убытков. Подрядчик, возражая против этого, указал, что просрочка выполнения работ связана с тем, что заказчик не поставил в срок возложенное на него оборудование. Дело было предано для рассмотрения арбитражным судом. Какое решение должен принять суд? Ответ законодательно обоснуйте.
Вариант 14 (Ш, Щ)
10
1. Решение споров, вытекающих из предпринимательской деятельности и органы, разрешающие данные споры.
2. Проанализировать законодательство о предпринимательской деятельности, и указать, в чем проявляется воздействие государства на фиксированные, свободные и регулируемые цены,
3. Индивидуальный предприниматель (ПБОЮЛ) Федоров, в соответствии со Свидетельством на право ведения предпринимательской деятельности, занимался производством запчастей к бытовой технике. При этом он заключал договоры поставок с предприятиями по производству, ремонту и реализации данной техники. Через некоторое время предприниматель столкнулся с экономическими трудностями и прекратил поставки по заключенным договорам. Кредиторы предъявили иск о взыскании неустойки и потребовали возмещения убытков. С целью обеспечения иска, кредиторы потребовали, чтобы арбитражный суд вынес постановление о наложении ареста на личное имущество предпринимателя Федорова. Предприниматель возразил против этого, так как считает, что личное имущество лиц занимающихся предпринимательской деятельностью неприкосновенно. Субсидиарная ответственность для ПБОЮЛ законом не предусмотрена. Она предусмотрена для учредителей хозяйственных товариществ и, частично, для учредителей обществ с дополнительной ответственностью.
Ответьте на вопросы: Прав ли предприниматель Федоров? Какую ответственность несут перед кредиторами индивидуальные предприниматели в случае не исполнения своих договорных обязательств? Как в данном случае удовлетворить требования кредиторов? Ответ мотивируйте ссылками на действующее законодательство.
Вариант 15 (Э, Ю, Я)
1. Валютный рынок. Механизм ценообразования в сфере предпринимательства.
2. Составить схему: "Правовые формы регулирования и контроля качеством продукции". Сгруппировать возможные нарушения условий о качестве поставляемой продукции. Указать, какие предусмотрены санкции за их нарушение.
3. При перевозке железной дорогой угля открытым подвижным составом на станции назначения обнаружена недостача 200 т. груза. Получатель предъявил иск и железной дороге и отправителю – АО "Энергия". Перевозчик – железная дорога просил освободить его от ответственности за недостачу груза, так как грузоотправитель превысил технические нормы отгрузки открытого подвижного состава. Кроме того, в коммерческом акте, составленном при выдаче груза, указано на повреждение одного вагона, в котором обнаружена недостача 30 т. угля. Железная дорога и в этом случае отвергла претензии, так как считает, что за погрузку груза в поврежденный вагон несет грузоотправитель.
Разрешите этот спор, ссылаясь на действующее законодательство. Ответ снабдите комментариями и пояснениями.
5. Методические рекомендации к выполнению контрольных работ
11
Контрольная работа состоит из трех (четырех) заданий.
Первая часть контрольной работы является теоретической, в которой предлагается раскрыть содержание вопроса по соответствующей тематике. Ответ необходимо представить в полном и развернутом виде, показать умение владения материалом по данному вопросу. Студенту необходимо показать навыки грамотного и последовательного изложения сути предлагаемого к рассмотрению вопроса контрольной работы. Вступительная часть должна содержать краткую характеристику правоотношений, перечень основных нормативных актов, регулирующих эти отношения. В резолютивной части необходимо сделать выводы по заданию, предусмотренному условиями темы.
В следующем задании предлагается проанализировать один из Федеральных законов или иных нормативно-правовых актов, регулирующих отдельные отношения по конкретной отрасли права. В этой части контрольного задания необходимо проявить навыки работы с нормативным актом, умение выделить в нем наиболее важные моменты, выражающие суть нормативного акта и специфику регулируемых им правоотношений. Анализ нормативного акта должен включать в себя характеристику сферы правового регулирования данным актом, указание на наиболее значимые разделы документа и характеристику правового правого регулирования отношений, закрепленных в предлагаемом нормативно-правовом акте.
Последний раздел задания контрольной работы содержит практическую задачу. Ответ на задачу должен содержать анализ предложенных обстоятельств и правовой комментарий со ссылками на действующее законодательство (указанием конкретных статей нормативных актов). В данной части контрольной работы необходимо показать умение грамотно применять действующее законодательство в конкретных жизненных ситуациях.
В конце работы необходимо привести список используемой литературы. При этом студент вправе привлекать любую литературу. Сначала необходимо перечислить нормативные источники, используемые в контрольной работе, а затем представить список учебной литературы.
6. Формы отчетности
Текущий контроль предусматривает контроль над подготовкой студента к семинарским занятиям, оценку его работы на семинарских занятиях, контроль и оценку выполняемых самостоятельных (контрольных) работ.
Итоговым контролем является экзамен по курсу "Российское предпринимательское право", при этом учитывается содержание ответов студентов на контрольные вопросы, качество его работы на занятиях.
7. Сроки предоставления контрольных работ
Работа должна быть предоставлена в первый день начала сессии.
12
Учебно-методические рекомендации по изучению курса
«Трудовое право»
(для студентов очно-заочной формы обучения, технология обучения – дистанционная)
Цели и задачи курса
Основными целями изучения учебной дисциплины «Трудовое право» являются: правильное применение на практике норм Трудового кодекса РФ и основных тенденций перехода к рыночной экономике в сфере трудовых отношений. Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов представления об отрасли трудового права, ее месте в правовой системе России, об источниках, системе и методах регулирования трудового права, его основных субъектах, правовой организации и применению наемного труда.
1. Контрольные вопросы
1. Трудовые отношения работников и производственные от них отношения как предмет трудового права.
2. Цели и задачи трудового законодательства в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
3. Метод и система трудового права.
4.Основные принципы трудового права.
5. Источники трудового права.
6.Принудительный труд и дискриминация труда.
7. Субъекты трудового права.
8. Понятие трудового правоотношения.
9. Трудовой коллектив организации и профсоюзные органы как субъекты трудового права.
10. Права и роль профсоюзов.
11.Понятие коллективного договора и его роль.
13 |
12. Правовое регулирование трудоустройства.
13. Понятие трудового договора.
14. Изменение трудового договора.
15. Трудовые отношения при смене собственника организации.
16. Общие основания прекращения трудового договора.
17. Виды трудовых договоров.
18. Рабочие время и время отдыха.
19. Методы правого регулирования заработной платы.
20. Тарифная система оплаты рабочих и служащих.
21. Система заработной платы.
22. Правила внутреннего трудового распорядка.
23. Трудовая дисциплина.
24. Материальная ответственность сторон трудового правоотношения.
25. Защита персональных данных работников.
26. Охрана труда.
27. Индивидуальные и коллективные трудовые споры и порядок их разрешения.
28. Трудовые конфликты и порядок их разрешения.
29. Надзор и контроль, за соблюдением законодательства о труде.
30.Международно-правовое регулирование труда. Основные права человека в
области труда. Правовое регулирование охраны труда.
2. Рекомендуемая учебная литература и нормативные источники, необходимые для освоения курса
2.1. Основная
1. Трудовое право России: Учебник / под ред. , М.: Проспект, 2004.
2. , Толкунова право России. Учебник. М.: Проспект, 2003 .
3. Трудовое право: Учебник /под. ред. . М..: Проспект, 2003.
4. , Головина право России: Учебник для вузов. М.: Норма, 2003.
5. Российское трудовое право: Учебник для вузов / Отв. ред. . М.: ИНФРА-М-Норма, 1998.
6. Толкунова споры и порядок их разрешения. Учебное пособие.3-е изд. М.: Проспект, 2004.
7. Комментарий к Трудовому Кодексу РФ / Под ред. Шкатулы. 2-е изд. М.: Норма, 2004.
8. Комментарий к Трудовому Кодексу РФ / Отв. Ред. . М.: Контракт-Инфра-М, 2002.
9. Комментарий к Трудовому Кодексу РФ. Институт Законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ под ред. Орловского, М., 2004.
2.2. Нормативная
14 |
1. Трудовой кодекс РФ -ФЗ (ред. 22.08.2004).
2. Конституция РФ от 01.01.01 года.
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.01.01 № 2 « О применении Судами РФ Трудового кодекса РФ».
4. Закон РФ -I (ред. от 01.01.2001) «О занятости населения в РФ»
5. Федеральный Закон -ФЗ (ред. от 01.01.2001) «О трудовых пенсиях в РФ»
6. Федеральный закон -ФЗ (ред. от 01.01.2001) «Об основах охраны труда в РФ»
7. Федеральный закон -ФЗ (ред. от 01.01.2001) «О Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений»
8. Федеральный Закон -ФЗ (ред. от 01.01.2001) «Об упорядочении оплаты труда работников бюджетной сферы»
9. Федеральный закон -ФЗ (ред. от 01.01.2001), с изм. вступ. в силу 01.01.2005) «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
10. Федеральный Закон -ФЗ (ред. от 01.01.2001) «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».
11. Федеральный Закон -ФЗ (ред. от 01.01.2001) «О социальной защите инвалидов в РФ».
12. Федеральный Закон от «№,!!,1995 (ред. 30.12.2001) «О порядке разрешения коллективных трудовых споров».
13. «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» (утв. ВС РФ 22.07.1993 № 54-87-1, ред. от 01.01.2001).
14. Закон РФ -1 (ред. от 01.01.2001) «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».
15. Закон РФ от 11№ 000-1 (ред. от 01.01.2001) «О коллективных договорах и соглашениях».
16. Закон РФ (ред. от 01.01.2001) «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».
17. Закон СССР -1 «О порядке разрешения индивидуальных трудовых споров».
18. О трудовых книжках: Постановление правительства РФ от 01.01.01 года № 000. (ред. от 01.01.2001)
19. О федеральной инспекции труда: Постановление Правительства РФ от 01.01.01.№ 78. (ред. от 01.01.2001)
20. Федеральный Закон от 01.01.01 «Об объединениях работодателей».
21. Федеральный Закон от 01.01.01 г. (ред. от 01.01.2001) «О прожиточном минимуме в Российской Федерации».
22. Федеральный Закон РФ от 01.01.01 г. (ред. от 01.01.2001) «О минимальном размере оплаты труда».
2.3. Дополнительная
1.Толкунов право. Курс лекций. М.: Велби», 2003.
2. Курс Российского Трудового права. В 3-х томах. Том I. Общая часть / Под ред. . СПБ.: Изд-во СПб-Петербургского ун-та, 1996.
3. Киселев право. Учебник для вузов. М.: НОРМА. 1998.
4. Трудовые договоры (контракты): Образцы документов, комментарии, нормативные акты / Сост. . М.: Юринформцентр,1999.
5. Акопова трудовой договор (контракт). М.: Экспертное бюро «М», 1997.
15
6. Бегичев правоспособность советских граждан. М.: Юрид. лит., 1972.
7. Голощапов вопросы охраны труда. М., 1983.
8. Неполное рабочие время и вынужденные отпуска // Российская юстиция. 1994. №4.
9. Зайкин договор (контракт). Учебное пособие. М.: Изд-во
«Юрид. колледж МГУ», 1995.
16 |
10. Зайкин -правовое регулирование заработной платы. М.: НОРМА, 1998.
11. , Миронов комментарий к законодательству о трудовых спорах. М.: Дело, 1997.
12. Суммирование отпусков // Законность. 1998. ; 1.
13. Коршунов регулирование труда руководителя организации: единство и дифференциация. М.: Российское право, 1998, № 6.
14. Крылов России о профессиональных союзах. М.: Профиздат, 1996.
15. Лушникова , работодатель и работники: история, теория и практика правового механизма социального партнерства (сравнительное правовое исследование). Ярославль: Изд-во «Подати», 1997.
16. Толкунова споры и порядок их разрешения. М.: Юристъ, 1996.
17. Снигирева время отдыха: Учебно-практическое пособие. М.: Юристъ, 2000.
18. Иванов трудовое право: история и современность // Государство и право. 1999. № 5.
19. регулирование служебных и трудовых правоотношений // российская юстиция. 1998. № 12.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
